Seleccione según tipología
| Denominación (tipologías) |
Región | Tipo de norma | Número | Nombre/título | Fecha (dd/mm/aaaa) | Fecha, medio y forma de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales |
Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 295 | Autoriza suspension actividades | 11/09/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada suspension actv. J.I. VTF Ayelen Ruka | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 296 | Autoriza suspension actividades | 11/09/2018 | No aplica | No | No aplica | tengase por autorizada suspension actv. J.I. VTF Aiken Yemel | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 297 | Autoriza suspension actividades | 11/09/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada suspension actv. J.I. VTF Bambin Gesu | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 274 | Deja sin efecto resolucion exenta Nº015/172 | 21/08/2018 | No aplica | No | No aplica | Deja sin efecto resolucion exenta Nº015/172, que otorgó autorización normativa al establecimiento sala cuna MIMO II | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 260 | Modif. Resolucion que autoriza suspension actv. | 10/08/2018 | No aplica | No | No aplica | Modif. resolucion exenta Nº015/158, que autorizó suspension actv. J.I. VTF Bambin Gesu | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 252 | Autoriza suspension de actividades | 08/08/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizda suspension actv. Jardin Infantil Ciruelillo en Flor | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 253 | Autoriza suspension de actividades | 08/08/2018 | No aplica | No | No aplica | tengase por autorizda suspension actv. Jardin Infantil Futuro Austral | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 254 | Autoriza suspension de actividades | 08/08/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada supension actv. Jardin Infantil VTF Vallecitos de Aysén | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 255 | Autoriza suspension de actividades | 08/08/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada supension actv. Jardin Infantil VTF Ciruelillo en Flor | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 245 | Autoriza suspension de actividades | 31/07/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada suspension parcial de actividades Jardin Infantil VTF Aysén Chiquito | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 246 | Autoriza suspension de actividades | 31/07/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada suspension de actividades Jardin Infantil VTF Aiken Yemel | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 247 | Autoriza suspension de actividades | 31/07/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada suspension de actividades Jardin Infantil VTF Ciruelillo En Flor | Enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 216 | Autoriza suspension de actividades | 28/06/2018 | No aplica | No | No aplica | Tengase por autorizada suspension de actv. Jardin Infantil VTF, por el periodo que indica. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 871 | Autoriza pago factura | 26-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°329 de Constructora LC2 Limitada (Proyecto La Séptima de Molina) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 872 | Autoriza pago factura | 26-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura N° 30 de Advance Capacitaciones Limitada | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 873 | Autoriza pago factura | 26-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°71 de Ingeniería y Construcción Bajo Arenas SpA (Proyecto Don Felipe de Villa Alegre) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 874 | Autoriza pago factura | 26-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°330 de Constructora LC2 Limitada (Proyecto Los Niches de Curicó) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 878 | Autoriza pago factura | 26-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Apruena pago factura N° 228 de Seguridad Ibiza Global SpA | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 866 | Autoriza pago factura | 25-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N° 57 de Gonzalo Hadweh Parham (Proyecto Santa María del Valle de Linares) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 867 | Autoriza pago factura | 25-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N° 58 de Gonzalo Hadweh Parham (Proyecto Camino Real de Cauquenes) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 862 | Autoriza pago factura | 14-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°328 de Constructora LC2 Limitada (Proyecto Los Niches de Curicó) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 855 | Autoriza pago factura | 13-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°1524 de Constructora Serval Limitada (Proyecto Bicentenario Hulañé) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 856 | Autoriza pago factura | 13-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°1481 de Constructora Rivermaq SpA (Proyecto Santa Rosa de Río Claro) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 857 | Autoriza pago factura | 13-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°1525 de Constructora Rivermaq SpA (Proyecto Santa Rosa de Río Claro) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 858 | Autoriza pago factura | 13-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N° 44 de Luis Muñoz Nome (Proyecto Villa San Clemente) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 848 | Dispone suspensión de actividades con párvulos | 10-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Dispone suspensión de actividades con párvulos en JI VTF | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 