Actos y resoluciones con efectos sobre terceros BIOBÍO 2014
Tipo de norma | Número | Fecha | Breve descripción del objeto del acto | Fecha de publicación en el Diario Oficial o indicación del medio y forma de publicidad, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley N° 19.880, y su fecha |
Efectos generales o particulares | Enlace a la publicación (o archivo) correspondiente | Fecha de última modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución exenta | 30 | 08/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidad educativa vtf administrada por la I. Municipalidad de Lebu | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 31 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía tranferencia de fondos perteneciente I. Municipalidad de Chillán | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 32 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administradoas vía transferencia de fondos perteneciente al Centro Comunitario en Apoyo a la Familia y niños vulnerados | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 33 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente I. Municipalidad de Arauco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 34 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a la I. Municipalidad de Chillán Viejo | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 35 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente I. Municipalidad de Lota | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 36 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos pertenecientes a la I. Municipalidad de Laja | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 37 | 08/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento unidades educativas VTF administradas por Fundación Hogar de Cristo | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 41 | 08/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad Cobquecura | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 43 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos pertenecientes a la I. Municipalidad de Bulnes | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 44 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad Lebu | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 45 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad Tucapel | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 46 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad Quillón | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 47 | 08/01/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad Hualpén | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 48 | 08/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidad educativa vtf administrada por la I. Municipalidad de Hualpén | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 50 | 09/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la Ilustre Municipalidad de Penco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 51 | 09/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidad educativa vtf administrada por la I. Municipalidad de Chiguayante | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
resolución exenta | 54 | 09/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas por Organización Hijos UDEC | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 57 | 09/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidad educativa vtf administrada por la I. Municipalidad de Mulchén | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 63 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas por la Ilustre Municipalidad de Coronel | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 70 | 10/01/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente I. Municipalidad de Coronel | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 73 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad de Tirua | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 74 | 10/01/14 | aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad de Santa Juana | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 75 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la congregación de la doctrina cristiana | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 76 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad de Florida | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 78 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad de Yumbel | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 80 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad de Portezuelo | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 82 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la Ilustre Municipalidad Coihueco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 83 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la Ilustre Municipalidad de Ñiquen | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 84 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad de Tomé | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 86 | 10/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por la I. Municipalidad de Alto Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 91 | 16/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de Unidades Educativas VTF administradas por la Ilustre Municipalidad de Los Angeles | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 93 | 17/01/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad Hualpén | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 94 | 17/01/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para la reparación de jardines infantiles entre Ilustre Municipalidad de Tomé y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 101 | 23/01/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos adminstrados vía transferencia de fondos perteneciente a la I. Municipalidad de Talcahuano | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 102 | 23/01/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de Unidades Educativas VTF administradas por I. Municipalidad de Pemuco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 103 | 23/01/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos adminstrados vía transferencia de fondos perteneciente a la I. Municipalidad de Talcahuano | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 129 | 24/01/14 | Tengase por aprobada modificacion de convenio de aportes para la ejecución del proyecto CECI Tres Sauces entre Junji e I. Municipalidad de Cañete | Generales | Documento | Modifica resolución N°015/929 10.05.2013 | |
Resolución exenta | 131 | 27/01/14 | Aprueba rectificación resolución exenta N°015/83 de fecha 10.01.2014 que aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas VTF administradas por la I. Municipalidad de Ñiquen | Generales | Documento | Modifica resolución N°015/83 10.01.2014 | |
Resolución exenta | 132 | 27/01/14 | Aprueba rectificación resolución exenta N°015/2851 de fecha 31,12,13, que aprueba convenio de transferencia de fondos para la reparación de jardines infantiles entre Fundación CEPAS y Junji | Generales | Documento | Modifica resolución N°015/2851 31.12.13 | |
Resolución exenta | 133 | 27/01/14 | Aprueba término convenio transferencia de fondos para la ejecución de obras Sala Cuna y Jardín Infantil "Liceo A-4", comuna de San Carlos, por las razones que indica | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 134 | 27/01/14 | Aprueba término convenio transferencia de fondos para la ejecución de obras Sala Cuna y Jardín Infantil "Villa Cordillera", comuna de Santa Juana, por las razones que indica | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 189 | 31/01/14 | Aprueba rectificación de resolución exenta N°015/2677 de fecha 16,12,13, que aprueba suspensión de funcionamiento de unidad educativa VTF administrada por Iglesia Evangélica Luterana | Generales | Documento | Modifica resolución N°015/2677 16.12.13 | |
Resolución exenta | 190 | 31/01/14 | aprueba convenio de colaboración institucional para prácticas profesionales entre Junta Nacional de Jardines Infantiles e Instituto Profesional La Araucana | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 191 | 31/01/14 | Aprueba rectificación y complementación de resolución exenta N°015/44 de fecha 08 de enero de 2014 que autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso interno entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad Lebu | Generales | Documento | Modifica resolución N°015/44 08.012014 | |
Resolución exenta | 192 | 31/01/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reponer tabique, puerta de corredera e instalación de junquillos, pilastras de lineas de agua en sala cuna renacer y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 193 | 31/01/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reponer vidrido de 5 mm para ventana de aluminio en sala de actividades J.I. Barquito de Ilusiones y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 194 | 03/02/2014 | Aprueba modificación a Res. Exenta N°015/2649 de fecha 16 de diciembre 2013, de Dirección Regional del Bio Bío de Junta Nacional de Jardines Infantiles, que otorga autorización normativa al jardín infantil "Mi pequeño Mundo" de la comuna de Concepcíon | Generales | Documento | Modifica Resolución N°015/2649 de fecha 16.12.2013 | |
Resolución exenta | 214 | 05/02/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar filtración en línea de agua potable en PVC JI. Caracolito y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 215 | 05/02/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reponer vidrio para ventana de cocina por intento de robo JI. Walt Disney y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 216 | 10/02/2014 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 217 | 12/02/2014 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Sociedad Educacional Azucarcandia Limitada", de la comuna de Concepción | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 218 | 12/02/2014 | Aprueba modificación y complementación de resolución exenta N°015/1244 de fecha 13 de junio de 2013, que otorga empadronamiento indefinido a la sala cuna y jardín infantil "Discover" de la comuna de Chillán por los motivos que indica | Generales | Documento | Modifica Resolución N°015/1244 de fecha 13.06.2013 | |
Resolución exenta | 232 | 13/02/2014 | Aprueba rectificación y complementación de resolución exenta N°015/46 de fecha 8 de enero de 2014 que autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso interno entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad Quillón | Generales | Documento | Modifica Resolución N°015/46 08.01.2014 | |
Resolución exenta | 233 | 13/02/2014 | Resuelve solicitud de prorroga de plazo impetrada por el proveedor Montero Ingeniería y Construcción Limitada respecto de la Ejecución de la Obra denominada "Conservación de Jardín Infantil Chiguay", comuna de Chiguayante de Junji Región del Bio Bío proceso licitatorio ID N°1576-53-LP13 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 234 | 13/02/2014 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos entre Junji e I. Municipalidad de Los Angeles | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 235 | 13/02/2014 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos entre Junji e I. Municipalidad de Los Angeles | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 236 | 13/02/2014 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas VTF administrativas por I. M. Chillán | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 237 | 13/02/2014 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras entre Ilustre Municipalidad de Santa Juana, por Jardín Infantil Villa Cordillera y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 239 | 14/02/2014 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras entre Ilustre Municipalidad de San Carlos, por Jardín Infantil Liceo A-4, Capitán Ignacion Carrera Pinto y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 240 | 14/02/2014 | Aprueba modificación a Res. Exenta N°015/2853 de 31 de diciembre de 2013, que resuelve requerimiento de aumento de obras y plazo emanado de la sección de cobertura e infraestructura de Dirección Regional del Bio Bio de Junji respecto de la obra denominada "conservación de jardin infantil 21 de mayo, comuna de Los Angeles" Junji Región del Bio Bío proceso licitatorio ID N°1576-43-LP13 por los motivos que indica | Generales | Documento | Modifica Resolución N°015/2853 de fecha 31.12.2013 | |
Resolución exenta | 242 | 14/02/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para retirar mueble mudador provisorio y normalizar sala de hábitos higiénicos JI. Kennedy y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 243 | 18/02/2014 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, documentos que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
resolución exenta | 247 | 19/02/2014 | Tengase por aprobado convenio de transferencia de recursos de subvención de actividades de seguridad ciudadana FNDR año 2013 por el proyecto denominado "implementación de estrategias de seguridad en jardines infantiles Junji Bio Bío" suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Gobierno Regional del Bio Bío. Autorizase el ingreso de recursos a la institución | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 249 | 19/02/2014 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 252 | 25/02/2014 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar reparaciones menores jardín infantil y sala cuna 21 de mayo de Los Angeles y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 253 | 25/02/2014 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar mantención en sala cuna y jardín infantil Cuncunita código 08401004 y Sarita Gajardo código 08401003 comuna de Chillán y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 254 | 25/02/2014 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar las reparaciones varias en sala cuna y jardín infantil Alondra código 08112001 y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 255 | 25/02/2014 | Aprueba bases administrativas, bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar reparaciones menores jardín infantil Los Enanitos de Nacimiento y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 256 | 25/02/2014 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar mantenciones menores jardín infantil y sala cuna Las Abejitas de Lota y Gotitas de Amor de Curanilahue y autoriza el llamado a Licitación Pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 257 | 25/02/2014 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar mantenciones menores jardín infantil y sala cuna Estrellitas del Futuro de la comuna de Chillán y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 260 | 26/02/2014 | Aprueba rectificación y complementación de resolución exenta N°015/35 de fecha 08 de enero de 2014 que autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso interno entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad Lota | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 262 | 03/04/2014 | Aprueba rectificación y complementación de resolución exenta N°015/193 de 31 de enero de 2013, que tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3UTM para reponer vidrio de 5 mm para ventana de aluminio en sala de actividades de "J.I Barquito de Ilusiones" y dispone pago a servicio ejecutado por los motivos que indica | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 329 | 11/04/2014 | Aprueba recursos por concepto ECI para programa CASH 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 347 | 12/04/2014 | Aprueba recursos por concepto de transporte madres programa CASH 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 348 | 12/04/2014 | Autoriza fondos para la celebración de convenios de transferencia CECI año 2014 que se indican | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 349 | 12/04/2014 | Aprueba recursos por concepto ECI y transporte para programa CASH 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 375 | 13/04/2014 | Aprueba rectificación de resolución exenta N°015/37 de fecha 08.012014, que aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas vtf administradas por Fundación Hogar de Cristo | Generales | Documento | Modifica Res 015/037 08.012014 | |
