GobiernoTransparente

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros LA ARAUCANÍA 2015

Tipo de normaNúmeroFechaBreve descripción del objeto del actoFecha de publicación en el Diario Oficial o indicación del medio y forma de publicidad, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley N° 19.880, y su fecha
Efectos particulares o generales Enlace a la publicación (o archivo) correspondiente Fecha de última modificación
Resolución Exenta2016/01/2015Modifica plazos establecidos en el cronograma de licitación del anexo complementario aprobado por Resolución Exenta Nº2039 del 15 de diciembre de 2014.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta3920/01/2015Aprueba bases administrativas para la reconversión de Sala cuna y Jardín Bambi Cod. 09201023 de la comuna de Angol.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta6121/01/2015Adjudica al proveedor Asesoría y Construcciones Claudio González ltda., para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de jardines infantiles, proyecto codigo BIP Nº 30337492-0N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta8226/01/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras con fundación Magisterio de la Araucanía, Sala Cuna Liceo Oscar Mosser, comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta8326/01/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras con fundación Magisterio de la Araucanía, Sala Cuna Complejo Educacional Pablo Sexto, comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta9027/01/2015Aprueba prórroga del contrato de arrendamiento de la oficina provincial Malleco e imputa gastos a presupuesto Junji año 2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta9127/01/2015Aprueba prórroga de Contrato de subarrendamiento dela Dirección Regional e imputa gastos a presupuesto Junji año 2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta9227/01/2015Aprueba prórroga de Contrato de arrendamiento de bodega regional e imputa gastos a presupuesto Junji año 2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta9327/01/2015Aprueba prórroga del Contrato de arrendamiento del Jardín Infantil Sagrada Familia de Pucón e imputa gastos a presupuesto Junji año 2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta9827/01/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con fundación de desarrollo campesino, Jardín Infantil y Sala Cuna Fudecam Labranza, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta12929/01/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con Fundación Magisterio de la Araucanía, Jardín Infantil y Sala Cuna Juan Pablo II, comuna de Cunco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta13029/01/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la Municipalidad de Villarrica, Jardín Infantil Los volcánes de Chile.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta13129/01/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con Congregación Hermanas Misioneras Catequistas, Sala Cuna Capullitos, Nueva Imperial.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta14029/01/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con Fundación San Francisco de la Araucanía, Sala Cuna Escuela San Francisco Cunco Chico, Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta19106/02/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la Universidad Autónoma de Chile, Jardín Infantíl Universidad Autónoma de Chile, de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta20306/02/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras entre Junji y Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta20406/02/2015Autoriza procedimiento de trato directo para realizar mantención al ascensor del edificio de la Dirección Regional de Junji, Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta21313/02/2015Aprueba Convenio de tranferencia de fondos para la ejecución de obras con Fundación Magisterio de la Araucanía, Salas Cuna Complejo Educacional Guillermo Hartl, Pitrufquén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta21413/02/2014Autoriza llamado a Licitación pública por Contrato de Suministro servicios de desinsectación, desinfección, desratización y control de plagas, para Jardines Infantiles, Dirección Regional y Bodega Regional Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta21513/02/2015Autoriza llamado a Licitación pública por contrato suministro, por servicio de flete.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta21613/02/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-1-LP15.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta26603/03/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondospara ejecución de obras con la Municipalidad de Purén, Jardín Infantil de los sueños.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta26703/03/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la Municipalidad de Purén, Jardín Infantil Rayito de Sol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta26803/03/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la Municipalidad de Purén, Jardín Infantil Intercultural Likarayen.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta26903/03/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras con la Municipalidad de Freire, Jardín Infantil Raimapu.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta28803/03/2015Autoriza procedimiento de trato directo para adquirir cupones de prepagos para peajes de ruta de la Araucanía, para camionetas institucionales de Junji, Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta31303/03/2015Autoriza procedimiento de trato directo para servicio de bodegaje, equipamiento, implementación meta presidencial.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta31403/03/2015Aprueba funcionamiento de grupo programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta31609/03/2015Adjudica a proveedor que se indica por Licitación Nº852-4-L115N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta36916/03/2015Aprueba funcionamiento de grupos CECI año 2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta37016/03/2015Aprueba modificación de convenios, jardín infantil VTF 09101088, Fundación Madre Admirable.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta37116/03/2015Aprueba Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la municipalidad de Galvarino, Jardín infantil Amulén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta37216/03/2015Autoriza Modificación de convenios, Jardín infantil VTF 09104005, Municipalidad de Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta38116/03/2015Autoriza procedimiento de trato directo para realizar mantención de calefactores a pellet de jardines infantiles Junji, Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta38216/03/2015Adjudica a proveedor que se indica por Licitación Nº852-2-LE15.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta39917/03/2015Aprueba Convenio de Colaboración del programa CECI Los Almendritos.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta40017/03/2015Aprueba Contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la Reposición Sala cuna y jardin infntl BerlínN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta40119/03/2015Aprueba Contrato de suministro por servicio de flete, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta43123/03/2015Autoriza trato directo para pago permiso de circulación Camioneta FRGT 63.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta43223/03/2015Rectifica dirección en Convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con Fundación Magisterio de la Araucanía, Salas cuna Complejo Educacional Pablo VI, comuna de Pucón y la Resolución Nº083 del 26/01/2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta46624/03/2015Autoriza pago de factura factorizada a BCI FACTORING S.A.N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta46724/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9104002, Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta46824/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9104003, Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta46924/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9104004, Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47024/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9104005, Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47124/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9104007, Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47224/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9115010, Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47324/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9115011, Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47424/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9115012, Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47524/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9104001, Parroquia San Sebastián de Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47827/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120022, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta47927/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120014, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta 48027/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120015, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48127/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120016, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48227/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120017, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48327/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120020, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48427/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120027, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48527/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120019, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48627/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120028, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48727/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120029, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48827/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120039, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta48927/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120021, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta 49027/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120042, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta49127/03/2015Autoriza Suspención de funcionamiento para el establecimiento VTF 9120018, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta49227/03/2015Autoriza trato directo por reparación y mantención de Termo en Sala Cunay Jardín infantil Kimpelú, Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta49327/03/2015Autoriza trato directo por deshabilitación de Sede, para el Jardfín infantil Pinocho de Curacautín.N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta49427/03/2015Autoriza trato directo por reparación de Sala cuna y Jardín infantil Bambi de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta54501/04/2015Autoriza trato directo por "deshabilitación de Sede para el jardín infantil Piolín de la comuna de Angol".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta61207/04/2015Autoriza trato directo por "Productos para emergencia en zona lacustre".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta61307/04/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación pública del proyecto, "Diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Brasil, Traiguén",-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta61709/04/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº 852-6-LE15 "Contrato de suministro de leña nativa para jardines infantiles junji, región de la Araucanía".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta61809/04/2015Autoriza trato directo por concepto de permiso de edificación en la comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta62409/04/2015Adjudica a proveedor que se indica por Licitación Nº 852-5-LP15 "Mantención y repación de sala cuna y jardín infantil Temucuicui de la comuna de Ercilla".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta67810/04/2015Autoriza trato directo por "Productos postres de fruta para emergencia en zona lacustre".