836 | Autoriza pago factura | 06-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N° 60972237 de Empresa telefónica Móviles Chile S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 837 | Autoriza pago factura | 06-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura N°10141 emitida por proveedor Juan Carlos Aranda Aranda (proyecto Conservación JI Bambi Molina) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 838 | Autoriza pago factura | 06-09-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago factura electrónica N°327 de Constructora LC2 Limitada (Proyecto Corral de Piedras de Sagrada Familia) | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 822 | Autoriza cambio de profesional residente | 30-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza cambio de profesional residente en proyecto "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras de Construcción jardín infantil JUNJI Paine, de la comuna de Longaví", suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Constructora Santa Sara Limitada. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 823 | Autoriza pago de factura. | 30-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 323 del proveedor Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 824 | Autoriza pago de factura. | 30-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 54 del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham, cedida a Banco Chile. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 825 | Autoriza pago de factura. | 30-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 321 del proveedor Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 801 | Autoriza pago de factura. | 29-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 53 del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham, cedida a Factoring Security S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 794 | Autoriza pago de factura. | 28-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 2381, del proveedor Jogo S.A., cedida a Concreces Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 795 | Autoriza pago de factura. | 28-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N° 229, 242, 243, del proveedor Seguridad Ibiza Global SpA, cedida a Facto Chile S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 796 | Autoriza pago de factura. | 28-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 27 del proveedor Victor Andrés Morales Sánchez, cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 778 | Autoriza pago de factura. | 23-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 69 del proveedor Ingeniería y Construcción Bajo Arenas SpA.,. Cedida a Fondo Inversión Privado Deuda y Facturas 1. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 768 | Pone término a convenio de transferencia de fondos | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Pone término a convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras suscrito con fecha 15 de junio de 2012, entre JUNJI y la I. Municipalidad de Longaví. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 769 | Pone término a convenio de transferencia de fondos | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Pone término a convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras suscrito con fecha 30 de noviembre de 2010, entre la JUNJI y la I. Municipalidad de San Javier. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 770 | Pone término a convenio de transferencia de fondos | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Pone término a convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras suscrito con fecha 15 de junio de 2012, entre JUNJI y la I. Municipalidad de Longaví. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 771 | Pone término a convenio de transferencia de fondos | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Pone término a convenio de transferencia de fondos para ejecución de obras suscrito con fecha 20 de diciembre de 2012, entre JUNJI y la I.Municipalidad de Molina. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 772 | Rectifica Resolución Exenta N° 150751 de 16 de agosto de 2018 | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta N° 150751 de 16 de agosto de 2018. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 773 | Autoriza pago de factura. | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 325, del proveedor Constructora LC2 Limitada., cedida a BCI Fcatoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 774 | Autoriza pago de factura. | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 15538 del proveedor Comercializadora Rincón Didáctico Limitada y cedida a Banco de Chile. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 775 | Autoriza pago de factura. | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 26 emitida por don Víctor Andrés Morales Sánchez, cedida a Tanner S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 776 | Faculta a persona que indica para cobro de garantía de fiel cumplimiento. | 22-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Faculta a persona que indica para realizar cobro de garantía de fiel cumplimiento presentada por el contratista JFG Ingeniería y Construcción E.I.R.L. en el marco de contrato de diseño de especialidades y ejecución de obras de construcción de jardín infantil Alquihue de San Javier. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 765 | Pone término a convenio de transferencia de fondos | 21-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Pone término a convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras suscrito con fecha 30 de noviembre de 2010, entre JUNJI y la I. Municipalidad de Talca. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 766 | Pone término a convenio de transferencia de fondos | 21-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Pone término a convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras suscrito con fecha 25 de junio de 2012, entre JUNJI y la I. Municipalidad de Licantén. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 751 | Autoriza pago de factura. | 16-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1383 de Constructora Rivermaq SpA., cedida a Factoring Security S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 745 | Autoriza pago de factura. | 14-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 10136 de Juan Carlos Aranda Aranda, cedida a Banco Chile. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 746 | Autoriza pago de factura. | 14-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°43 de Luis Eduardo Muñoz Nome, cedida a BCI Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 732 | Autoriza pago de factura. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 316, del proveedor Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 733 | Autoriza pago de factura. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 317, del proveedor Constructora LC2 Limitada., cedida a BCI Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 734 | Autoriza pago de factura. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 318, del proveedor Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 735 | Autoriza pago de factura. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N° 227, 237, 234, 238, del proveedor Seguridad Ibiza Global SpA., cedida a Facto Chile S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 736 | Autoriza pago de factura. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°4924, del proveedor Sociedad Constructora Faúndes Cordova y Compañía Limitada., cedida a Factoring Security S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 737 | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto J.I. Santa María del Valle de Linares. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto "construcción de sala cuna y jardín infantil JUNJI Santa María del Valle, comuna de Linares". | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 738 | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto J.I. JUNJI El Carmen, de Longaví. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto "construcción de sala cuna y jardín infantil JUNJI El Carmen, comuna de Longaví. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 739 | Designa inspector técnico de obras (ITO) del proyecto J.I. Camino Real de Cauquenes. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa inspector técnico de obras (ITO) del proyecto "construcción de sala cuna y jardín infantil JUNJI Camino Real, comuna de Cauquenes". | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 740 | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto J.I. JUNJI Don Matías de Parral. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto "construcción de sala cuna y jardín infantil JUNJI Don Matías, comuna de Parral. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 741 | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto J.I. JUNJI Los Niches de Curicó. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto "construcción de sala cuna y jardín infantil JUNJI Los Niches, comuna de Curicó. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 742 | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto J.I. JUNJI Ríos del Maule de Constitución. | 09-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto "construcción de sala cuna y jardín infantil JUNJI Ríos del Maule, comuna de Constitución. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 729 | Autoriza modificación de contrato de ejecución de obras. | 07-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza modificación de contrato de ejecución de obras de conservación jardín infantil Bambi, comuna de Molina. Aumento de plazo y obras extraordinarias. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 728 | Adjudica contratación de seguro para vehículo institucional. | 06-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Adjudica, contratación del seguro para vehículo institucional, Placa Patente HTKK-75. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 715 | Designa comisión de recepción proyecto J.I. Paine de Longaví. | 02-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa comisión de recepción del proyecto "construcción jardín infantil Paine, de la comuna de Longaví. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 722 | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto J.I. JUNJI Las Liras de Teno. | 02-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Designa nuevo inspector técnico de obras (ITO) del proyecto "construcción de sala cuna y jardín infantil JUNJI Las Liras, comuna de Teno. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 725 | Autoriza pago de factura. | 02-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°246483 del proveedor Metalúrgica Silcosil Limitada., cedida a Nuevo Capital S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 726 | Autoriza pago de factura. | 02-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N°246016, 246100, 246189, 246190, 246272, 247107, del proveedor Metalúrgica Silcosil Limitada, cedida a Factoring Security S.A. | Enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 727 | Autoriza pago de factura. | 02-08-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1517 del proveedor Constructora Serval Limitada. | Enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 2136 | AUTORIZA PAGO | 27-09-2018 | No aplica | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA A BPI CONSTRUCCIONES S A POR DERECHOS MUNICIPALES DEL PERMISO DE EDIFICACION EN PROYECTO DISEñO Y EJECUCION DE OBRAS SALVADOR