Resolución exenta | 378 | 13/04/2014 | Aprueba fondos para aprobación de proyectos programa PMI año 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 379 | 13/04/2014 | Aprueba fondos para aprobación de proyectos programa PMI año 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 382 | 18/04/2014 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "High Scope", de la comuna de Hualpén | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 410 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Trehuaco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 411 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Florida y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 412 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Coelemu y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 413 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Pemuco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 414 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Cobquecura y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 415 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre entre Ilustre Municipalidad de El Carmen y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 416 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Cañete y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
resolución exenta | 417 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Arauco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 418 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboracion programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Alto Bio Bio y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 419 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Fundación Hogar de Cristo y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 420 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Quillón y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 421 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Bulnes y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 422 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Penco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 423 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Penco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 424 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Lota y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 425 | 20/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Mulchén y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 448 | 20/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar mantención y despejar vía de evacuación de alcantarillado, sifon y camara, jardín infantil Abejitas de Lota y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 449 | 20/04/2014 | Se tiene aprobada contratación de servicio inferior a 3UTM para reparar nicho de gas, refuerzos metálicos y cerradura, jardín infantil Arturo Prat y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 450 | 20/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para mantención de artefactos de sala mudas y sala de hábitos higiénicos, jardín infantil Caracolito y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 451 | 20/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar matnención gral. de calefont y cambio de terminal, jardin infantil cuncunita y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 487 | 26/04/2014 | Aprueba recursos pro concepto transporte y ECI para programa CASH 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 499 | 26/04/2014 | Aprueba rectificación y complementación de resolución exenta N°015/103 de fecha 23 de enero de 2014 que autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso interno entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad de Talcahuano | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 500 | 26/04/2014 | Aprueba rectificación y complementación de resolución exenta N°015/101 de fecha 23 de enero de 2014 que autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso interno entre establecimientos pertinentes a la I. Municipalidad de Talcahuano | Generales | Documento | Modifica Res 015/101 23.012014 | |
Resolución exenta | 523 | 27/04/2014 | Resuelve solicitud de prórroga de plazo impetrada por el proveedor Marco Antonio Salinas Placencia respecto de la ejecución de la obra denominada "Conservación de jardín infantil y sala cuna Patricio Lynch", comuna de Talcahuano de Junji Bio Bío Proceso Licitatorio ID N°1576-41-LP13 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 569 | 07/04/2014 | Revocase empadronamiento jardín infantil Cantacuento de la comuna de San Pedro de la Paz | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 593 | 08/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Chillán y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 594 | 08/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Los Alamos y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 595 | 08/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI Centro de Apoyo a Niños PMI Construyendo Futuro comuna de Hualqui | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 596 | 08/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI Centro de apoyo a Centro Educativo afines PMI Mis Primeros Pasos, comuna de San Pedro de la Paz | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 597 | 08/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Alto Bio Bío y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 598 | 08/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto ceci entre Ilustre Municipalidad de Negrete, sector de Rihue y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 599 | 08/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto Ceci entre I. Municipalidad de Arauco, sector Las Puentes y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 600 | 08/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de Arauco, sector Yani y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 601 | 08/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Cañete y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 602 | 08/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de San Fabian de Alico y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 603 | 08/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI Centro de Apoyo a Centro de Padres y Apoderados Sonrisas de Niños comuna de Talcahuano | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 604 | 08/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Yumbel y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 605 | 08/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Alto Bio Bío y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 606 | 08/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI "Centro Educativo Hijos del Mar", comuna de Talcahuano | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 607 | 08/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de San Fabian de Alico, sector Trabuncura y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
resolución exenta | 608 | 08/04/2014 | Aprueba rectificación y enmienda resolución exenta N°015/534 de fecha 31 demarzo de 2014 por los motivos que indica | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 609 | 08/04/2014 | Aprueba contrato de obras de mantención y reparaciones menores de jardin infantil y sala cuna Estrellitas del Futuro de la comuna de Chillan entre Junji y Marco Antonio Salinas Placencia | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 610 | 08/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI Centro Cultural de acción y Atención Social, Manantial de Vida, comuna de Penco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 611 | 09/04/2014 | Autoriza trato directo y aprueba prórroga de contrato de suministro para la ejecución del servicio de desratización, desinsectación y desinfección de jardines infantiles clásicos, alternativos y dependencias administrativas entre Dirección Regional del Bio Bio y el proveedor que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 612 | 09/04/2014 | Apruebese suspensión de funcionamiento de unidad educativa vtf administrada por la I. Municipaidad de Penco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 613 | 09/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de Alto Bio Bio, localidad El Barco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 614 | 09/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo CASH, entre Fundación Hogar de Cristo y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 615 | 09/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Muncipalidad de San Carlos, sector Las Juntas y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 616 | 09/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo CASH, entre I. Municipalidad de Pemuco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 617 | 09/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Tirua y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 618 | 09/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI Centro de Apoyo a Centro de Padres y Apoderados sala cuna luz de esperanza comuna de Talcahuano | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 620 | 09/04/2014 | Adjudica licitación pública "mantenciones menores sala cuna y jardin infantil Alondra, comuna de Hualpén, Junji Región del Bio Bio ID N°1576-6-LE14 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 630 | 10/04/2014 | Autoriza el llamado a Licitación Publica para la contratación del servicio de arriendo de equipos computacionales para labores administrativas del programa centro educativo-culturales de infancia (CECI), de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas anexadas | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 631 | 10/04/2014 | Autoriza el llamado a Licitación Publica para la contratación del "Servicio de arriendo de equipos computacionales, para labores administrativas del programa PMI, Junji, Región del Bio Bío". Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas anexadas | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 641 | 11/04/2014 | Adjudica licitación pública "mannteciones menores sala cuna y jardin infantil Los Enanitos del Nacimiento, comuna de Los Angeles " Junji Región del Bio Bío ID N°1576-3-LE14 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 642 | 11/04/2014 | Adjudica licitación pública para realizar "mantención de sala cuna y jardín infantil 21 de mayo , comuna de Los Angeles", Junji Región del Bio Bío. ID N°1576-2-LE14 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 644 | 14/04/2014 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Aguilar y compañía limitada Rut 80.335.400-6 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 645 | 14/04/2014 | Dispone pago a institucion que indica por mandato de cobro | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 652 | 15/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para cambio de 2 llaves de lavamanos y arreglo de extractores en nivel medio, jardín infantil ExCrav y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 653 | 15/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para cambiar vidrio fisurado en cocina, jardín infantil Patricio Lynch y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 654 | 15/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para incorporación de timbre y foco con sensor de movimiento por seguridad, jardín infantil Lord Cochrane y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 655 | 15/04/2014 | se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3UTM para reparar sistema de apertura eléctrico portón de acceso principal, jardín infantil Alondra y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 656 | 15/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reposición de 3 vidrios cocina sala de amantar, puerta sala cuna, jardin infantil niños en acción y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 657 | 15/04/2014 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3UTM para reparación de filtración en baños, arreglo de equipo de luces y cambio de chapa en puerta de entrada, jardín infantil campanita y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 658 | 15/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, CASH, entre I. Municipalidad de Penco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 659 | 15/04/2014 | Aprueba convenio de tranferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, CASH, entre I. Municipalidad de Bulnes y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 660 | 15/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, CASH, entre I. Municipalidad de Trehuaco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 661 | 15/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Cobquecura y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 662 | 15/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Antuco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 663 | 15/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Negrete y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 664 | 15/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de Ranquil, sector Nueva Aldea y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 667 | 16/04/2014 | Aprueba recursos por concepto transporte y Eci para programa Cash 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 668 | 16/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI Centro de Padres Madres y Apoderados programa de mejoramiento de la infancia de Ponotro comuna de Cañete | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 680 | 23/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte, programa conozca a su hijo, Cash, entre I.Municipalidad de Quillón y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 681 | 23/04/2014 | Autoriza uso fondos de transferencia para gastos de transporte de sala cuna VTF "Semillitas de Amor" I. Municipalidad de Quirihue | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 682 | 23/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa "PMI Los Principitos de la Unidad Vecinal N°6 de la comuna de San Ignacio", comuna de San Ignacio | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 683 | 23/04/2014 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI Agrupación Social, Cultural y Deportiva Manitos Abiertas, comuna de Quirihue | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 684 | 23/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución del proyecto CECI entre I. Municipalidad de Santa Juana localidad Colico Alto y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 685 | 23/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de Cañete, localidad de Tres Sauces y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 686 | 23/04/2014 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de Cañete, localidad de Pocuno y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 687 | 23/04/2014 | Aprueba conveni de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de El Carmen, localidad Capilla Norte y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 688 | 23/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa Cash entre Ilustre Municipalidad de San Rosendo y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 689 | 23/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, Cash, entre I. Municipalidad de El Carmen y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 690 | 23/04/2014 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Ubebitos", de la comuna de Concepción | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 712 | 24/04/2014 | aprueba addendum al contrato de arrendamiento inmueble entre Junji y Sergio Labarca Garrido | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 723 | 25/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos por concepto de transprote del programa conozca a su hijo, Cash, entre I. Municipalidad de Alto Bio Bío y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 724 | 25/04/2014 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidades educativas VTF ubicadas en zonas costeras Región Bio Bio | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 725 | 25/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Contulmo y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 727 | 29/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, Cash, entre I. Municipalidad de Arauco y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 