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta67910/04/2015Autoriza procedimiento de trato directo para gastos de representación, dialogo participativo en la comuna de Angol y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta69913/04/2015Aprueba contrato "diseño de especialidades y ejecución de obras de construcción jardines infantiles", entre la Junji y Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta70013/04/2015Autoriza trato directo por "Reparaciones de urgencia en sala cuna y jardín infantil Piolín de la comuna de Angol".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta73916/04/2015Autoriza procedimiento de trato directo para gastos de representación, dialogo participativo en la comuna de Loncoche y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta77416/04/2015Déjese sin efecto funcionamiento CECI ubicado en sector Traiful, comuna Nueva Imperial a partir del 26 de marzo de 2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta78721/04/2015Aprueba convenio de transferencia de fondo para la ejecución de obras con la fundación de beneficencia Hogar de Cristo, "jardín infantil compartiendo sueños", comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta79121/04/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la municipalidad de Lumaco, jardín infantil intercultural We Kuyen, comuna de Lumaco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta79221/04/2015Autoriza procedimiento de trato directo contratación de servicio de relatoría 1º jornada de capacitación sobre "Conciliación de vida personal y familiar con el trabajo", y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta80421/04/2015Aprueba contrato "mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Temucuicui de la comuna de Ercilla".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta80524/04/2015Aprueba conveniio colaboración para la ejecución de proyectos PMI jornadas de atención integral, como una forma de innovación educacional, comuna de Loncoche.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta80624/04/2015Revoca empadronamiento jardín infantil Telenkechen, de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta80724/04/2015Autoriza procedimiento de trato directo para gastos de representación, aniversario Nº45, de la Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta80824/04/2015Autoriza trato directo por reparación de emergencia de caldera jardín Pinocho de Curacautín, código 9203008.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta80924/04/2015Autoriza suspensión de funcionamiento para establecimientos VTF 9115010, 9115011 y 9115012, de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta84024/04/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, grupo de padres y amigos del PMI, Joyas preciosas, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta84124/04/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, agrupación familiar Zayen Mapu, comuna de Carahue, programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta84224/04/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, comité comunitario para la infancia Kokiyan, comuna de Temuco, programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta84724/04/2015Autoriza contratación de administrativo VTF, Gorbea.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta85124/04/2015Otorga prórroga a provedor metalúrgica Silcosil Ltda., Rut 79.909.150-K, por la razón que se indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta85224/04/2015Autoriza trato directo por "servicio de coffee break, jornada de equipo de calidad y control normativo Dirnac".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta85727/04/2015Aprueba convenio de tranferencia de fondos para la ejecución de obras con la municipalidad de Padre las Casas, jardín infantil Ñirrimapu.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta86427/04/2015Aprueba convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, municipalidad de Nueva Imperial.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta86527/04/2015Aprueba convenio de transporte del programa conozca a su hijo entre municipalidad de Nueva Imperial y Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta86727/04/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Cunco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta91905/05/2015Adjudica a Melirayen Ltda., rut 77802170-6, para la contratación del Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras, pa la construcción Sala Cuna y Jardín infantil Brasil, Traiguén, proyectp código BIP Nº30351623-0N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta92005/05/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto, "diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil estación, Villarrica.www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta93005/05/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta95606/05/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta95706/05/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta97706/05/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, programa de mejoramiento de atención a la infancia We Newen, comuna de Lonquimay, programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta99507/05/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, centro de padres y apoderados P.M.I. Pichi Achawal, Esc. Quetroco, comuna de Freira, Programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta100208/05/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos PMI, Centro de padres y apoderados La Gotita, comuna de Pitrufquén, Programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta100308/05/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta100408/05/2015Autoriza pago por suplemento a contrato de seguro vehículo institucional, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta102311/05/2015Aprueba convenio de colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta102511/05/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la reparación y mantención de sala cuna y jardín infantil Los Enanitos de Victoria.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta102812/05/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto, "diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Pillanlelbún, Lautaro.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta103112/05/2015Autoriza procedimiento de trato directo para gastos de representación, seminario de políticas de protección de infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta104112/05/2015Aprueba convenio de transporte del programa conozca a su hijo, entre Municipalidad de Villarrica y Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta104212/05/2015Aprueba convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, municipalidad de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta104312/05/2015Aprueba convenio de transporte del programa conozca su hijo, entre Municipalidad de Carahue y Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta109513/05/2015Aprueba modificación de convenio transferencia de fondos para la ejecución de obras de reparación con la Universidad Autónoma de Chile.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta109613/05/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización programa PMI Kokiyen, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta109713/05/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta111014/05/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto, "construcción sala cuna y jardín infantil Alberto Levy, Traiguén.www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta111214/05/2015Aprueba convenio de transferencia de fondo para transporte o movilización programa mejoramiento a la infancia Antu Rayen, comuna de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta111314/05/2015Apruebaconvenio de transferencia de fondos para transporte o movilización programa mejoramiento de la infancia Sembrando conocimiento, comuna de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta111414/05/2015Aprueba convenio de colaboración para la ejecución de proyectos, centro de padres y apoderados We Ryen, Aprendiendo en Huampomallin, comuna de Galvarino.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta111514/05/2015Aprueba funcionamiento de grupos CECI año 2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta114118/05/2015Autoriza trato directo por reparaciones en sala cuna y jardín infantil Pinocho de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta114218/05/2015Autoriza trato directo por mantención de sala cuna y jardín infantil Copito de Nieve de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta114318/05/2015Autoriza trato directo por servicio de alimentación para capacitación Aportando una educación inicial con un selllo inclusivo en la comunidad de Angol-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta114418/05/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la reparación y mantención de sala cuna y jardín infantil La Espiguitawww.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta114718/05/2015Autoriza transferencia para el pago de servicio de transporte escolar de jardín infantil Caracolito de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta114818/05/2015Aprueba convenio colaboración del prgrama CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta115619/05/2015Aplica multa a proveedor sociedad Ortíz y Cisternas Ltda., por atraso en la entrega de obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta115719/05/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción sala cuna y jardín infantil Brasil, Traiguén, entre Junji y Melirayen Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta115819/05/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la reparación y mantención de sala cuna y jardín infantil Copito de Nieve de Pucón.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta118920/05/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto "construcción sala cuna y jardín infantil Caballeros de fuego, Angol."www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta119020/05/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la reparación y mantención de sala cuna y jardín infantil Sagrada Familia de la comuna de Pucón.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta119120/05/2015Autoriza pago para gastos de representación, inauguración en jardín La Gotita.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta119220/05/2015Autoriza pago para gastos de representación, reunión con Seremi de Educación.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta119320/05/2015Autoriza pago para gastos de representación, inauguración en jardín infantil Pinocho de Curacautín.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta119420/05/2015Autoriza pago para gastos de representación, inauguración en jardín infantil Los Enanitos de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta119520/05/2015Autoriza trato directo por contratación de servicio de coffe.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta119620/05/2015Aplica multa a proveedor Nelson Abel Sandoval Barriga, por atraso en la entrega de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta120820/05/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización programa de mejoramiento infantil Nueva Vida, comuna de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta120920/05/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización programa de mejoramiento de atención a la infancia We Newen, comuna de Lonquimay.N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta121120/05/2015Aprueba convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, Municipalidad de Loncoche.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta121220/05/2015Aprueba convenio de transporte del programa conozc a su hijo, entre Municipalidad de Loncoche y Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta122627/05/2015Adjudica a proveedor que se indica por Licitación Nº 852/10/LE15, Mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Los Enanitos de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta122727/05/2015Autoriza pago para gastos de representación, reunión Mesa Intersectorial de cobertura.