ALLENDE /PEDRO AGUIRRE CERDA ID 856-10-LR17 | Enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 2137 | AUTORIZA PAGO | 27-09-2018 | No aplica | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA A BPI CONSTRUCCIONES S A POR DERECHOS MUNICIPALES DEL PERMISO DE EDIFICACION EN PROYECTO DISEñO Y EJECUCION DE OBRAS VICTORIA /LA CISTERNA ID 856-26-LR17 | Enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 2138 | AUTORIZA PAGO | 27-09-2018 | No aplica | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA A ARMOVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA POR DERECHOS MUNICIPALES DEL PERMISO DE EDIFICACION EN PROYECTO DISEñO Y EJECUCION DE OBRAS SANTA ROSA /LA PINTANA ID 856-75-LR116 | Enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1949 | Dispone Pago | 27-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°539, Sociedad Constructora NAHEN Limitada, Rol único Tributario N°76.518.830-k. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1951 | Traspaso de Fondos | 27-09-2018 | No | No aplica | Autoriza uso de Fondos de Transferencia para traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Fundación CEPAS | Enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 2107 | DEJESE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN EXENTA | 26-09-2018 | No aplica | No | No aplica | DEJESE SIN EFECTO LA RES EX 1884/2018 QUE AUTORIZO PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR MODIFICACION DE DESLINDES EN EL PROYECTO GENERAL YAñEZ/LA FLORIDA ID 856-50-LR17 | Enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 2098 | MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA | 25-09-2018 | No aplica | No | No aplica | MODIFICA RES EX 1464/2018 QUE APRUEBA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS A JUAN PABLO VALLEJOS MORENO POR DICTAR TALLER INNOVADOR EN TECNICAS DE RELATO PARA LECTURA INFANTIL MEDIACION COMPETENTE DEL RELATO EN EL CONTEXTO DE JORNADA PLAN NACIONAL DE LECTURA DE LA DRM | Enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1934 | Traspaso de Fondos | 25-09-2018 | No | No aplica | Autoriza uso de Fondos de Transferencia para traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Penco. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1911 | Dispone Pago | 21-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°530, Constructora NAHEN, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 380 | REGULARIZA AUTORIZACION | 14-09-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION AJUSTE DE CUBOS, DISMINUCION DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS , DE LA OBRA "DISEÑO DE ESPECIALIDADES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICUÑA ID 846-29-LR17 | Enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 381 | REGULARIZA AUTORIZACION | 14-09-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION DE DISMINUCIÓN DE PARTIDAS , AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS EN PROYECTO DENOMINADO " AEROPUERTO ID 846-18-LP15 | Enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 608 | Autoriza traspaso de fondos | 14-09-2018 | 20-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quinchao para el mes de agosto de 2018 | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 609 | Autoriza traspaso de fondos | 14-09-2018 | 20-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Octay para el mes de agosto de 2018 | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 612 | Autoriza traspaso de fondos | 14-09-2018 | 21-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Montt para el mes de agosto de 2018 | Enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 376 | REGULARIZA AUTORIZACIÓN | 13-09-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACIÓN PRORROGA PLAZO PARA ENTREGA DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DEL PROYECTO DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA, CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MI PRIMERA ESTACIÓN (EX TRENCITO). COMUNA DE CALDERA . ID 846-33-LR15. | Enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 379 | DEJA SIN EFECTO PARCIALMENTE RESOLUCIUON EXENTA N° 015/280 , DE 29-06-2018, SOBRE TRASPASO DE FONDOS DE JARDION INFANTIL " MI SOL A JARDIN INFANTIL " CAMPANITA JARDINES INFANTILES ADMINISTRADOS POR I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA. | 13-09-2018 | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO PARCIALMENTE RESOLUCIUON EXENTA N° 015/280 , DE 29-06-2018, SOBRE TRASPASO DE FONDOS DE JARDION INFANTIL " MI SOL A JARDIN INFANTIL " CAMPANITA JARDINES INFANTILES ADMINISTRADOS POR I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1903 | Aprueba Recursos CASH | 13-09-2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Recursos por Concepto Encargada Comunal de la Infancia (ECI) y movilización Adultos para Centros de Nueva Focalziación Programa Alto Biobío. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1889 | Dispone Pago | 12-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°523, Constructora NAHEN, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1890 | Dispone Pago | 12-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°54180, Sociedad Hotelera Terraano Limitada, Rol único tributario N°76.239.900-8. | Enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 602 | Autoriza pago de factura | 12-09-2018 | 12-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 194 a SMB Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 603 | Autoriza pago de factura | 12-09-2018 | 12-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 195 a SMB Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 605 | Modifica de funcionamiento | 12-09-2018 | 12-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza modificación de periodo de funcionamiento del jardín infantil Mis Primeros