728 | 29/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, CASH, entre I. Municipalidad de Los Alamos y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 729 | 29/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa Cash entre Ilustre Municipalidad de Quillón y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 730 | 29/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, Cash, entre I. Municipalidad de Alto Bio y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 731 | 29/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, Cash, entre I. Municipalidad de Florida y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 732 | 29/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, Cash, entre I. Municipalidad de Alto Bio Bio y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 752 | 30/04/2014 | Adjudica licitación pública "servicio de arriendo de equipos computacionales para laborales administrativas del programa PMI, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, Region del Bio Bio". ID. N°1576-9-L114 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 753 | 30/04/2014 | Adjudica licitación pública "servicio de arriendo de equipos computacionales para laborales administrativas del programa centro educativo-culturales de infancia (CECI), de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, Region del Bio Bio". ID. N°1576/10/L114 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 754 | 30/04/2014 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Contulmmo y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 755 | 30/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de San Ignacio y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 756 | 30/04/2014 | Aprueba recursos por concepto transporte y Eci para programa Cash 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 757 | 30/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de San Carlos y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 759 | 30/04/2014 | Aprueba fondos de aprobación de proyectos programa PMI año 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 760 | 30/04/2014 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Florida (Quebrada de Las Ulloa) y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 884 | 30/04/2014 | Aprueba contrato de obras de mantención y reparaciones menores de jardin infantil y sala cuna cuncunita y sarita gajardo de la comuna de chillan entre junji y marco antonio salinas placencia | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 885 | 30/04/2014 | Aprueba contrato de reparaciones menores de jardin infantil y sala cuna los enanitos de la comuna de nacimiento entre junji y constructora e inversiones prointec chile ltda. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 886 | 30/04/2014 | Aprueba contrato de mantenciones menores de jardin infantil y sala cuna alondra de la comuna de Hualpen entre Junji y marco antonio salinas placencia | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 887 | 05/05/14 | Autoriza trato directo para practicar inscripción de vehículo institucional en el registro de vehículos motorizados del servicio de registro civil e identificación dispone pago de derechos respectivos y valor de placas patente | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 935 | 05/05/14 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la instalación de cierre provisorio en jardín infantil niños en acción, concepción y mantenciones varias en jardín infantil berta, coronel, junji, región del bio bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 936 | 05/05/14 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para realizar reparaciones menores en jardines infantiles kennedy, las abejitas, y renacer, todos de la provincia del Bio Bio, Junji, Region del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 937 | 05/05/14 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la mantención de sala cuna y jardin infantil gotitas de amor, curanilahue, junji, región del bio bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 938 | 06/05/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Mis travesuras", de la comuna de Talcahuano | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 940 | 07/05/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para gastos de transporte de jardines infantiles vtf "Rayitos de Sol" y "Rinconcito de Amor" de la I. Municipalidad de Tucapel | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 941 | 07/05/14 | Tengase por aprobada la regularización de suspensión de funcionamiento de unidad educativa vtf administrada por la I. Municipalidad de San Pedro de la Paz | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 947 | 08/05/14 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de San Carlos Purén-Itilhue y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 948 | 08/05/14 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto CECI entre I. Municipalidad de Los Angeles (Basilio Muñoz), localidad de Los Avellanos y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 971 | 12/05/14 | Aprueba contrato de obras de mantencion y reparaciones menores J.I 21 dde mayo , comuna de los Angeles, entre junji y Arturo Celis Gomez. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 984 | 13/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa Cash entre I. Municipalidad de Cobquecura y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 985 | 13/05/14 | Aprueba convenio Colaboración programa Cash entre I. Municipalidad de San Nicolas. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 986 | 13/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa Cash entre I. Municipalidad de Cañete y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 987 | 13/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa Cash entre I. Municipalidad de Contulmo y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 988 | 13/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa Cash entre I. Municipalidad de San Carlos y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 989 | 13/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa Cash entre I. Municipalidad de Florida y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
resolución exenta | 990 | 13/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa Cash entre I. Municipalidad de San Rosendo y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 991 | 13/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa Cash entre I. Municipalidad de San Ignacio y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 996 | 13/05/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos entre Junji e I. Municipalidad de Quillón | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 997 | 13/05/2014 | Aprueba suspension de funcionamiento unidad educativa VTF de la I. Municipalidad de Talcahuano. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 998 | 13/05/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos VTF pertenecientes a la I. Municipalidad de Yungay. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 999 | 13/05/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a la Fundación Hogar de Cristo | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1005 | 23/05/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1006 | 23/05/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1007 | 23/05/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1008 | 23/05/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1009 | 23/05/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1010 | 23/05/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bío | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1018 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para instalación de 2 llaves cuello cisne, jardín infantil Lord Cochrane y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1019 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparación de muro exterior por amago de incendio, jardín infantil Patricio Lynch y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1020 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparación de fuga de red de gas, jardín infantil Nuestra Señora de las Nieves y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1021 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reemplazo de sistema control, reparación de circuitos con mas potencia a los enchufes, Dirección Regional y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1022 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para instalación de 2 cerraduras e instalación de 2 cerraduras e instalación de vidrio, jardín infantil Patricio Lynch y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1023 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reposición de cañería y protección de medidor, jardín infantil Arturo Prat y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1024 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar barillado y destapar linea de alcantarillado, jardín infantil Barquito de Ilusiones y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1025 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar limpieza de cámara y red de alcantarillado, jardin infantil Calero Sur y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1026 | 26/05/14 | Se tiene aprobada contratacion de servicio inferior a 3 UTM para realizar mantención y cambio de membranas de calefont, jardín infantil Baldomero Lillo y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1027 | 26/05/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar mantención y cambio de membranas de calefont, jardín infantil Arturo Prat y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1050 | 26/05/14 | Modifica resolución 015/348 de 12.03.14 que autoriza fondos para la celebración de convenios de transferencia CECI año 2014 que se indican | Generales | Documento | Modifica Res 015/348 | |
Resolución exenta | 1051 | 26/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo CASH, entre I. Municipalidad de Negrete (Espiga de Oro) y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1052 | 26/05/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Green Garden", de la comuna de Concepción | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1064 | 28/05/14 | Declárese inadmisible la oferta de licitación pública que indica, por la contratación de la obra de conservación del jardín infantil Bamby, código 8401001, Junji, Región del Bio Bio, y desierta la licitación ID N°1576-8-LP14 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1065 | 28/05/14 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para realizar manteciones en J. I Boca Lebu y El Puente. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1067 | 29/05/14 | Aprueba contrato de aportes para ejecución programa PMI, Centro Comunitario Los Grillitos,Comuna Concepción. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1080 | 30/05/14 | Aprueba contrato de transferencia de fondos para transporte o movivilización programa PMI,Los Principitos de la unidad vecinal N° 6, comuna San Ignacio. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1081 | 30/05/14 | Aprueba contrato de servicio de arriendo de equipos computacionales para labores administrativas del programa CECI de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region del Bio Bio | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1082 | 30/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo CASH, entre I. Municipalidad de Yumbel (Puente Tapihue I y II) y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1083 | 30/05/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo CASH, entre I. Municipalidad de Mulchén (Aurora de Enero y Bureo) y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1084 | 30/05/14 | Aprueba contrato de servicio de arriendo de equipos computacionales para labores administrativas del programa PMI de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region del Bio Bio | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1085 | 30/05/14 | Aprueba conveni ode transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo CASH entre I. Municipalidad de Quillón (El Peley y Huenucheo) y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1086 | 30/05/14 | Aprueba recursos por concepto ECI para programa CASH 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1156 | 04/06/14 | Aprueba bases administrativas,bases técnicas y anexos para mantenciones, J.I. Costanera Sur, María del Carmen Cárdenas y Barquito de Ilusiones, comuna de concepción. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1157 | 04/06/14 | Tengase por aprobada regularización de suspensión de funcionamiento de unidad educativa VTF administrada por el Centro comunitario en apoyo a la familia y niños vulnerados. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1158 | 04/06/14 | Declara inadmisible la oferta que indica y desierta la licitación pública N° 1576-13-LE14 para contratar mantención de sala cuna y J.I. Gotyitas de Amor, comuna Curanilahue, | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1159 | 05/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparación de red de agua en Patio de servicio, J.I. Nuestra Señora de las Nieves y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1161 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para revisar sistema de calefacción y programar termostato, J.I. Costanera Sur y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1162 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reponer vidrio de 5mm en marco de PVC, J.I. Costanera Sur y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1163 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratacion de servicio inferior a 3 UTM para reponer vidrio de 5mm y reparar protección metica de ventana,, J.I. Barquito de Ilusiones y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1164 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para retirar e instalar calefon en patio cubierto, J.I. La Gloria y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1165 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para destapar WC kinder,varillar lines de alcantarillado, J.I. Principito y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1166 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar goteras modulo contingencia, J.I. Baldomero Lillo y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1167 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar goteras de cocina, sedile y baño, J.I. Arturo Prat y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1168 | 06/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar instalación de estructura y cambio pomeles para asegurar apertura electronica de cierre perimetral , J.I. Sarita Gajardoy dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1173 | 09/06/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entreestablecimientos administrados vía tranferencia de fondos pertenecientes a la I. Municipalidad de Los Angeles. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1174 | 09/06/14 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre I. de Antuco (el abanico) y Jun ji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1175 | 10/06/14 | Aprueba bases administrativas,bases técnicas y anexos para mantenciones, J.I. Walt Disney, La Gloria, Caracolito y Pequeña Pewen, comuna de Concepción. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1176 | 10/06/14 | Adjudica licitación pública para desinsectación,sanitización y desratización, oficinas y bodegas. Junji región del Biobio. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1182 | 12/06/14 | Adjudica licitación pública para realizar reparaciones menores en J.I Kennedyy,Las Abejitas y Renacer, todos de la provincia del Biobio. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1200 | 12/06/14 | Aprueba recursos por concepto ECI y movilización para programa Cash 2014 | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1201 | 12/06/14 | Aprueba convenio de aportes para ejecución de proyecto Ceci entre junta de vecinos n°14 de Coliumo y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1202 | 12/06/14 | Revoquese res. exenta N° 015/71 de 10-01-2014 y autorizase uso de fondos de transferencia para traspaso entre Jardines VTF administrativos por l aI. Municipalidad de El Carmen. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1203 | 12/06/14 | Aprueba rectificación y complementación de res. Ex. N° 64 de 10,01,2014, que autoriza traspaso de fondos entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad de san Carlos. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1274 | 16/06/14 | Autoriza trato directo y aprueba prorroga de contrato de suministro servicio e reparto de material didactico, aseo y equipamiento de J.I. clásicos, alternativos y dependencias administrativas entre D.R. del Biobio y el proveedor que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1275 | 16/06/14 | Adjudica licitación pública para contratar la instalación de cierro provisorio en J.I. Niños en Acción, Concepción y mantenciones varias en J.I. Berta, Coronel, Junji región del Biobio. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1276 | 17/06/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción bienes que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1277 | 17/06/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción bienes que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1278 | 17/06/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción bienes que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1279 | 17/06/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción bienes que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1280 | 18/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparación de goteras en limahoya cocina sedile en J.I. La Gloria y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1281 | 18/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparación de portero electrico J.I. Cabo Aroca y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1282 | 18/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparación de portero electrico J.I. Nuestra Señora de las Nieves y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1283 | 19/06/14 | Autoriza segundo llamado a licitación pública para contratarf la obra de consewrvación J.I. Bamby, n y aprueba bases. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1301 | 20/06/14 | Aprueba rectificación de res. Exenta 523 de fecha 27,03,14. la que resuelve solicitud de prorroga de plazo impretada por proveedor Marco antonio Salinas Placencia, J.I. Patricio Lynch. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1303 | 23/06/14 | Adjudica licitación pública para contratar las mantenciones en los J.I. Costanera Sur, María del Carmen Cárdenas y Barquito de Ilusiones , ID 1576-15-L114. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1313 | 25/06/14 | Aprueba bases administrativas,bases técnicas y anexos para realizar arreglos post temporal en J.I. Lord Cochrane, ex Crav y Patricio Linch y autoriza el llamado a licitación. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1314 | 25/06/14 | Aprueba bases administrativas,bases técnicas y anexos para realizar arreglos post temporal en J.I.Estrellitas del Futuro, Campanita y Sarita Gajardo y autoriza el llamado a licitación. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1315 | 25/06/14 | Aprueba bases administrativas,bases técnicas y anexos para realizar arreglos post temporal en J.I.Presidente Kennedy y Sala Cuna Renacer y autoriza el llamado a licitación. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1316 | 25/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparación de goteras modulo contigencia J.I. Matias Cousiño y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1317 | 25/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reponer quincallería y grifería, J.I. Villa Cap y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1318 | 25/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para instalación de portacandado con cubierta y caseta para gas, J.I. Arturo Prat y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1319 | 25/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para instalación de membrana y limpieza general para funcionamiento de calefont, J.I. Sarita Gajardo y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1320 | 25/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para instalación de 2ml. De rejilla Ulma con canal y drenaje hacia exterior del edificio para evasión de aguas lluvias, J.I.Estrellitas del Futuro y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1321 | 25/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para habilitar calefont para funcionamiento de 4 medones de mudas, J. I. Cuncunita y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1322 | 25/06/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reposición de cerradura Poli embutida, modulo contigencia, J.I. Baldomero Lillo y dispone de pago a servicio ejecutado. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1329 | 26/06/14 | modifica resolucion exenta N° 015/1050 de fecha 26,05,14. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1330 | 26/06/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para la reparación de J.I entre la I. municipaliadad de Bulnes y junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1331 | 27/06/14 | Aprueba convenio de transferencia de recursos de transporte programa Cash entre, I. Municipalidad de San Nicolas, grupo Peña Santa rosa, Puente el Ala, Piedra Lisa y Didanco y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1332 | 27/06/14 | Aprueba convenio de colaboración programa Cash entre I. Municipalidad de Quillon ( La Qebrada) y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1334 | 30/06/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para transporte en la ejecución del proyecto CECI "Colico Alto", entre Junji y la I. Municipalidad de Santa Juana | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1335 | 30/06/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte en la ejecución del proyecto CECI "Trabuncura", entre Junji y la I. Municipalidad de San Fabian de Alico | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1336 | 30/06/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte en la ejecución de proyecto CECI "Las Juntas", entre Junji y la Ilustre Municipalidad de San Carlos | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1337 | 30/06/14 | Autoriza traspaso de fondos entre establecimeintos administrados vía transferencia de fondos pertenecientes a la I. Municipalidad de Laja | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1338 | 30/06/14 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Los Alamos (Tres Pinos) y Junji | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1409 | 04/07/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para la reparación de Jardines entre Fundación Hogar de Cristo y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1410 | 04/07/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para gastos de transporte de sala cuna y jardín infantil VTF "Alhuelemu" de la I. Municipalidad de Mulchen. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1419 | 07/07/14 | Adjudica licitación pública para realizar las mantenciones en J.I. Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu JUNJI, Región del Bio Bio. ID 1576-14-LE14. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1421 | 07/07/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para transporte en la ejecución de proyecto CECI Coliumo, entre Junji y La Junta de Vecinos N° 14. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1422 | 07/07/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para transporte en la ejecución de proyecto CECI Talcamavida, entre Junji y La Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de Talcamavida. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1423 | 07/07/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para la reparación de Jardines entre Fundación Hogar de Cristo y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1424 | 07/07/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para la reparación de Jardines entre Fundación Hogar de Cristo y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1430 | 07/07/14 | Declara inadmisible las ofertas que indica y desierta la licitación pública ID N° 1576-16-LE14 para contratar las mantenciones menores en Jardines Infantiles Walt Disney, La Gloria, Caracolito y Pequeña Pewen, todos pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Bio Bio. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1431 | 08/07/14 | Modifica resolución exenta N°015/00286 del 06/03/2014, que autroiza baja de bienes muebles. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1436 | 10/07/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte en la ejecución del proyecto CECI "Pocuno", entre Junji y la I. Municipalidad de Cañete. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1437 | 10/07/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte en la ejecución del proyecto CECI "Yani", entre Junji y la I. Municipalidad de Arauco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1438 | 10/07/14 | aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte en la ejecución del proyecto CECI "Capilla Norte", entre Junji y la I. Municipalidad de El Carmen. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1439 | 10/07/14 | Aprueba convenio de aportes para contratación de inmueble destinado a la ejecución de proyecto CECI "Talcamávida", entre Junji y Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de Talcamávida. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1440 | 10/07/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte en la ejecución del proyecto CECI "Las Puentes", entre Junji y la I. Municipalidad de Arauco | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1441 | 10/07/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte en la ejecución del proyecto CECI "Tres Sauces", entre Junji y la I. Municipalidad de Cañete. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1442 | 10/07/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte programa conozca a su hijo, CASH, entre I. Municipalidad de Quillón (grupo La Quebrada) y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1466 | 14/07/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización en el marco de la ejecución del proyecto Ceci entre I. Municipalidad de Negrete y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1495 | 15/07/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a la I. Municipalidad de Cabrero. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1496 | 05/07/14 | Autoriza pago que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1498 | 15/07/14 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba terminos de referencia que indica para ejecutar la obra de reparaciones por sistema frontal invernal acaecidas en jardines infantiles "Costanera Sur" de la comuna de Concepción y "Las Abejitas" de la comuna de Lota de Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Biobio y adjudica a proveedor que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1499 | 15/07/14 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba terminos de referencia que indica para ejecutar la obra de reparaciones por sistema frontal invernal acaecidas en jardines infantiles "Gotitas de Amor" de la comuna de Curanilahue y "Boca Lebu2 de la comuna de Lebu, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Bio Bío y adjudica a proveedor que indica. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1511 | 17/07/14 | Aprueba suplemento de recursos por concepto transporte para programa Cash 2014. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1512 | 17/07/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras de mantenciones en los J.I. Costanera Sur, María del Carmen Cardenas y Barquito de Ilusiones todos de la comuna de Concepción entre Junji y Constructora e Inversiones Prointec Chile Limitada. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1515 | 21/07/14 | Autoriza llamado a licitación pública para realizar compra e instalación de cortinas en Dirección Regional, JUNJI Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1516 | 22/07/14 | Autoriza llamado a licitación pública para realizar contrato de suministro de servicios de reparto ded material didactico,aseo, equipamiento, vestuario y otros a jardines Infantiles Programa 1,2, programas alternativos CASH, PMI, CECI, oficinas y Bodegas, JUNJI Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1528 | 23/07/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar protecciones de dos ventanas dañadas por intento de robo, jardín infantil Miyali y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1529 | 23/07/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para asegurar protección de ventana con placa, jardín infantil Miyali y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1530 | 23/07/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3UTM para reparación filtración de agua potable cocina general, jardín infantil Walt Disney y dispone pago a servicio ejecutado | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1531 | 24/07/14 | Aprueba contrato de suministro de obras de instalación de cierro provisorio en jardín infantil Niños en Acción, Concepción y mantenciones varias en jardín infantil Berta, Coronel, Junji, Región del Bio Bio entre Junji y Constructora Mc Nally Limitada. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1532 | 24/07/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos entre Centro Comunitario en Apoyo a la Familia y Niños Vulnerados y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1533 | 24/07/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras de reparaciones menores en jardines infantiles Kennedy, Las Abejitas y Renacer todos de la provincia del Bio Bio entre Junji y Arturo Martín Celis Gómez. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1535 | 24/07/14 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para realizar arreglos post temporal en jardin infantil sala cuna Berta y jardín infantil Cabo Aroca, Junji Region del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1537 | 25/07/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar arreglos post temporal en jardines infantiles Estrellitas del Futuro, Campanita y Sarita Gajardo, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Biobio y Constructora Mc Nally Limitada | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1538 | 25/07/14 | Aprueba contrato de ejecución de obra de reparaciones por sistema frontal invernal acaecidas en jardines infantiles "Costanera Sur" de la comuna de Concepción y "Las Abejitas" de la comuna de Lota, Junji Región del Bio Bio y Constructora Mc Nally Limitada | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1554 | 28/07/14 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para realizar arreglos post temporal jardín infantil Alondra y jardín Infantil Villa CAP, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1555 | 28/07/14 | Aprueba bases administrativas, bases técnicas y anexos, para realizar reparaciones por robo en jardín infantil Millali, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1556 | 28/07/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar la habilitación de pavimentos exteriores en jardín infantil Matías Cousiño, Lota, Junji, Región del Bio Bío y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1557 | 28/07/14 | Aplica multa por atraso a proveedor Soc. Distribuidora Las Pataguas Ltda., Rut: 78.094.280-0. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1558 | 28/07/14 | Autoriza llamado a licitación pública para realizar contrato de suministro de leña a jardines infantiles programa 1, 2, Junji Región del Biobío. Aprueba bases administrativas y especificaciones tecnicas que se anexan. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1559 | 28/07/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar las mantenciones en jardines infantiles Boca Lebu y El Puente, comuna de Lebu, Junji Región del Bio Bío y Luis Silvestre Padilla Ramírez. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1560 | 28/07/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar reparaciones por sistema frontal invernal acaecidas en jardines infantiles "Gotitas de Amor" de la comuna de Curanilahue y "Boca Lebu" de la comuna de Lebu, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Biobio y Luis Silvestre Padilla Ramírez | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1572 | 31/07/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos pertenecientes a la fundación Cepas. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1611 | 31/07/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de programa alternativo unidad educativa laboral entre I. Municipalidad de Hualqui y Junji. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1612 | 31/07/14 | Autoriza fondos para aprobación de proyectos programa PMI año 2014. | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1613 | 31/07/14 | Aprueba recursos proyecto PMI 2014 (grupo Trapa Trapa. Alto Bio Bio). | Generales | Documento | Sin modificaciones | |