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta125427/05/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta125527/05/2015Autoriza transferencia para el pago de servicio de transporte escolar de jardín infantil y sala cuna Raimapu, de Quepe y jardín infantil y sala cuna Poyen Ruka de Dollinco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta126227/05/2015Autoriza trato directo por retiro y reparación de perfilería de aluminio e instalación de persiana en Dirección Regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta126327/05/2015Autoriza contratación de administrativo contable VTF, Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta127428/05/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar "contrato de suministro de pellet para uso en jardines infantiles junji, región de la araucanía.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta128028/05/2015Autoriza pago de factura factorizada a BCI Factoring S.A.N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta129328/05/2015Aprueba convemnio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta129428/05/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta129528/05/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta131501/06/2015Llamado a licitación pública por compra de seguros generales año 2015-2016 para vehículos institucionales, Junji.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta131601/06/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Vistoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta131701/06/2015Autoriza pago para gastos de representación, lanzamiento jardín activo entre Junji e Instituto Nacional del Deporte, en jardín La Gotita.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta131901/06/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, Melipeuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta132001/06/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta132101/06/2015Apruebs funcionamiento de grupo programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta132602/06/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta132702/06/2015Aprueba convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, Ercilla.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta132802/06/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, Chol-chol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta134003/06/2015Autoriza trato directo por reparaciones en jardín infantil Las Abejitas de la comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta134103/06/2015Aprueba contrato mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Los Enanitos Cod. 09211001, de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta134203/06/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº 852-15-LE15, mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Sagrada Familia Cod. 09115009, Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta134303/06/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº 852-14-LE15, mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Copito de Nieve Cod 09115001, Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta134403/06/2015Téngase por autorizado trato directo por servicio de coffe break para actividad Circulo de extensión Junji Reguión de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta134503/06/2015Declara inadmisible licitacón pública Nº 852-13-LE15 y autoriza un nuevo llamado "mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil La Espiguita de Traiguén".-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta137508/06/2015Aprueba convenio de colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta137608/06/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, Municipalidad de Lonquimay.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta137708/06/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, mejoramiento a la infancia dame tu mano para crecer, comuna de galvarino.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta137808/06/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta140408/06/2015Aprueba modificación de convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la fundación de beneficencia Hogar de Cristo, jardín infantil Compartiendo Sueños, Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta140508/06/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos para contratar la reparación y mantención de sala cuna y jardín infantil Coralito Cod. 09101087, de la comuna de Temuco.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta145008/06/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta145108/06/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta145909/06/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº 852-17-LE15 contrato de suministro d pellet para uso en jardines infantiles Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta146009/06/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Reposición Jardín Infantil y Sala Cuna Nahuelbuta, Angol.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta146610/06/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº 852-19-L115, seguros Generales año 2015-2016 para vehículos Junji, Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta147611/06/2015Autoriza trato directo por concepto de inscripción de usufructos en conservadora de Bienes Raíces.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta148111/06/2015Autoriza trato directo por concepto de permiso de edificación en la comuna de Curacautín.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta151515/06/2015Autoriza trato directo por mantención de camioneta y reparación caja de cambio camioneta institucional patente FRGT 63.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta151615/06/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº 852-18-LE15, Mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Trencito Cod. 09101041, de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta152415/06/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Ercilla.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta152515/06/2015Aprueba funcionamiento de grupos continuidad programa conozca su hijo.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta152615/06/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta152715/06/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, programa mejoramiento a la infancia Las Estrellitas de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta152815/06/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización programa centro de padres y apoderados mejoramiento a la infancia Las Abejitas, comuna de Lautaro.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta152915/06/2015Aprueba convenio de colaboración para la ejecución de proyectos, PMI Tapomkugu, comuna de lonquimay.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta153015/06/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, Centro de padres y apoderados Escuela Huente, comuna de Teodoro Schmidt, programa PMI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta153115/06/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización Agrupación PMI Pichi Rayen, comuna de Nva. Imperial.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta153215/06/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización centro de padres y apoderados Quiñetrur de los Lingues, comuna de Cunco, programa PMI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta153315/06/2015Aprueba convenio colaboración para la ejecución de proyectos, centro de padres y apoderados Monte Sinain, comuna de Carahue, programa PMI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta153415/06/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta153717/06/2015Aplica multa.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta154817/06/2015Aprueba contrato de suministro de pellet para uso en jardines infantiles Junji, región de la Araucacnía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta155318/06/2015Aprueba convenio de colaboración del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta156918/06/2015Aprueba contrato mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Copito de nieve Cod. 09115001, comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta157018/06/2015Aprueba contrato mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil Sagrada Famila Cod. 09115009, comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta157418/06/2015Otorga autorización normativa a sala cuna particualr denominado Crecer, de la comuna de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta157518/06/2015Autoriza trato directo por reparación de urgencia de Caldera de jardín infantil Pinocho de la comuna de Curacautín.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta157718/06/2015Autoriza funcionamiento del jardín infantil Caracolito en establecimiento readecuado, jardín VTF 9211017, Municipalidad de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta157818/06/2015Aprueba convenio movilización del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta162922/06/2015Aprueba contrato mantención y reparación del jardín infantil Trencito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta164723/06/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº 852-20-LE15 Mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil La Espiguita Cod. 09210001, de la comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta164823/06/2015Autoriza llamado a licitación pública de fondos concursables para realizar curso de capacitación El despertar de las Semillas, en jardín infantil copito de Nieve de la comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta168226/06/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada Primera sección programa QUIK.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta168326/06/2015Autoriza pago para gastos de representación, celebración de We Xipantu, Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta168426/06/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta168526/06/2015Autoriza suspensión de funcionamiento para establecimiento VTF 9211017, Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta168626/06/2015Autoriza suspensión de funcionamiento para establecimientos VTF codigos 9103002 y 9103004, cunco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta168726/06/2015Autoriza suspención de funcionamiento para establecimiento VTF 9211017, Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta169416/06/2015Aprueba contrato mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil La Espiguita de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta169526/06/2015Autoriza trato directo mantención equipos de climatización oficina Regional, Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta169626/06/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos para contratar la reparación y mantención de sala cuna y jardín infantil Pillancito Cod. 09120001, de la comuna de Villarrica.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta169726/06/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa CASH, Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta169826/06/2015Aprueba convenio de movilización del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta169926/06/2015Aprueba convenio de transporte del programa CASH entre Junji Y municipalidad de Saavedra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta170026/06/2015Aprueba convenio de colaboración del programa CASH, municipalidad de Saavedra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta170126/06/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa CASH, municipalidad de Ercilla.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta170226/06/2015Aprueba convenio de colaboración del programa CASH, municipalidad de Nueva Imperial.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta170326/06/2015Apruebamodificación de convenio de transferencia de fondos con la fundación de desarrollo campesino Fundecam, para la construcción de las obras del jardín infantil y sala cuna Labranza, de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta172001/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación pública del proyecto Construcción Sala Cuna y J.I. Lonquimay.