Resolución exenta | 1621 | 01/08/14 | Aplica multa a proveedor Marco Antonio Salinas Placencia por atraso en la entrega de la obra "Mantenciones y reparaciones menores en jardín infantil y sala cuna "Alondra" de la comuna de Hualpén, región del Biobío". | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1640 | 01/08/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para ejecución de obras entre la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz y Junji, jardín infantil "San Pedro de la Costa 2". | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1650 | 04/08/14 | Aprueba término de convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras entre Junji y la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, jardín infantil "Villa Ríos del Sur" | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1651 | 04/08/14 | Aprueba término de convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras entre Junji y la Ilustre Municipalidad de San Nicolás, jardín infantil "Pulgarcito" | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1652 | 04/08/14 | Aprueba término de convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras entre Junji y la Ilustre Municipalidad de Chiguayante, jardín infantil "La Araucana" | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1653 | 04/08/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para ejecución de obras entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, Jardin infantil Villa Rios del Sur. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1654 | 04/08/14 | Aprueba convenio trasnferencia de fondos para ejecución de obras entre la Ilustre Municipalidad de San Nicolás y Junji, J.I. Pulgatcito. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1655 | 04/08/14 | Aprueba convenio de transferenciade fondos para ejecución de obras entre Junji y la I. municipalidad de Chiguayante,Jardin Infantil La Araucana. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1656 | 04/08/14 | Aprueba término de convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras entre JUNJI y la Ilustre Municipalidad de San Carlos, Jardín Infantil "Liceo A-4 Capitán Ignacio Carrera Pinto" y revoca Resolución Exenta N°015/133 de 27.01.2014 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1657 | 04/08/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para ejecución de obras entre la Ilustre Municipalidad de San Carlos y Junji, Jardín Infantil "Liceo A-4 Capitán Ignacio Carrera Pinto" | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1659 | 05/08/14 | Autoriza transferencia de recursos por concepto de arreglos mayores para proyectos PMI 2014 "Gotitas de fe" y "mis primeros pasos" | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1660 | 05/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para instalación de protección metálica reparación de picaportes y aldabas, jardín infantil Costanera Sur y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1661 | 05/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM par reparar goteras cocina sedile y salas ade actividades, jardín infantil María del Carmen Cárdenas y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1662 | 05/08/14 | Aprueba contrato de suministro de servicios de sanitización, desinsectación y desratización para Jardines Infantiles, Oficinas Provinciales, Bodegas y dependencias de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Biobío | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1666 | 06/08/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1667 | 06/08/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1668 | 06/08/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1669 | 06/08/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1671 | 07/08/14 | Aprueba convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos entre I.M. Concepción -S.C. y J.I. Isla Andalién- y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1672 | 08/08/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar mantenciones en salas cunas y jardines infantiles Walt Disney, La Gloria, Rene Schneider, Caracolito y Pequeña Pewén, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl. | Particulares | Documento | Modificada por Resolución exenta 1672 del 08/08 | |
Resolución exenta | 1673 | 08/08/14 | Adjudica licitación pública para contratar los arreglos post temporal jardín infantil Lord Cochrane, Ex Crav y Patricio Lynch, provincia de Concepción, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-18-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1679 | 08/08/14 | Aprueba contrato de aportes para la ejecución de proyectos programa PMI "Construyendo en Talleres para rescatar la sabiduría del pueblo Pehuenche con los niños y niñas de Trapa Trapa" entre I. M. Alto Bio Bio y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1686 | 08/08/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Aguilar y Compañía Limitada RUT 80.335.400-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1687 | 08/08/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Soc. Distribuidora Las pataguas Rut: 78.094.280-0. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1690 | 13/08/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, documentos que indica, Junji región del Biobio. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1691 | 13/08/14 | Rechaza pago a institución que indica por cesión de crédito | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1695 | 14/08/14 | Autorizatransferencia de recursos por concepto transporte PMI 2014 grupo Trapa Trapa, comuna de Alto Biobio. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1696 | 14/08/14 | Autoriza uso fondos de tranferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a la Fundación Hogar de Cristo. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1698 | 18/08/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Happy Children", de la comuna de Talcahuano | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1699 | 18/08/14 | Aprueba segunda modificación de contrato de arriendamiento inmueble, suscrito entre Junji y Nelson Contreras de la Vega | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1700 | 18/08/14 | Autoriza obras extraordinarias, aumento de plazo y ordena pago, respecto de obra de reparaciones por sistema frontal invernal acaecidas en jardines infantiles "Costanera Sur" de la comuna de Concepción y "Las Abejitas" de la comuna de Lota, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, región del Biobío, contratación directa (orden de compra N°1576-328-SE14) | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1701 | 18/08/14 | Modifica bases administrativas para la ejecución de obras denominadas "mantenciones varias en salas cunas y jardines infantiles Walt Disney, La Gloria, René Schneider, Caracolito y Pequeña Pewen, Junji, Región del Biobío", licitación pública ID N°1576-29-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1702 | 19/08/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Aguilar y Compañía Limitada RUT 80.335.400-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1743 | 20/08/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "San Nicolás", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1744 | 20/08/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Botecito de Papel", de la comuna de Penco | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1745 | 21/08/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1746 | 21/08/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1747 | 21/08/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1751 | 21/08/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Los Peques", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1752 | 21/08/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Peter Pan", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1765 | 21/08/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Soc. Distribuidora Las pataguas Rut: 78.094.280-0. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1766 | 21/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar desobtrucción cambio de sellos y pernos, jardín infantil Brisas del Mar y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1767 | 21/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar servicio de desratizado, desinsectación y desinfección, jardín infantil Abejitas de Santa Bárbara y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1768 | 21/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar instalación de puerta de terciado mas 3 bisagras, jardín infantil Arturo Prat y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1769 | 21/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reparación de techumbre por frente de mal tiempo, jardín infantil Brisas del Mar y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1770 | 21/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reposición red de gas e instalación de calefont por robo, jardín infantil Miyali y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1771 | 21/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reposición tabique y pintura bodega de alimentos, jardín infantil Costanera Sur y dipone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1772 | 21/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar instalación de barras de acero y cerco perimetral, jardín infantil Patricio Lynch y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 424 | 21/08/14 | Aprueba convenio transferenciade fondos para ejecución de obras entre Junji y la I. Municipalidad de Quirihue, J.I. Llaipén. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1773 | 22/08/14 | Autoriza aumento de obras y ordena pago, respecto de arreglos post temporal de Jardines Infantiles "Estrellitas del Futuro", Campanita" y "Sarita Gajardo", de la comuna de Chillán, Región del Biobío, Licitación Pública ID N°1576-19-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1774 | 22/08/14 | Aprueba modificación de res. exenta N°015/1658 de fecha 04 de agosto de 2014, de la Dirección Regional del Biobío de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que otorga empadronamiento indefinido al jardín infantil "Seba's Garden", de la comuna de Chillán | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1790 | 25/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reposición de grifería combinación en sala de mudas, y reposición de equipos fluorescentes, jardín infantil Pequeña Pewen y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1791 | 25/08/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar mantención impresora epson unidad de Gesparvu, en Dirección Regional y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1792 | 25/08/14 | Aprueba modificación de res. exenta N°015/1323 de fecha 25 de junio de 2014, de la Dirección Regional del Biobío de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que otorga autorización normativa al jardín infanitl "Acuarela", de la comuna de Chillán | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1793 | 25/08/14 | Aprueba modificación de convenio de transferencia de fondos para la reparación del Jardín Infantil "Los Tesoritos", de la comuna de Yumbel, suscrito entre Junji y la Ilustre Municipalidad de Yumbel | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1794 | 25/08/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. Municipalidad de Chillán Viejo | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1795 | 25/08/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. Municipalidad de Nacimiento | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1796 | 25/08/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a la I. Municipalidad de Los Álamos | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1797 | 25/08/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Soc. Distribuidora Las Pataguas Rut: 78.094.280-0. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1798 | 25/08/14 | Modifica Res. Ex. N°015/1686 de 2014 que aplica multa respecto por atraso en entrega de bienes a proveedor Aguilar y Compañía Limitada Rut. 80.335.400-6 | Particulares | Documento | Modifica Res. 015/1886 08.08.14 | |
Resolución exenta | 1799 | 25/08/14 | Adjudica licitación pública para realizar contrato de suministro de leña a jardines infantiles programa 01 y 02, Junji, Región del Bio Bío de Concepción, Junji, Región del Bio Bío. ID 1576-25-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1800 | 25/08/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos I. Municipalidad de El Carmen y Junji | Particulares | Documento | Modifica Res. 015/1729 de 18.05.14 | |
Resolución exenta | 1802 | 26/08/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor José Hernán Henríquez Sepulveda Rut 11.372.911-2 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1803 | 26/08/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras por arreglos post temporal jardín infantil Lord Cochrane, Ex Crav y Patricio Lynch, provincia de Concepción, Junji, Región del Bio Bío, ID 1576-18-L114 y Constructora e Inversiones Prointec Chile Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1844 | 27/08/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, documentos que indica, Junji región del Biobio. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1845 | 27/08/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, documentos que indica, Junji región del Biobio. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1846 | 27/08/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, documentos que indica, Junji región del Biobio. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1847 | 27/08/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, documentos que indica, Junji región del Biobio. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1848 | 27/08/14 | Adjudica licitación pública para realizar compra e instalación de cortinas para dirección regional, junji, región del biobio.Id 1576-22-LE14. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1879 | 28/08/14 | Aprueba suspensión de funcionamiento de unidad educativa VTF "Araucaria" código 8101025, administrada por la Fundación Hogar de Cristo | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1885 | 29/08/14 | Aprueba contrato aportes para la ejecución de proyectos programa P.M.I. entre "Centro Educativo afines P.M.I. Mis Primeros Pasos" y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1886 | 29/08/14 | Aprueba contrato aportes para la ejecución de proyectos programa P.M.I. entre "Centro de Apoyo a Niños Vulnerados Gotita de Fe" y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1887 | 29/08/14 | Adjudica licitacxión pública para realizar arreglos post temporal en jardin infantil y sala cuna Berta y Jardin infantil Cabo Aroca, Junji, región del Biobio. ID 1576-24-LE14. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1888 | 01/09/14 | Adjudica licitación pública para contratar las obras de reparaciones por robo en jardín infantil Millali, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-26-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1889 | 01/09/14 | Aprueba convenio de transferencia recursos de transporte Programa Conozca a su Hijo, CASH, entre I. Municipalidad de Tirúa (Las Misiones) y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1890 | 01/09/14 | Modifica las Resoluciones Exentas N°015/1612 de 31.07.2014 y N°015/1695 de 14.08.2014 de 2014, ambas de la Dirección Regional JUNJI Biobío, que autorizan fondos para la ejecución del proyecto PMI "Los niños son felices", de la comuna de Curanilahue y para transporte respecto del PMI "Trapa Trapa" de la comuna de Alto Biobío | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1933 | 02/09/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar la habilitación de contingencia y módulo de jardín infantil sala cuna Arturo Prat, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1934 | 02/09/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar limpieza, barillar tramos entre cámaras de alcantarillado, jardín infantil Leonera y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1936 | 02/09/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para perfeccionar el sistema de abastecimiento de agua caliente en jardín infantil Leonera, comuna de Chiguayante, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1938 | 02/09/14 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba términos de referencia para la realización del curso de Inspección Técnica de Obras por parte de funcionarios de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Biobío y adjudica a proveedor que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1939 | 04/09/14 | Aprueba convenio de transferencia de fondos de JUNJI a la Ilustre Municipalidad de Hualpén, para el funcionamiento del Jardín Infantil "Los Pequeños Hualpeninos", código 8112010 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1940 | 04/09/14 | Aprueba contrato de prestación de servicios para realizar la compra e instalación de cortinas para Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Biobío | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1941 | 08/09/14 | Adjudica licitación pública para realizar obras de mantenciones en salas cunas y jardines Walt Disney, La Gloria, René Schneider, Caracolito y Pequeña Pewen, Junji, Región del Bio Bío, ID 1576-29-LE14. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1942 | 08/09/14 | Adjudica licitación pública para contratar los arreglos post temporal jardín infantil Alondra y jardín infantil Villa CAP, región del Bio Bio. ID. 1576-27-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1943 | 08/09/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reparación de fuga de agua y dejar operativos artefactos en cocina general de alimentos, jardín infantil Nuestra Señora de las Nieves y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1944 | 08/09/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reparación de puerta de escape, reparar ventana de aluminio, jardín infantil Leonera y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1945 | 08/09/14 | Adjudica licitación pública para contratar la habilitación de pavimentos exteriores en jardín infantil Matías Cousiño, Lota, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-28-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1946 | 08/09/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Sociedad Comercial Didácticos Chile Ltda. RUT 76.078.858-9 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1947 | 08/09/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Marcotec Servicios Computacionales Ltda. TU 76.068.574-7 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1962 | 08/09/14 | Aprueba término de convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras entre Junji y la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, Jardín InfantiI Los Copihues | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1963 | 08/09/14 | Aprueba recursos por concepto ECI Para Programa Cash 2014 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1964 | 08/09/14 | Autoriza fondos para aprobación de proyecto Peumahue programa PMI año 2014 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1965 | 08/09/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de programa alternativo unidad educativa laboral Los Sansanitos entre I. Municipalidad de Talcahuano y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1966 | 09/09/14 | Adjudica licitación pública para realizar contrato de suministro de servicios de reparto de material didáctico, aseo, equipamiento vestuario y otros a Jardines Infantiles Programas 01 y 02 y Alternativos CASH, PMI, CECI, oficinas y Bodegas, Junji, Región del Bio Bio, ID 1576-23-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1967 | 09/09/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de programa alternativo unidad educativa laboral Arcoiris de Amor entre I. Municipalidad de Talcahuano y junji. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1968 | 09/09/14 | Aprueba término de convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras entre Junji y La Ilustre Municipalidad de Hualpén, Jardín InfantiI Pedro del Río Zañartu | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1969 | 10/09/14 | Revoca proceso de licitación pública ID. 1576-17-LP14, para contratar la ejecución de las obras de conservación del jardín infantil "Bamby", código 8401001, de Junji, Región del Biobío | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1970 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1971 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1972 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1973 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1974 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1975 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1976 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1977 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1978 | 10/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 1989 | 12/09/14 | Aprueba contrato de transferencia de fondos para transporte o movilización programa PMI "Trapa Trapa" perteneciente a la I. M. de Alto Biobío y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2001 | 12/09/14 | Autoriza llamado a licitación pública para realizar instalación de enchufes, puntos de red, y puertas vidriadas oficinas en Dirección Regional, Junji Región del Biobío. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2018 | 15/09/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Pastorcito de Jesús", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2019 | 15/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2020 | 15/09/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2032 | 16/09/14 | Autoriza llamado a licitación pública para contratar la obra de conservación jardín infantil Arturo Prat, código 8112006, Junji, Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2033 | 16/09/14 | Autoriza llamado a licitación pública para contratar la obra de conservación jardín infantil Calero Sur, código 8106001, Junji, Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2034 | 22/09/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad de Cañete | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2035 | 22/09/14 | Aprueba contrato de aportes para la ejecución de proyectos programa PMI "Agrupación Cultural y Social Los Niños son Felices" y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2036 | 22/09/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar reparaciones por robo en jardín infantil Millali, entre Junji, Región del bio Bio y Constructora e Inversiones Prointec Chile Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2037 | 22/09/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar arreglos post temporal en jardín infantil sala cuna Berta y jardín infantil Cabo Aroca, entre JUNJI, Región del Bio Bio e Ingeniería, Construcción y Comercialización Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2042 | 24/09/14 | Aprueba modificación de Res. Exenta N°015/1751 de fecha 21 de agosto de 2014, de la dirección Regional del Biobío de la Junta Nacional de Jardines Infanitles, que otorga autorización normativa al jardín infantil "Los Peques", de la comuna de los Ángeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2043 | 25/09/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Santa María Babies", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2044 | 25/09/14 | Autoriza aumento de obras respecto de Licitación Pública ID N°1576-22-LE14 "Compra e instalación de cortinas para Dirección Regional" y ordena pago a proveedor que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2045 | 25/09/14 | Autoriza aumento de plazo a entidad que indica respecto de ejecución de obras de reposición Jardín Infantil "Matías Cousiño", comuna de Lota, Región del Biobío, Código BIP N°301000356-0, ID N°1576-91-LP12 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2046 | 25/09/14 | Autoriza obras extraordinarias y ordena pago, respecto de reposición de jardín infantil "Matías Cousiño", comuna de Lota, región del Biobío, código BIP N°301000356-0, ID N°1576-91-LP12 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2064 | 26/09/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para gastos de transporte de sala cuna VTF "Isla Mocha" I. Municipalidad de Lebu | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2065 | 26/09/14 | Autoriza aumento de plazo a entidad que indica respecto de ejecución de obras de reposición Jardín Infantil "Baldomero Lillo", comuna de Lota, Región del Biobío, Código BIP N°301000358-0, y rechaza solicitud de obras extraordinarias | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2066 | 26/09/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar cambio de cubierta en jardín infantil Botecito de Lenga, programa 02, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2090 | 26/09/14 | Autoriza aumento de plazo que indica, respecto de la ejecución de la obra de reposición del jardín infantil "Gabriela Mistral" de la comuna de Curanilahue, de Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío, contratación directa código BIP: 301000352-0, orden de compra N°1576-392-CE12 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2091 | 29/09/14 | Adjudica licitación pública para perfeccionar el sistema de abastecimiento de agua caliente en jardín infantil Leonera, comuna de Chiguayante, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-31-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2092 | 29/09/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2093 | 29/09/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2094 | 29/09/14 | Aprueba contrato de aportes para la ejecución de proyectos programa PMI-Peumahue, Tirúa- entre Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2104 | 29/09/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar mantenciones en salas cunas y jardines infantiles Walt Disney, La Gloria, René Schneider, Caracolito y Pequeña Pewen, entre Junji Región del Biobío y Marco Antonio Salinas Placencia | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2105 | 29/09/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicios inferior a 3 UTM para reposición de cañerías de conexión de gas de 45 kg., jardín infantil Nuestra Señora de las Nieves y dispone de pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2107 | 01/10/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar reparaciones de fuga de agua y reparación cubierta de techumbre en sala cuna Renacer, comuna de Los Ángeles, JUNJI, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2108 | 02/10/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a la Sociedad de Asistencia y Capacitación, La Protectora | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2109 | 02/10/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reparación por filtración en cañería y reposición de cerámicos, jardín infantil La Gloria y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2110 | 03/10/14 | Aprueba recursos proyecto PMI 2014 (Grupo Crecen Jugando en Familia, Curanilahue) | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2111 | 03/10/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. Municipalidad de Mulchén | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2112 | 03/10/14 | Aprueba convenio transferencia de fondos para la reparación de jardines infantiles entre Ilustre Municipalidad de Concepción y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2113 | 03/10/14 | Aprueba contrato de obras para realizar arreglos post temporal en los Jardines Infantiles Alondra y Villa Cap, suscrito entre JUNJI Región del Biobío y el adjudicatario Ingeniería, Construcción y Comercialización Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2114 | 03/10/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar habilitación de pavimentos exteriores en Jardín Infantil Matías Cousiño de la comuna de Lota, suscrito entre JUNJI Región del Biobío y el adjudicatario Ingeniería, Construcción y Comercialización Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2115 | 03/10/14 | Se autoriza pago presupuestario de Programa que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2148 | 06/10/14 | Adjudica licitación pública para realizar la obra de habilitación de contingencia y módulo de jardín infantil y sala cuna "Arturo Prat", Junji, Región del Biobío. ID 1576-30-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2158 | 07/10/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar mantención por necesidades del servicio de salud y reparación de fuga de agua en jardín infantil Nuestra Señora de las Nieves, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2159 | 07/10/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. Municipalidad de Bulnes | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2160 | 07/10/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. Municipalidad de Florida | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2161 | 07/10/14 | Aprueba contrato para perfeccionar el sistema de abastecimiento de agua caliente en jardín infantil Leonera, comuna de Chiguayante entre Junji Región del Bio Bio y Constructora e Inversiones Prointec Chile Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2163 | 07/10/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto empadronamiento del jardín infantil "Burbujitas de Mar", de la comuna de Talcahuano | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2164 | 08/10/14 | Declara inadmisible las ofertas que indica y desierta la licitación pública ID. N°1576-32-L114 para realizar instalación de enchufes, puntos de red y puertas vidriadas oficinas en Dirección Regional pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2165 | 08/10/14 | Autoriza nuevo llamado a licitación pública para realizar instalación de enchufes, puntos de red y puertas vidriadas oficinas en Dirección Regional, JUNJI Región del Biobío. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2171 | 09/10/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor José Hernán Henríquez Sepúlveda RUT 11.372.911-2 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2210 | 09/10/14 | Autoriza obras extraordinarias, aumento de plazo y ordena pago, respecto de la obra mantenciones en Jardines Infantiles "Boca Lebu" y "El Puente" de la comuna de Lebu, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Biobío, Licitación Pública ID N°1576-14-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2230 | 13/10/14 | Aprueba recursos por concepto Eci para grupo Quepuca Ralco, Alto biobio, progarma Cash | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2231 | 13/10/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar la habilitación de contingencia y módulo de jardin infantil y sala cuna Arturo Prat, suscrito entre Junji, región del Biobio y el contratista Contructora e Inversiones Prointec Chile limitada, ID N° 1576-30-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2232 | 13/10/14 | Aprueba modificación de convenio de transferencia de fondos para funcionamiento de jardin infantil " Mi Pequeño Pudú", código 8101023, suscrito entre Junji y la organización Hijos de la U. de C. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2233 | 13/10/14 | Aprueba convenio colaboración pragrama Cash entre ilustre municipalidad de Alto Biobio y junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2248 | 15/10/14 | Aprueba bases administrativas y bases técnicas, para realizar capacitación "evaluación de los aprendizajes en el jardín infantil clásico La Leonera código 8103002 de la comuna de Chiguayante" Junji Región del Biobío. Autoriza llamado a licitación pública a través del sitio electrónico www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2253 | 15/10/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto empadronamiento del jardín infantil "Mi Pequeño Amor", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2261 | 17/10/14 | Aprueba contrato de suministro de servicio de reparto de material didáctico, aseo, equipamiento vestuario y otros a jardines infantiles programas 01, 02 y alternativos Cash, PMI, CECI, oficinas y bodegas de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Biobio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2285 | 20/10/14 | Aprueba contrato de suministro de leña para Jardines Infantiles Programa 01 y 02 de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Biobío, suscrtio entre JUNJI y el contratista Sociedad Comercial y Forestal Radiata Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2292 | 21/10/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para desobstruir lineas de alcantillado, desmontar artefactos de wc adultos, jardín infantil Principito Los Ángeles y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2294 | 21/10/14 | Modifica resolución exenta N°015/1745 de 21/08/2014, que autoriza alta de bienes muebles | Particulares | Documento | Mod. Res. Ex. 1745 de 06.08.2014 | |
Resolución exenta | 2295 | 21/10/14 | Modifica resolución exenta N°015/1666 de 06/08/2014, que autoriza alta de bienes muebles | Particulares | Documento | Mod. Res. Ex. 1666 de 06.08.2014 | |
Resolución exenta | 2296 | 21/10/14 | Adjudica licitación pública para contratar la obra de conservación jardín infantil Calero Sur, código 8106001, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-34-LP14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2297 | 21/10/14 | Aprueba convenio de aportes para ejecución programa PMI Crecer Jugar y Aprender en Familia, comuna de Curanilahue | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2298 | 21/10/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar la habilitación de contingencia para el funcionamiento jardín infantil Niños en Acción, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2299 | 21/10/14 | Autoriza llamado a licitación pública para contratar la obra de conservación jardín infantil niños en acción, código 8101003, Junji, Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | Modificada por Resolución Exenta 2357 de 24/10/2014 | |
Resolución exenta | 2340 | 21/10/14 | Aprueba modificación de resolución exenta N°015/2042 de fecha 24 de septiembre de 2014, de la Dirección Regional del Bíobío de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2341 | 21/10/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar puesta en marcha de calefont y cambio de sifon de lavatrapero, jardín infantil Cuncunita de Chillán y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2342 | 23/10/14 | Otorga autorización normativa al jardín infantil "Violeta Parra", de la comuna de San Carlos | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2343 | 23/10/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar mantenciones en los jardines infantiles Campanita, Estrellitas del Futuro y Sarita Gajardo, comuna de Chillán, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2356 | 24/10/14 | Autoriza llamado a licitación pública para contratar la obra de ampliación jardín infantil y sala cuna Chiguay, código 8103001, comuna Chiguayante, Junji, Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones tecnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2357 | 24/10/14 | Modifica bases administrativas para la ejecución de conservación del Jardín Infantil Niños en Acción, código 8101003, Licitación Pública ID N°1576-40-LP14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2358 | 24/10/14 | Autoriza pago a proveedor Lilian Andrea Picero Gonzalez por razones que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2359 | 24/10/14 | Autoriza llamado a licitación pública para realizar contrato de suministro de alarmas para jardines of. Provinciales y centro de abastecimiento regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles programa 01, Junji Región del Biobío. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2360 | 24/10/14 | Autoriza llamado a licitación pública para realizar servicios de bodegaje en Dirección Regional, Junji Región del Biobío. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2361 | 24/10/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2362 | 24/10/14 | Autoriza baja sin enajenación por destrucción, bienes que indica, Junji Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2363 | 24/10/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad de Cabrero | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2405 | 28/10/14 | Adjudica licitación pública para contratar la obra de conservación del jardín infantil Arturo Prat, código 8112006, de JUNJI, Región del Biobio, ID 1576-33-LP14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2407 | 28/10/14 | Autoriza llamado a licitación pública para contratar la obra de conservación jardín infantil Caracolito, código 8101002, Junji, Región del Bio Bio. Aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas que se anexan | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2409 | 28/10/14 | Modifica la resolución exenta N°015/2110 de 03.10.2014, de Dirección Regional JUNJI Biobío, que aprueba recursos proyecto PMI 2014 "Crecer, jugar y aprender en Familia" | Particulares | Documento | Mod. Res. Ex. 2110 de 03.10.2014 | |
Resolución exenta | 2410 | 28/10/14 | Aprueba modificación de res. Exenta N°015/382 de fecha 10 de marzo de 2014, de la Dirección Regional del Biobío de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que otorga autorización normativa al jardín infantil "High Scope", de la comuna de Hualpén | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2411 | 28/10/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto resolución exenta N°015/1662 de fecha 05 de agosto de 2005, que otorga empadronamiento del jardín infantil "Piolín", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2412 | 28/10/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar la habilitación de contingencia para el funcionamiento jardín infantil Cuncunita, comuna de Chillán, JUNJI, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2413 | 28/10/14 | Declara inadmisible la oferta que indica y desierta la licitación pública ID. N°1576-36-L114 para realizar repaciones de fuga de agua y reparación cubierta de techumbre en sala cuna Renacer, comuna de Los Ángeles, Junji, Región del Bio Bio | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2414 | 28/10/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar la habilitación de contingencia para el funcionamiento jardín infantil Caracolito, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2415 | 28/10/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para conservación jardín infantil Calero Sur, código 8106001, ID 1576-34-LP14, entre Junji Región del Bio Bio y Victor Gabriel Inostroza Sánchez | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2416 | 28/10/14 | Adjudica licitación pública para realizar cambio de cubierta en jardín infantil Botecito de Lenga, programa 02, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-35-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2426 | 30/10/14 | Adjudica licitación pública para realizar instalación de enchufes, puntos de red y puertas vidriadas, JUNJI, Región del Bio Bio. ID 1576-38-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2427 | 30/10/14 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba términos de referencia para la difusión radial de programa comunicacional "Educando en Familia", de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Biobío, y adjudica a proveedor que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2428 | 30/10/14 | Adjudica licitación pública para realizar mantención por necesidades del servicio de salud y reparación de fuga de agua en jardín infantil Nuestra Señora de las Nieves, Junji, Región del Bio Bio . ID 1576-37LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2440 | 03/11/14 | Aprueba contrato de prestación de servicios de difusión radial, Programa "Jardín Comunicacional", campaña "Educando en Familia", suscrito entre Dirección Regional de JUNJI BÍO BÍO y BÍO BÍO Comunicaciones S.A., orden de compra ID N°1576-561-SE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2442 | 04/11/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor fábrica de accesorios y muebles de oficina S.A. Rut 76.837.310-8 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2443 | 04/11/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Sociedad Muebles Santa Ana Ltda. Rut 77.624.270-5 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2444 | 04/11/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Jesús Gracia y Cía. Ltda. Rut 76.270.519-2 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2445 | 04/11/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar e instalar puerta de baño en la oficina de la sección de transferencia en Dirección Regional, y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2446 | 04/11/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar baños en oficinas N°408 y 402 de Dirección Regional, y dispones pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2447 | 04/11/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar cambio de citófono y anexo de timbre en patio cubierto, jardín infantil María del Carmen Cárdenas y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2448 | 04/11/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reparación e instalación de manillas y refuerzo de anclaje a puerta con perno, jardín infantil Estellita del Futuro y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2449 | 04/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad de Laja | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2450 | 04/11/14 | Autoriza traspaso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad de Chillán Viejo | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2451 | 04/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos pertenecientes a la I. Municipalidad de Los Álamos | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2455 | 06/11/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos, código 8201007, suscrito entre la I. Municipalidad de Lebu y Junji} | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2456 | 06/11/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos I. Municipalidad de Ñiquén y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2457 | 06/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a Fundación Hogar de Cristo | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2458 | 06/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso perteneciente a Fundación CEPAS | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2459 | 06/11/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos I. Municipalidad de Florida y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2460 | 06/11/14 | Aprueba contrato de obra para realizar cambio de cubierta en jardín infantil Botecito de Lenga, programa 02, ID 1576-35-L114, entre Junji Región del Bio Bio y Marco Antonio Salinas Placencia | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2461 | 06/11/14 | Aprueba convenio colaboración programa CASH entre Ilustre Municipalidad de Alto Biobío (Queupuca Ralco) y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2462 | 06/11/14 | Aprueba resciliación convenio de transferencia de fondos para funcionamiento de sala cuna "Gotitas de Amor", I. Municipalidad de Yungay y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2559 | 10/11/14 | Aprueba modificación de convenio para funcionamiento de jardín infantil con transferencia de fondos I. Municipalidad de Mulchén y Junji | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2561 | 10/11/14 | Aprueba contrato de suministro de obras de mantención y reparaciones menores en Dirección Regional entre Junji Región del Bio Bio y Constructora Mc Nally Ltda. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2604 | 13/11/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar mantención por necesidades del servicio de salud y reparación de fuga de agua en Jardín Infantil Nuestra Señora de las Nieves, entre JUNJI Región del Bio Bio y Marco Antonio Salinas Placencia | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2605 | 13/11/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fodnos perteneciente a I. Municipalidad de San Carlos | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2606 | 13/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. de Talcahuano | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2634 | 14/11/14 | Adjudica licitación pública para realizar habilitación de contingencia para el funcionamiento jardín infantil Niños en Acción, región del Bio Bio. ID 1576-41-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2635 | 14/11/14 | Adjudica licitación pública para realizar en los jardines infantiles Campanita, Estrellitas del Futuro y Sarita Gajardo, comuna de Chillán, Junji, región del Bio Bio. ID. 1576-42-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2636 | 14/11/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar mantención en oficina provincial de Ñuble, comuna de Chillán, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2651 | 19/11/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Claudia Fuentes Nogueira . Ltda. Rut 10.034.348-7 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2652 | 19/11/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor importaciones y exportaciones Tecnodata SA. Rut 96.504.550-3 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2653 | 19/11/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Comercial Red Office. Ltda. Rut 77.012.870-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2654 | 19/11/14 | aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Comercial Sercodata Ltda. Rut 77.339.180-7 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2655 | 19/11/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reposición de cañerías y habilitación de gas, jardín infantil módulo Villa CAP y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2656 | 19/11/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar instalación de manilla acceso cocina, reparación de alero exterior, jardín infantil María del Carmen Cárdenas y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2657 | 19/11/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reemplazo de fitting y válvula horizontal, jardín infantil Nuestra Señora de las Nieves y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2658 | 19/11/14 | Autoriza uso de fondos transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. Ñiquen | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2659 | 19/11/14 | Autoriza traspaso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2661 | 20/11/14 | Deja sin efecto Resolución Exenta N°015/2405 de 28.10.2014 de la Dirección Regional de JUNJI Biobío, que adjudica Licitación Pública para contratar las obras de conservación del Jardín Infantil Arturo Prat , ID 1576-33-LP14, adjudica Licitación Pública a oferente que indica, y ordena cobro de garantía de seriedad de la oferta | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2662 | 21/11/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto resolución exenta N°015/1146 de fecha 05 de abril de 2012, que otorga empadronamiento del jardín infantil "San Benito", de la comuna de Los Angeles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2663 | 21/11/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto resolución exenta N°015/1962 de fecha 12 de septiembre de 2013, que otorga empadronamiento del jardín infantil "Zapatito Juguetón", de la comuna de Chillán | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2664 | 21/11/14 | Revoca empadronamiento a la SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL "KOALA", ubicado en JANEQUEO N°570, Comuna de CONCEPCIÓN | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2665 | 21/11/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor red office limitada Rut. 77.012.870-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2677 | 24/11/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar mantenciones en J.I. Campanita, Estrellita del Futuro y Sarita Gajardo, comuna de Chillán, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Biobío y Constructora Mc Nally Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2678 | 