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta172101/07/2015Autoriza llamado a licitación pública por Contrato de suministro de servicio de mantención de estufas a combustión lenta y limpieza de canaletas de los J.I., Junji región de la Araucanía.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta172701/07/2015Autoriza suspensión de funcionamiento para establecimiento VTF 9106006, Galvarino.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta173601/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción Sala Cuna Florencia, Angol.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta174801/072015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Contrucción Sala Cuna Parque Iglesia, Cunco.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta174901/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Contrucción J.I. y Sala Cuna Club Hípico, Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta175001/07/2015Autoriza trato directo por reparación de aldera Jardín Los Enanitos, Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta181606/07/2015Llamado alicitación pública por Adquisición de vales de gas de 45 kg., para uso en J.I. Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta181806/07/2015Autoriza pago para gastos de representación reunión con alcaldes mesa intersectorial, Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta182006/07/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la Municipalidad de Temuco, construcción J.I. y Sala Cuna Parque Costanera, Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta182106/07/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la Municipalidad de Temuco, construcción J.I. y Sala Cuna Portal San Francisco, Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta182206/07/2015Otorga autorización normativa a J.I. particular denominado Spring play group, de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta182307/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción J.I. y Sala Cuna Bicentenario, Carahue.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta182407/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción J.I. y Sala Cuna Mawun, Padre las Casas.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta186809/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción Sala Cuna y J.I., Villa los Alerces, Chol-chol.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta186909/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción Sala Cuna Los Hualles, Padrwe las Casas.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta187110/07/2015Adjudica aproveedor que se indica por licitación N°852-22-L115, curso de capacitación denominado El despertar de las semillas, en J.I. Copito de Nieve de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta187310/07/2015Autoriza trato directo por reparaciones eléctricas en J.I. Las Abejitas de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta187510/07/2015Autoriza trato directo por reparación y cubierta de J.I. Trencito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta187610/07/2015Autoriza trato directo por reparación de emergencia por filtración de cubierta y ventana en J.I. Lucerito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta187710/07/2015Autoriza trato directo por reparación sistema eléctrico alcantarillado aguas servidas, J.I. Pimpollito de Loncoche.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta187810/07/2015Aprueba aumento de plazo para la obra de mantención y reparación de Sala Cuna y J.I. Temucuicui.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta187910/07/2015Aprueba auemento de obra y plazo para la obra de mantención y reparación de Sala Cuna y J.I. Copito de Nieve de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta188010/07/2015Aprueba aumento de obra para la obra de Reconversión Sala Cuna y J.I. Pinocho de Curacautín.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta189910/07/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada Segunda Sesión ampliada programa Quik.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta190010/07/2015Aprueba modificación de convenio transferencia de fondos para la ejecución de obras proyecto con la Municipalidad de Villarrica, Construcci{on J.I. Pablo de Rocka.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta190813/07/2015Autoriza procedimiento de trato directo para realizar mantención de Toyota RAV4 placa patente HC ZX 14.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta190913/07/2015Aprueba contrato de suministro compra de leña para jardines infantiles junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta191013/07/2015Autoriza llamado a licitación pública por contrato de suministro de servicio de mantención, recarga, reposición de extintores para los programas 01 y 02 y centros programas Mideplan (CECI, PMI), vehículos institucionales y Dirección Regional.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta191313/07/2015Aprueba convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chile.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta192213/07/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización centro de padres y apoderados Monte Sinain, Comuna de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta192313/07/2015Autoriza suspensión de funcionamiento para establecimiento Intercultural VTF 9208017 Likarayen, Purén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta192413/07/2015Autoriza contratación de administrativo contable VTF, Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta192513/07/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta192613/07/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta193213/07/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Cunco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta193613/07/2015Aprueba convenio de transporte del programa conozca a su hijo entre Municipalidad de Saavedra y Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta203815/07/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, Municipalidad de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta203915/07/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización PMI Tapomkugu, comuna de Lonquimay.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta204015/07/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización PMI Las Estrellitas de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta204115/07/2015Aprueba compra de materiales para habilitación grupo CECI Chucauco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta204215/07/2015Aprueba compra de materilaes para habilitación grupo CECI entre Rios.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta204315/07/2015Declara inadmisible licitación pública N°852-28-LE15 y autoriza un nuevo llamado Mantención de estufas a combustión lenta y limpieza de canaletas de los Jardines Infantiles, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta204415/07/2015Declara inadmisible licitación pública N°852-27-LE15 y autoriza un nuevo llamado Mantención y reparación de Sala Cuna y J.I. Pillancito de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta204515/07/2015Adjudica a proveedor que se indica por Licitación N°852-33-L115 Adquisición de vales de gas de 45 kg. Para uso en J.I., Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta206720/07/2015Aplica multa a proveedor Sociedad Ort{iz y Cisternas Ltda., por atraso en la entrega de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta206820/07/2015Aplica multa a proveedor Brigette Danae Acuña Beroiza, por atraso en la entrega de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta206920/07/2015Autoriza trato directo por reparación de cubierta y poda de árboles del J.I. Pillancito de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta210028/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción Sala Cuna y J.I. Los Perales, de Gorbea.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta210128/07/2015Autoriza llamado alicitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción Sala Cuna José Miguel Carrera, Gorbea.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta210228/07/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de base de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto Construcción Sala Cuna y J.I. La Unión, Nueva Imperial.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta213429/07/2015Autoriza trato directo por reparación de cubierta de J.I. Las Abejitas de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta213529/07/2015Autoriza trato directo por reparación y mantención de Sala Cuna y J.I. Las Estrellitas, de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta213629/07/2015Autoriza pago para gastos de representación, para actividad denominada Diálogo participativo, en J.I. Pillancito de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta213729/07/2015Aprueba convenio transporte del programa CECI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta216103/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada construcción colectiva del diagnóstico multidimensional del territorio.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta216203/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada de trabajo denominada experiencias exitosas de inclusión educativa de niños/as con NEE asociadas a síndrome down.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta216303/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada de capacitación construcción colectiva del diagnóstico multidimensional del territorio (P.O.A:)N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta216403/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada segunda sesión de directora programa Quik.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta216503/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada construcción colectiva del diagnóstico multidimensional del territorio.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta216603/08/2015Aprueba aumento de obra y plazo para la obra de mantención y reparación de sala cuna y jardín infantil La Espiguita de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta218304/08/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del pública del proyecto construcción J.I. y sala Cuna Trovolhue de Carahue.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta218404/08/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto construcción J.I. y sala cuna Manuel Rodríguez, Lautaro.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta218504/08/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y J.I. Estación, Villarrica, entre Junji y constructora Francisco Cofré.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta219404/08/2015Aprueba convenio de transporte del programa conozca a su hijo entre Municipalidad de Chol-chol y Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta219504/08/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos para contratar la reparación cierre perimetral jardín infantil Bambi, de Angol.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta219604/08/2015Autoriza llamado a licitación pública para compra y traslado de materiales asociados a curso de perfeccionamiento técnico y profesional, Aprendizaje, juegos y creatividad VTF.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta220804/08/2015Autoriza procedimiento de trato directo contratación de grupo musical para celebración mes de la infancia junji y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta223710/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada de trabajo denominada experiencias exitosas de inclusión educativa de niños/as con NEE asociadas a síndrome down.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta223810/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada tercera sesión de directoras programa Quik.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta223910/08/2015Autoriza trato directo por reparación cubierta jardín infantil Sagrada familia de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta224010/08/2015Autoriza trato directo por reparación cubierta jardín infantil Capullito de TemucoN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta224110/08/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y sus respectivos anexos, para la adquisición de material no fungible P01 Y P02 .-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta224210/08/2015Autoriza procedimiento de trato directo contratación de productora artistico cultural 4 elementos y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta224310/08/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, municipalidad de loncoche.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta224410/08/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización, centro de padres y apoderados escuela Huente, comuna de Teodoro Schmidt.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta224510/08/2015Aprueba convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, municipalidad de Chol-chol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta224610/08/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Freire.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta238714/08/2015Aplica multa a proveedor a Constructora Ecsa S.A., por atraso en la entrega de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta238814/08/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta239414/08/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos, municipalidad de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta241718/08/2015Declara inadmisible licitación pública Nº852-35-LE15 Mantención de estufas a combustión lenta y limpieza de canaletas de los jardines infantiles.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta241818/08/2015Adjudica a proveedor que se indica por mantención de sala cuna y jardín infantil Pillancito de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta241918/08/2015Adjudica al proveedor Luis Andrés Saez Thielemann, rut 8.571.343-4, para la contratación diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de sala cuna, parque iglesia, Cunco, proyecto código BIP Nº30371023-0.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta242018/08/2015Adjudica al proveedor Luis Andrés Saez Thielemann, rut 8.571.343-4, para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de sala cuna, Los Hualles, Padre las Casas, proyecto código BIP Nº30391628-0.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta245219/08/2015Aprueba funcionamiento de CECI Trangol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta245620/08/2015Autoriza trato directo por servicio de coffe para capacitación de medio ambiente junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta246120/08/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta246220/08/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de los Sauces.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta246320/08/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta248221/08/2015Cadúquese cheque emitido a la municipalidad de Angol y emitase documento por el mismo monto a empresa Belarmino Jara SPA.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta248321/08/2015Autoriza trato directo por reparación de sistema eléctrico sala cuna y jardín infantil pimpollito de la comuna de loncoche.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta248421/08/2015Autoriza trato directo por mantención de ventanas de cubierta d sala cun y jardín infantil Los Enanitos de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta248521/08/2015Autoriza trato directo por mantención de cubierta de sala cuna y jardín infantil Pinocho de la comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta248621/08/2015Autoriza trato directo por mantención de cubierta de sala cuna y jardín infantil Kimpelú de la comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta248721/08/2015Autoriza trato directo por instalación de puerta sala cuna y jardín infantil Temulemu de la comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta249121/08/2015Aprueba modificación de convenio de colaboración del programa conozca a su hijo, municipalidad de Saavedra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta249221/08/2015Aprueba modificación de convenio de olaboración del programa conozca a su hijo, municipalidad de Saavedra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta250624/08/2015Aprueba convenio transferencia de fondos municipalidad de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta250724/08/2015Aprueba convenio transferencia de fondos municipalidad de Vilcún.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta250824/08/2015Aprueba convenio colaboración del programa CECI Trangol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta252325/08/2015Autoriza pago de factura factorizada a Factoring Security S.A.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta252425/08/2015Autoriza procedimiento de trato directo contratación de productora artístico cultural 4 elementos y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta252525/08/2015Autoriza trato directo por reparación por robo de puerta dañada en jardín infantil Las Abejitas de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta252625/08/2015Autoriza trato directo por reparación de baños de sala cuna y jardín infantil La Gotita de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta252725/08/2015Autoriza trato directo por reparación de cubierta de sala cuna y jardín infantil Pillancito de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta252825/08/2015Autoriza trato directo por construcción de aleros de sala cuna y jardín infantil Las Estrellitas de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta252925/08/2015Autoriza trato directo por reparación e sistema eléctrico sala cuna y jardín infantil Capullito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253025/08/2015Autoriza trato directo por reparación de sistema eléctrico sala cuna y jardín infantil Las Abejitas de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253125/08/2015Autoriza trato directo por rparación por robo a sala cuna y jardín infantil Bambi de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253225/08/2015Autoriza pago para gastos de representación, para actividad día del niño en establecimiento Rayen Lafquén de la comuna de Saavedra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253325/08/2015Autoriza pago para gastos de representación para actividad denominada diálogo participativo en el jardín infantil La Espiguita de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253425/08/2015Autoriza pago para gastos de representación, reunión con Seremi de Educación, en el auditorio de la dirección regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253525/08/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-42-LE15 Reparación cierre perimetral jardín infantil Bambi de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253625/08/2015Aprueba contrato mantenión y reparación de sala cuna y jardín infantil Pillancito de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253725/08/2015Autoriza trato directo por hailitación de sede para jardín infantil Rayito de Sol de Angol, por construcción proyecto nahuelbuta.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta253825/08/2015Autoriza contratación de administrativo VTF, Galvarino.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta254825/08/2015Aprueba convenio para habilitación del CECI entre Ríos.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta254925/08/2015Deja sin efecto resolución Nº0382 del 16/03/2015, adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-2LE15 contratación del diseño de los proyectos de arquitectura, estructura, especialidades para la reposición del jardín Las Avellanitas de Lautaro. Código BIP Nª30337490-0N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta255026/08/2015Rectifica resolución exenta Nº2531 de fecha 25/08/2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta255126/08/2015Rectifica resolución exenta Nº2528 de fecha 25/08/2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta261601/09/2015Declara desierta licitación pública Nº852-43-LE15 y autoriza un nuevo llamado a licitación pública denominada compra y traslado de materiales asociados a curso de perfeccionamiento técnico y profesional, aprendizaje, juegos y creatividad VTF.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta261701/09/2015Autoriza trato directo por mantención de sala cuna y jardín infantil Piolin de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta261801/09/2015Autoriza trato directo por reparación de sistema eléctrico de sala cuna y jardín infantil La Espiguita de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta261901/09/2015Autoriza trato directo por reparación de gasfitería y cubierta en sala cuna y jardín infantil Temulemu de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta262001/09/2015Autoriza trato directo por reparación de baños en sala cuna y jardín infantil Kimpelú de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta262101/09/2015Adjudica a proveedor Constructora Melirayen Ltda., Rut Nº77.802.170-6, para la contrataciómn del diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de sala cuna José Miguel Carrera, Gorbea, proyecto BIP Nº30372623-0.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta262801/09/2015Llamado a licitación pública por adquisición de vales de gas de 15 kg. Para uso en jardines infantiles junji región de la araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta264102/09/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto construcción sala cuna y jardín infantil La puntilla, Freire.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta264202/09/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto construcción sala cuna y jardín infantil Eduardo Frei, Nueva imperial.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta264302/09/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto construcción sala cuna y jardín infantil Las Araucarias, Vilcún.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta264402/09/20015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto construcción de sala cuna y jardín infantil Caupolicán, Pitrufquén.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta264502/09/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar reparación y mantención de jardín infantil Pinocho de Curacautín.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta268204/09/2015Aprueba bases administrativas, para la instalación de paneles de aluminio para oficina de RRHH, Dir. Regional Junji Araucanía.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta268707/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta268807/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta269408/09/2015Aprueba modificación de convenio de transferencia de fondos con la fundación del magisterio de la araucanía, para la construcción de las obras del jardín infantil y sala cuna Escuela Juan Pablo II, comuna de Cunco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta269508/09/2015Aprueba contrato de suministro de servicio de mantención, recarga, reposición de extintores para los programas 01 y 02, centrios programas Mideplan (CECI, PMI) vehículos institucionales y Dirección Regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta269808/09/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Alberto Levy, Traiguén, entre Junji y Luis Saez Thielemann.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta271511/09/2015Autoriza llamado a licitación pública por contrato de suministro de servicio de mantención de estufas a combustión lenta y limpieza de canaletas de los jardines infantiles junji región de la araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta271611/09/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee celebración día del administrativo junji región de la araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta271711/09/2015Deja sin efecto Res. Ex. Nº2455 20/08/2015 y autoriza trato directo por concepto de permiso de edificación en la comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta271911/09/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Nahuelbuta, Angol, entre Junji y Luis Saez Thielemann.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta272511/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta277617/09/2015Adjudica al proveedor Luis Andrés Saez Thielemann, rut 8.571.343-4, para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna Villa Florencia, Angol, proyecto codigo BIP Nº30381726-0.