24/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. Mulchén | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2679 | 24/11/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar habilitación de contingencia para el funcionamiento J.I. Niños en Acción, comuna de Concepción, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Biobío y Constructora Mc Nally Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2680 | 24/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a Fundación Cepas | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2681 | 24/11/14 | Autoriza alta de bienes muebles que se indican | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2682 | 25/11/14 | Adjudica Licitación Pública para realizar la habitación de contingencia para el funcionamiento jardín infantil Caracolito, Región del Bio Bio. ID 1576-48-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2683 | 25/11/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. Hualpén | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2708 | 27/11/14 | Adjudica licitación pública para realizar la habilitación de contingencia para el funcionamiento jardín infantil Cuncunita, comuna de Chillán, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-49-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2709 | 28/11/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para la adquisición de mobiliario para niños con necesidades especiales, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2712 | 01/12/14 | Adjudica licitación pública para realizar servicios de bodegaje en Dirección Regional, Junji, Región del Bio Bio. ID N°1576-45-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2715 | 01/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Comercial Muñoz y Compañía Ltda. Rut 78.906.980-8 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2716 | 01/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Comercial Muñoz y Compañía Ltda. Rut 78.906.980-8 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2717 | 01/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Comercial Muñoz y Compañía Ltda. Rut 78.906.980-8 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2718 | 01/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Comercial Muñoz y Compañía Ltda. Rut 78.906.980-8 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2719 | 01/12/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para realizar reposición de vidrio por daños de robo, jardín infantil Barquito de Ilusiones y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2720 | 02/12/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3UTM para reparar tabiquería e instalar celosía por el interior, jardín infantil Leonera y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2785 | 02/12/14 | Autoriza obras extraordinarias y aumento de plazo respecto de obras de instalación de enchufes, puntos de red y puertas vidriadas en oficinas de Dirección Regional de JUNJI Bío Bío, Licitación Pública ID 1576-38-LE14, y ordena pago a adjudicatario | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2786 | 03/12/14 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba términos de referencia para contratar las obras de reparación de fuga de agua potable en el programa alternativo modalidad unidad educativa laboral Los Sansanitos, y adjudica a proveedor que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2787 | 03/12/14 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba términos de referencia para contratar el suministro de rejas de protección de estufas a combustión lenta para programas 01 y 02 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y adjudica a proveedor que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2788 | 03/12/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar habilitación de contingencia para el funcionamiento J.I. Cuncunita, comuna de Chillán de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Biobío y Constructora MC Nally Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2789 | 03/12/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras de conservación del jardín infantil Arturo Prat, código 8112006, entre Junji Región del Bio Bio y Constructora Mc Nally Ltda. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2790 | 03/12/14 | Adjudica licitación pública contratar obra de conservación jardín infantil Niños en Acción, código 8101003, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-40-LP14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2791 | 03/12/14 | Adjudica licitación pública para para contratar la obra de ampliación jardín infantil y sala cuna Chiguay, código 8103001, comuna Chiguayante, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-43-LP14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2792 | 03/12/14 | Adjudica licitación pública para contratar la obra de conservación jardín infantil Caracolito, código 8101002, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-47-LP14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2793 | 03/12/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para realizar habilitación de contingencia para el funcionamiento del jardín infantil "Caracolito", y rectifica resolución que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2796 | 03/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Sodimac S.A. Rut 96.792.430-K | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2799 | 03/12/14 | Aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos, para realizar la habilitación de contingencia para el funcionamiento jardín infantil Chiguay, comuna de Chiguayante, Junji, Región del Bio Bio y autoriza el llamado a licitación pública a través del sitio www.mercadopublico.cl | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2818 | 05/12/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para gastos de transporte de jardines infantiles VTF administrados por I. Municipalidad de Yungay | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2819 | 05/12/14 | Autoriza obras extraordinarias respecto de Licitación Pública ID N°1576-29-LE14 relativa a mantenciones en salas cunas y jardines infantiles Walt Disney, La Gloria, Rene Schneider, Caracolito y Pequeña Pewen, JUNJI, Región del Bío Bío | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2820 | 05/12/14 | Autoriza contratación directa con gastos de representación visita jardín infantil e inauguración jardín programa meta presidencial, comuna de Penco, región del Bío Bío, el día 03 de diciembre de 2014 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2821 | 05/12/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. Lebu | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2822 | 05/12/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. Los Álamos | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2830 | 09/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Metalurgica Silcosil Ltda. Rut 79.909.150-K | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2831 | 11/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Metalurgica Silcosil Ltda. Rut 79.909.150-K | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2832 | 11/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Jesus Gracia y Cia. Ltda. Rut 76.270.519-2 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2833 | 11/12/14 | Aprueba modificación de resolución exenta N°015/1774 de fecha 22 de agosto de 2014, de la Dirección Regional del Biobío de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2834 | 11/12/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto resolucion exenta N°015/3514 del jardín infantil "Rucapeñihue", de la comuna de Concepción | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2919 | 16/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Aguilar y compañía limitada Rut 80.335.400-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2934 | 16/12/14 | Adjudica licitación pública para realizar mantención en oficina provincial de Ñuble, comuna de Chillán, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-50-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2935 | 16/12/14 | Aprueba contrato de ejecución de obra de conservación del jardín infantil Caracolito, codigo 8101002, ID 1576-47-LP14, entre Junji Región del Bio Bio y Marco Antonio Salinas Placencia | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2936 | 16/12/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. de Mulchén | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2937 | 16/12/14 | Autoriza proceder mediante trato directo, aprueba términos de referencia para contratar las obras de habilitación de contingencia del jardín infantil "Botecito de Lenga", y adjudica a proveedor que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2965 | 18/12/14 | Autoriza labores extraordinarias y ordena pago, respecto de la obra mantención y reparación de fuga de agua en jardín infantil "Nuestra Señora de las Nieves", de Junji, Región del Biobío licitación pública ID 1576-37-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2966 | 18/12/14 | Autoriza obras extraordinarias y ordena pago, respecto de obras de mantención en jardines infantiles Estrellitas del Futuro, Campanita y Sarita Gajardo, ID N°1576-42-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2993 | 19/12/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto resolución exenta N°015/5509 de fecha 30 diciembre de 2009 del jardín infantil "Montessori", de la comuna de Concepción | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2994 | 19/12/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. de Florida | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2995 | 19/12/14 | Autoriza uso fondos de transferenci para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. de Cabrero | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 2996 | 19/12/14 | Autoriza uso de fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos administrados vía transferencia de fondos perteneciente a I. M. de Quillón | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3019 | 22/12/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar e instalar vidrio roto en JI. Estrellita del Futuro y arreglar timbre en mal estado, jardín infantil Campanita y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3020 | 22/12/14 | Se tiene por aprobada contratración de servicio inferior a 3 UTM para reparar filtración of. 507 y arregalr puerta de acceso of. 405 en Dirección Regional, y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3023 | 23/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Red Office Limitada Rut. 77.012.870-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3024 | 23/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Red Office Limitada Rut. 77.012.870-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3025 | 23/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Red Office Limitada Rut. 77.012.870-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3026 | 23/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Red Office Limitada Rut. 77.012.870-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3027 | 23/12/14 | Adjudica licitación pública para realizar adquisición de mobiliario para niños con necesidades especiales, Junji, Region del Biobío. ID 1576-51-L114 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3028 | 23/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Red Office Limitada Rut. 77.012.870-6 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3029 | 23/12/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para destapar todas las piletas y sistema de alcantarillado de baños, jardín infantil Miyali y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3030 | 24/12/14 | Adjudica licitación pública para realizar contrato de suministro de alarmas para jardines of. Provinciales y centro de abastecimiento, Junji, Region del Bio Bio. ID 1576-44-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3080 | 24/12/14 | Aprueba modificación de convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras entre Junji e Ilustre Municipalidad de Hualpén | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3081 | 24/12/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras para la ampliación de jardín infantil y sala cuna Chiguay, código 8103001, comuna de Chiguayante, Junji, Región del Biobío y Sociedad Constructora Proyeccion Ltda. | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3083 | 24/12/14 | Aprueba contrato por servicio de mantención y reparación de vehículo institucional, camioneta Nissan Terrano patente BY-JP-65 entre Junji, región del Biobío y Marubeni Auto Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3084 | 24/12/14 | Autoriza entrega de anticipo del 20% del valor total de contrato de obras por la "Reposición de jardín infantil Arturo Prat código 8112006", ID. N°1576-33-LP14 a la Empresa Constructora Mc. Nally Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3085 | 24/12/14 | Modifica resolución exenta N°015/218 de 12.02.2014 y revoca empadronamiento N°1718 de fecha 11.06.2013, jardín infantil "Discover", calle Arauco N°872, comuna de Chillán | Particulares | Documento | Modifica Res. Ex. 015/218 | |
Resolución exenta | 3149 | 26/12/14 | Autoriza mediante trato directo, aprueba términos de referencia para el suministro de podiums institucionales y adjudica a proveedor que indica | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3290 | 26/12/14 | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3291 | 26/12/14 | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3292 | 26/12/14 | Se tiene por aprobada contratación de servicio inferior a 3 UTM para reparar protección metalica ventana de aluminio dañado por robo, jardín infantil Leonera y dispone pago a servicio ejecutado | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3293 | 26/12/14 | Aplica multa por atraso en entrega de bienes a proveedor Taz S.A. Rut 96.891.420-0 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3294 | 26/12/14 | Modifica Res. Ex. N°015/2796 de 2014 que aplica multa respecto por atraso en entrega de bienes a proveedor Sodimac Rut 96.792.430-K | Particulares | Documento | Modifica Res. Ex 015/2796 | |
Resolución exenta | 3295 | 26/12/14 | Aplica multa a proveedor Constructora Alto Sur Ltda. Rut N°76.706.420-9 por atraso en la entrega de la obra "reposición de jardín infantil Matías Cousiño código BIP 301000356-0 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío Proceso ID N°1576-91-LP12". | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3296 | 26/12/14 | Aplica multa a proveedor Constructora Alto Sur Ltda. Rut N°76.706.420-9 por atraso en la entrega de la obra "Reposición de jardín infantil Baldomero Lillo código BIP 301000358-0 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío Proceso ID N°1576-76-LP12". | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3304 | 29/12/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad de Chillán | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3305 | 29/12/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad de Arauco | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3306 | 29/12/14 | Autoriza uso fondos de transferencia para traspaso entre establecimientos perteneciente a la I. Municipalidad de Quilleco | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3309 | 30/12/14 | Aprueba contrato de ejecución de obras de conservación jardín infantil "Niños en Acción", código 8101003, Junji, Región del Biobío y Sociedad Constructora Proyección Limitada | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3310 | 30/12/14 | Adjudica licitación pública para realizar la habilitación de contingencia del funcionamiento jardín infantil Chiguay, comuna de Chiguayante, Junji, Región del Bio Bio. ID 1576-52-LE14 | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3311 | 30/12/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto resolución exenta N°015/1932 de fecha 10 de septiembre de 2013 de sala cuna y jardín infantil "Tolín", de la comuna de Concepción | Particulares | Documento | No aplica | |
Resolución exenta | 3312 | 30/12/14 | Otorga autorización normativa y deja sin efecto empadronamiento indefinido resolución exenta N°015/0533 de fecha 30 de marzo de 2005 de jardín infantil "Crece Conmigo", de la comuna de Chiguayante | Particulares | Documento | No aplica |