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta277917/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta278017/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta278117/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta278217/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta278317/09/2015Autoriza transferencia para el pago de servicio de transporte escolar de jardín infantil Los Pitufitos.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta279117/09/2015Aprueba funcionamiento de grupo programa de mejoramiento de atención a la infancia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta281021/09/2015Aprueba contrato de conmodato que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta281221/09/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción Sala cuna José Miguel CarrerA, Gorbea, entre Junji y Melirayen Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta281321/09/2015Autoriza para gastos de representación, para actividad denominada inauguración CECI Trangol, comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta284424/09/2015Adjudica a provedor que se indica por licitación Nº852-52-LE15 instalación de paneles de aluminio para oficina de RRHH, dirección regional junji araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta287425/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta287525/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Imperial.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta291629/09/2015Autoriza traspaso de fondos entre estqablecimientos VTF, comuna de Puerto Saavedra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta293430/09/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil, Mawun, Padre las Casas, entre junji y constructora Melirayen.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta295801/10/2015Déjese sin efecto Res. Ex. Nº2909 con fecha 28/09/2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta295901/10/2015Déjese sin efecto Res. Ex. Nº2713 con fecha 09/09/2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta298502/10/2015Aprueba contrato instalación de paneles de aluminio para oficina de RRHH.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta298602/10/2015Autoriza llamado a licitación pública por reparación de red de calefacción de radiadores de jardín infantil Bambi de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta298702/10/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-51-LE15 reparación y mantención de jardín infantil Pinocho de Curacautín,.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta298802/10/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-54-LE15 contrato de suministro se servicio de mantención de estufas a combustión lenta y limpieza de canaletas de los jardines infantiles Junji, región de la araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta301302/10/2015Deja sin efecto resolución Nº2846 del 25/09/2015 Nº852-55L115 que aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratas habilitación de cocina y leñera en jardín infantil Piolín de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta301702/10/2015Autoriza transferencia para el pago de servicio de transporte escolar de jardín infantil Licanco, Truf-truf, Pichi keche, Ñirrimapu y Chomío de la comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta302205/10/2015Autoriza trato directo por servicio de coffe para seminario denominado calidad un derecho de todos y todas, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta302405/10/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna Villa Florencia, Angol, entre la Junji y Luis Andrés Saez Thilelemann, rut Nº 8.571.343-4.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta302505/10/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Pillanlelbún, Lautaro, entre la Junji y Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda., rut Nº 78.354.260-9.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta303105/10/2015Autoriza procedimiento de trato directo contratación de servicio de relatoría para seminario denominado calidad un derecho de todas y todos y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta303205/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Freire.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta303305/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Freire.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta305107/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Freire.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta305307/10/2015Autoriza trato directo por arriendo de carpa para lanzamiento del libro los niños del 70, junji región de la araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta305507/10/2015Aprueba contrato reparación y mantención de jardín infantil Pinocho cod: 09203008, de la comuna de Curacautín.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta306808/10/2015Aprueba contrato de suministro de servicio de mantención de estufas a combustión lenta y limpieza de canaletas de los jardines infantiles, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta309913/10/2015Autoriza traspaso de fondo entre establecimientos VTF, comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta310013/10/2015Autoriza modificación convenio de transferencia de fondos para operación con fundación Hogar de Cristo.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta310113/10/2015Adjudica a proveedores que se indica por licitación Nº852-44-LE15 adquisición de material no fungible P01 y P02 para salas cunas y jardines infantiles, junji región de la araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta310514/10/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obraw con la Municipalidad de Traiguén, jardín infantil Los Cantaritos, comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta310614/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta310714/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Collipulli.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta310814/10/2015Aprueba aumento de obra y plazo para la obra de instalación de paneles de aluminio para la oficina de RRHH.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta310915/10/2015Autoriza transferencia para el pago de servicio de transporte escolar de jardín infantil Ayun Antu, de la comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta311315/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta311415/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta312215/10/2015Modifica y complementa resolución exenta Nº2986, que autoriza llamado a licitación pública por reparación de red de calefacción de radiadores de jardín infantil Bambi de la comuna de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta312315/10/2015Autoriza pago de factura que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta313819/10/2015Modifica Res. Ex. Nº015/3108 del 14/10/2015 que aprueba aumento de obra y plazo para la obra de instalación de paneles de aluminio para oficina de RRHH.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta313919/10/2015Aplica multa a proveedor Constructora Ecsa S.A., por atraso en el término de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta314019/10/2015Aplica multa a proveedor Constructora Ecsa S.A., por atraso en el término de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta315019/10/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada cuarta sección directora programa Quik, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta315119/10/2015Aurotoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada sexta sección programa Quik, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta315419/10/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Cunco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta315620/10/2015Aprueba convenio de tranferencia de fondos para la ejecución de obras con la fundaci�n del magisterio de la araucanía, ampliación jardín infantil Oscar Moser de la comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta315720/10/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obrs con la fundación del magisterio de la araucanía, ampliación jardín infantil Guillermo Hartl, de la comuna de Pitrufquén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta316620/10/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Trovolhue, Carahue, entre Junji y constructora Alma-Polis Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta316720/10/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Los Perales, Gorbea, entre Junji y constructora Melirayen Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta316820/10/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil La Unión, Nueva Imperial, entre Junji y constructora Melirayen Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta316920/10/2015Revoca autorización normativa sala cuna Akualuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta318922/10/2015Autoriza trato directo mantención de sala cuna y jardín infantil Los Picapiedras de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319022/10/2015Autoriza trato directo mantención de sala cuna y jardín infantil Chincowe.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319122/10/2015Autoriza trato directo mantención de sala cuna y jardín infantil Piolín de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319222/10/2015Autoriza trato directo mantención eléctrica oficinas Dirección Regional Junji, Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319322/10/2015Autoriza trato directo reparación de filtración jardín infantil Pinocho de la comuna de Curacautín.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319422/10/2015Aplica multa a proveedor Oscar Raúl Sepúlveda Sanhueza E.I.R.L, por atrso en el término de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319522/10/2015Autoriza trato directo mantención de sala cuna y jardín infantil Los Enanitos de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319622/10/2015Autoriza trato directo mantención de sala cuna y jardín infantil Sagrada Familia, comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319722/10/2015Autoriza trato directo mantención de sala cuna y jardín infantil Copito de Nieve, comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319822/10/2015Autoriza trato directo mantención de sala cuna y jardín infantil Pillancito de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta319922/10/2015Declara desierta la licitación pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras, para la construcción de sala cuna y jardín infantil Eduardo Frei, Nueva Imperial, proyectos código BIP 30386376-0. ID 852-45LR15.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta320022/10/2015Declara desierta la licitación pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil Las Araucarias, Vilcún, proyectos código BIP 30377672-0. ID 852-48-LR15.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta324326/10/2015Autoriza trato directo por servicio de instalación de red eléctrica y datos en oficinas del programa Meta, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta324726/10/2015Autoriza trato directo compra y traslado de materiales asociados a curso de perfeccionamiento técnico y profesional, aprendizaje juegos y creatividad VTF, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta330427/10/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar mantención de jardín infantil Trencito, de Temuco y autoriza el llamado a licitación pública.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta330527/10/2015Aprueba contrato de arrendamiento oficina Unidad de Meta, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta330627/10/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil, Manuel Rodríguez, Lautaro, entre Junji y Constructora Ingemonte Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta332529/10/2015Autoriza para gastos de representación, para servicio de coffe break Reunión Met Presidencial Junji - Intendencia, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta336202/11/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar mantención de J.I. Lucerito Cod. 09101019 de Temuco.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta336302/11/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar mantención de J.I. Las Estrellitas Cod. 09101030 de Temuco.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta336402/11/2015Autoriza pago corredor de propiedades de arrendamiento oficina Unidad de Meta, Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta336502/11/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización comité de apoyo a la infancia Folil Mapu de Nilpe, comuna de Galvarino, programa PMI.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta336602/11/2015Aprueba funcionamiento de CECI Chucauco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta336702/11/2015Aprueba funcionamiento de CECI Entre Rios.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta337202/11/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar mantención de J.I. Coralito Cod. 09101087, de la comuna de Temucowww.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta337302/11/2015Autoriza trato directo por reparación eléctrica Sala Cuna y J.I. Temulemu, de la comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta337402/11/2015Aprueba anexo de contrato de servicio de desinfección, desratización y control de plagas para jardines infantiles, Junji Región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta338303/11/2015Modifica Res. Ex. Nº015/1879 del 10/07/2015, que aprueba aumento de obra y plazo para la obra de mantención y reparación de Sala Cuna y J.I. Copito de Nieve y Res. Ex. Nº015/3140 del 19/10/2015, que aplica multa a proveedor Constructora Ecsa S.A. por atraso en término de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta339703/11/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Vilcún.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta339803/11/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Freire.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta339903/11/2015Autoriza pago para gastos de representación, servicio de banquetería para actividad denominada Presentación del libro los niños del 70, celebrado en la Dirección Regional, Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta340003/11/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-56-L115 Reparación de red de calefaccción de radiadores de J.I. Bambi de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta341304/11/2015Autoriza llamado a licitación pública por contrato de suministro de mantención áreas verdes de jardines infantiles, Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta345006/11/2015Aprueba contrato reparación de red de calefacción de radiadores de jardín infantil Bambi de angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta345106/11/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de Sala cuna Los Hualles, Padre las Casas, entre Junji y Luis Saez Thielemann.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta345206/11/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de Sala Cuna y Jardín infantil, Villa los Alerces, Chol-Chol, entre Junji y Constructora Alma-Polis Soc. Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta345306/11/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta349810/11/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Curarrehue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta349910/11/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y sus respectivos anexos, para la adquisición de material no fungible P01 y P02 para Junji región de la Araucanía.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta350612/11/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-58-LE15 mantención de J.I. Trencito cod. 09101041 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta350712/11/2015Aprueba bases administrativas, base técnicas y anexos, para contratar reparaciones habilitación J.I. Ayley Piuke cod. 09208003 de Purén.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta350812/11/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y sus respectivos anexos, para la adquisición de material fungible P01 y P02 para la Junji Araucanía.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta350912/11/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de Sala Cuna y J.I. Club hípico, Victoria, entre Junji y Asesoría y Construcciones Claudio Gonzalez Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta351012/11/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y J.I. Bicentenario, Carahue, entre Junji y Luis Saez Thielemann.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta351912/11/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta354213/11/2015Autoriza trato directo por reparación de sala de hábitos higiénicos y manilla de sala de actividades del jardín infantil Lucerito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta355016/11/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-59-L115 mantención de J.I. Lucerito cod. 09101019 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta355116/11/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-60-L115 mantención de J.I. Las estrellitas cod. 09101030 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta355216/11/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-61-L115 mantención de J.I. Coralito cod. 09101087 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta355917/11/2015Autoriza trato directo por instalaciones de extractores eléctricos en oficina de dirección regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta356017/11/2015Autoriza trato directo por reparación en sala cuna y jardín infantil Capullito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta356117/11/2015Autoriza trato directo por reparación en patio cubierto de J.I. Coralito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta356217/11/2015Autoriza procedimiento de trato directo por pago de servicios hoteleros para capacitación de fomento lector, junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta358518/11/2015Deja sin efecto Res.015/3169 que revoca Autorización Normativa Sala Cuna Akualuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta359818/11/2015Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con la fundación del magisterio de la Araucanía, Ampliación J.I. Pablo VI de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta359918/11/2015Autoriza pago para gastos de representación, paa actividad denominada amenización musical para celebración día de la educadora.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta360819/11/2015Aprueba contrato de mantención de J.I. Trencito cod. 09101041 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta360919/11/2015Ajudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-57-LP15 diseño de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la construcción del J.I. Las Abejitas cod. 09101005 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta361019/11/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada curso cosmovisión mapuche y mapuzungun básico para funcionarios/as junji araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta361119/11/2015Autoriza procedimiento de trato directo contratación de servicio de relatoría para seminario denominado gestionando los ambientes bientratantes y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta361219/11/2015Autoriza trato directo mantención de equipos de climatización de la Dirección Regional.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta361319/11/2015Aprueba contrato mantención de J.I. Coralito cod. 09101087 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta361419/11/2015Aprueba contrato mantención de J.I. Lucerito cod. 09101019 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta361519/11/2015Aprueba contrato mantención de J.I. Las Estrellitas cod. 09101030 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta361623/11/2015Aprueba convenio transferencia de fondos congregación hermana misioneras catequistas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta365424/11/2015Aplica multa a proveedor Ingeniería y Construcciones Ecocil Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta365524/11/2015Autoriza trato directo por reparación de sala cuna y J.I. Pewen de Melipeuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta365624/11/2015Autoriza trato directo por reparación de sala de hábitos higiénicos y manilla sala de actividades del J.I. Lucerito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta365724/11/2015Complementese la Res. Ex. Nº015/1909 de fecha 13/06/2015, en lo que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta366224/11/2015Modifica dirección en convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con fundación Magisterio de la Araucanía Ampliación J.I. Complejo Educacional Oscar Moser, comuna de Padre las Casas y la Res. Nº3156 de fecha 20/10/2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta366324/11/2015Modifica dirección en convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras con fundación Magisterio de la Araucanía Ampliación J.I. Complejo Educacional Guillermo Hartl, comuna de Pitrufquén y la Res. Nº3157 de fecha 20/10/2015.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta366824/11/2015Autoriza trato directo por reparaciones Sala Cuna y J.I. Pinocho de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta366924/11/2015Autoriza procedimiento de trato directo por pago de servicios hoteleros para jornada de autocuidado para auxiliares, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta368525/11/2015Aprueba requerimientos especiales para la intención de compras de consultoras y ejecución de obras para Junji y autoriza llamado mediante procedimiento de grandes compras de la licitación de convenio marco Nº2239-14-LP14, convenio marco de construcción de salas cunas y J.I. y servicios de diseño de especialidades y arquitectura.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta368626/11/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y J.I., Caupolicán Calfuquir, Pitrufquén, entre Junji y Damaso Ernesto Guajardo Gutiérrez.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta368826/11/2015Aprueba contrato de diseño de proyectos de arquitectura, estructura y especilaidades para la construcción del jardín infantil Las Abejitas cod 09101005 de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta368926/11/2015Autoriza pago para gastos de representación, servicio de banquetería para actividad denominada celebración institucional día de la educación parvularia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta370327/11/2015Autoriza trato directo reparación camioneta institucional patente FRTG-63, Junji Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta374701/12/2015Autoriza transferencia para el pago de servicio de transporte escolar de jardín infantil interculturales Licarayen y Relmauntu.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta374801/12/2015Aprueba convenio colaboración del Ceci Chucauco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta374901/12/2015Aprueba convenio colaboración del Ceci Entrte Ríos.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta375602/12/2015Autoriza término de convenio jardín infantil alternativo, We kui kui, cod 9112002, de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta375702/12/2015Autoriza cierre de jardín infantil alternativo, We kui kui, cod. 9112002, de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta375802/12/2015Aprueba convenio Universidad Católica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta376702/12/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-62-LE15 Contrato de Suministro de mantención areas verdes de jardines infantiles.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta376802/12/2015Autoriza trato directo mantención 130.000 kms camioneta institucional patente FRGT-63, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta376902/12/2015Aprueba aumento de obra para la mantención del jardín infantil Trencito de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377002/12/2015Autoriza trato directo para reparación de lente Canon de camar institucional, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377102/12/2015Autoriza trato directo por reparaciones de sala cuna y jardín infantil La Gotita de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377202/12/2015Autoriza trato directo por provisión e instalación de equipo de iluminación Sala Cuna y Jardín Infantil La Espiguita de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377302/12/2015Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación en la comuna de Cunco a Luis Andrés Saez Thielemann.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377402/12/2015Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación en la comuna de lautaro a Asesoría y construcciones Claudio Gonzalez Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377502/12/2015Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación en la comuna de Gorbea a constructora Melirayen ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377602/12/2015Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación en la comuna de Traiguén a Luis Andrés Saez Thielemann.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377702/12/2015Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación en la comuna de Angol a Luis Andrés Saez Thielemann.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta377802/12/2015Complementese la resolución exenta Nº015/3738 de fecha 30/11/2015, en lo qu indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta383403/12/2015Aprueba convenio de colaboración con el complejo educacional Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta383704/12/2015Autoriza trato directo por servicio de coffee para jornada denominada Octava sesión programa Quik, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta383804/12/2015Autoriza procedimiento de trato directo contratación de servicio de relatoría para jornada autocuidado UPAB y dispone pago por el servicio que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta384004/12/2015Aprueba contrato de suministro de mantención áreas verdes de jardines infantiles, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta384104/12/2015Autoriza trato directo reparaciones en jardín infantil Temulemu, comuna de Traiguén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta386007/12/2015Autoriza trato directo por instalaciones de extractores eléctricos en oficina de Dirección Regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta386107/12/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-66-LE15 Reparaciones habilitación jardín infantil Ayley Piuke cod. 09208003 de la comuna de Purén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta386710/12/2015Aprueba bases administrativas, bases técnicas y sus respectivos anexos, para la adquisición de material didactico no fungible P01 - P02 y programas MDS para Junji.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta388210/12/2015Aprueba convenio de colaboración con Gendarmería de Chile.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta388510/12/2015Autoriza trato directo por reparación de Grifería y llave de puerta de jardín infantil Kimpelú comuna de Padre las Casas.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta388610/12/2015Autoriza trato directo por reparación de artefactos sanitarios y manillas de puertas en jardín infantil Piolín de Angol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta389110/12/2015Autoriza trato directo por reparación de patio de servicio y sala de hábitos higiénicos del jardín infantil Lucerito de la comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta389610/12/2015Aprueba contrato reparaciones habilitación jardín infantil Ayley Piuke cod. 09208003 de la comuna de Purén.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta391910/12/2015Autoriza bases administrativas, bases técnicas y sus respectivos anexos, para contratas servicio de telefonía celular e internet movil para Junji.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta392011/12/2015Aprueba requerimientos especiales para la intención de compras de consultorías y ejecución de obras para Junji y autoriza llamado mediante procedimiento de grandes compras de la licitación de convenio marco Nº2239-14-LP14, convenio marco de construcción de salas cuna y jardines infantiles y servicios de diseño de especialidades y arquitectura.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta393711/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF comuna de Nueva Imperial.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta393811/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Ercilla.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta393911/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta394615/12/2015Autoriza llamado a licitación pública para instalación de puntos de red y circuito eléctrico para dirección regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta403316/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Collipulli.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta403416/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Victoria.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta403516/12/2015Autoriza trato directo reparacionesvarias en jardín infantil Chincowe de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta403616/12/2015Autoriza trato directo reparciones en puerta principal de oficina meta, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta403716/12/2015Autoriza trato directo reparación pintura en hall principal de sala cuna y jardín infantil Coralito, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta403816/12/2015Autoriza contratación de administrativo VTF Loncoche.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta403916/12/2015Aprueba contrato de arrendamiento oficinas dirección regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404216/12/2015Autoriza procedimiento de trato directo para realizar mantención de impresoras Epson de la dirección regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404316/12/2015Autoriza trato directo por reparaciones varias de sala cuna y jardín infantil Capullito de la comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404416/12/2015Autoriza trato directo reparaciones en baños jardín infantil Copito de Nieve de la comuna de Pucón.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404517/12/2015Autoriza trato directo por reparaciones de jardín infantil Pillancito de la comuna de Villarrica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404617/12/2015Autoriza trato directo por reparación varias sala cuna y jardín infantil Los Picapiedras de la comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404717/12/2015Autoriza trato directo por reparaciones en jardín infantil Las Estrellitas de la comuna de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404817/12/2015Autoriza trato directo por servicio de alimentación, celebración día del profesional para el día jueves 17/12/2015, Junji región de la Araucanía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta404917/12/2015Autoriza pago para gastos de representación, para actividad denominada caminata jardines activos IND en cerro Ñielol, junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta405017/12/2015Autoriza pago para gastos de representación, para actividad denominada Mapudungun y cosmovisión mapuche, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta405117/12/2015Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación en la comuna de Lonquimay a Constructora Alma-Polis Ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta406918/12/2015Autorizapago para gastos de representación, para servicio de coffee break finalización mapudungun y cosmovisión mapuche, Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta407021/12/2015Declarase como emergencia situación de robo en jardín infantil Temucuicui de la comuna de Ercilla.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta407121/12/2015Autoriza trato directo por reparación de puerta jardín infantil Temucuicui de la comuna de Ercilla declarada como emergencia.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta408222/12/2015Aprueba convenio transferencia de fondos fundación magisterio.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta408322/12/2015Aprueba convenio transferencia de fondos fundación magisterio.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta409923/12/2015Declara inadmisibles ofertas y declara desierta contratación en procedimiento de grandes compras ID 25.080, a través del convenio marco Nº2239-14-LP14, denominado Construcción de salas cuna y jardines infantiles y servicios de diseño de especialidades y arquitectura.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410023/12/2015Aprueba contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil La Puntilla, Freire entre Junji y Dámaso Guajardo Gutierrez, rut 9.195.387-0.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410323/12/2015Autoriza pago para gastos de representación, para actividad denominada firma de convenio Junji en centro penitenciario femenino de Temuco.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410423/12/2015Autoriza pago para gastos de representación, para actividad denominada cierre de programas MDS (CASH, CECI Y PMI).-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410523/12/2015Autoriza cambio de modalidad jardín infantil Coralito.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410623/12/2015Autoriza transferencia para el pago de servicio de transporte escolar de jardín infantil Ayun Antu.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410723/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Freire.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410823/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Galvarino.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta410923/12/2015Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Chol-Chol.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta411023/12/2015Autoriza pago para gastos de representación, para servicio de coctel inauguración nuevas dependencias de la Dirección Regional Junji Araucacnía.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta411223/12/2015Adjudica a proveedor que se indica por licitación Nº852-69-L115 Instalación de puntos de red y circuito eléctrico para Dirección Regional Junji.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta411323/12/2015Autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto construcción sala cuna y jardín infantil Eduardo Frei, Nueva Imoperial.-www.mercadopublico.clParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta411424/12/2015Aprueba convenio transferencia de fondos Municipalidad de Carahue.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta411524/12/2015Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación en la comuna de Gorbea a constructora Melirayen ltda.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta413128/12/2015Autoriza pago que indica.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta413228/12/2015Aplica multa a proveedor comunicaciones e inversiones Ximena Marilyn Manqueo Ancamil E.I.R.L., por atraso en el termino de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta413328/12/2015Aplica multa a proveedor comunicaciones e inversiones Ximena Marilyn Manqueo Ancamil E.I.R.L., por atraso en el termino de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta413428/12/2015Aplica multa a proveedor comunicaciones e inversiones Ximena Marilyn Manqueo Ancamil E.I.R.L., por atraso en el termino de la obra.-N/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta414329/12/2015Autoriza suspensión funcionamiento Jardines VTF, Municipalidad de CuncoN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta414429/12/2015Autoriza suspensión funcionamiento para los establecimientos VTF, Madres AdmirablesN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta414529/12/2015Autoriza suspensión funcionamiento Jardines VTF, Municipalidad de ToltenN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta414629/12/2015Autoriza suspensión funcionamiento Jardines VTF, Parroquia San SebastianN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta414729/12/2015Deja sin efecto Res. Ex. 4189 del 23/12/2015, que autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, comuna de Chol CholN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta414829/12/2015Modifica Res. Ex. 4131 del 28/12/201, que autoriza pago gastos comunes a la comunidad Edifico Las RaicesN/AParticularesDocumentoNo Aplica
Resolución Exenta414929/12/2015Autoriza suspensión funcionamiento Jardines VTF, Municipalidad de CurarrehueN/AParticularesDocumentoNo Aplica