Pasos de la comuna de Cochamo | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 606 | Autoriza suspensión de actividades | 12-09-2018 | 13-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades en jardines infsntiles VTF que se indican para el dia 26 de octubre de 2018 | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 600 | Autoriza pago de factura | 11-09-2018 | 11-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 26 a SMB Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1868 | Dispone Pago | 07-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°521, Constructora NAHEN, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1869 | Dispone Pago | 07-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°527, Constructora NAHEN, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 589 | Rectifica resolución exenta | 07-09-2018 | 10-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-491 de fecha 08 de agosto de 2018 por los motivos que indica | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 590 | Autoriza pago de factura | 07-09-2018 | 10-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 25 a SMB Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 593 | Autoriza pago de factura | 07-09-2018 | 10-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 27 a SMB Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 594 | Autoriza pago de factura | 07-09-2018 | 10-09-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 28 a SMB Factoring S.A. | Enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 2048 | DISPONE PAGO | 06-09-2018 | No aplica | No | No aplica | DISPONE PAGO DE FACTURAS N° 793059. 793060 Y 793552 A LECHNER S A POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MFC P8000 | Enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 361 | DEJA SIN EFECTO DESIGNACION ITO | 06-09-2018 | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO DESIGNACION ITO NOMBRADO POR RESOLUCION EXENTA N° 015/0239, DE 05/06/2018, Y REGULARIZA DESIGNACION DE NUEVO ITO CALIDAD TITULAR Y SUPLENTE DEL PROYECTO JARDIN INFANTIL NUEVA CASTILLA ID 846-20-LR17. | Enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 362 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA | 06-09-2018 | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N° 015/0240, DE 05-06-2018 Y REGULARIUZA DESIGNACION DE NUEVO INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS PROYECTO JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS " ID 846-26-LR17. | Enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 364 | REGULARIZA AUTORIZACIÓN | 06-09-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACION TEMPORAL DE CAPACIDAD DE ATENCION JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II COMUNA DE COPIAPÓ CODIGO (3101009) | Enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 365 | REGULARIZA AUTORIZACION | 06-09-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION AUMENTO DE PLAZO DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICUÑA. ID 846-29-LR17 | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1866 | Traspaso de Fondos | 06-09-2018 | No | No aplica | Autoriza uso de Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Arauco. | Enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 583 | Autoriza pago de factura | 06-09-2018 | 06-09-2018 Correo de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 6055 a Factoring Security S.A. | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 587 | Rectifica resolución exenta | 06-09-2018 | 06-09-2018 Correo de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-521 de fecha 20 de agosto de 2018 que autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora que indica | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 588 | Autoriza suspensión de actividades | 06-09-2018 | 06-09-2018 Correo de Chile | No | No aplica | Autoriza la suspensión de actividades del jadín infantil VTF que indica | Enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 581 | Autoriza cambio de domicilio | 05-09-2018 | 06-09-2018 Correo de Chile | No | No aplica | Autoriza el cambio de domicilio provisoriamente del jardin infantil VTF que indica | Enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 355 | AUTORIZA FUNCIONAMIENTO | 04-09-2018 | No | No aplica | AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA REGION DE ATACAMA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2018 , SIN ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS . | Enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 356 | APRUEBA MODIFICACION CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DEC OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MI PRIMERA ESTACION (EX TRENCITO ) Y COMERCIAL SOL E.I.R.L., ID 846-33-LR15 | 04-09-2018 | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACION CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DEC OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MI PRIMERA ESTACION (EX TRENCITO ) Y COMERCIAL SOL E.I.R.L., ID 846-33-LR15 | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1854 | Dispone Pago | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°300, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX Spa, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1855 | Dispone Pago | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°2415, JOGO S.A, Rol único tributario N°76.306.236-8. | Enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1856 | Dispone Pago | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por Factura Electronica N°2414, JOGO S.A, Rol único tributario N°76.306.236-8. | Enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 2025 | RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA | 03-09-2018 | No aplica | No | No aplica | RECTIFICA RES EX 1932 /2018 QUE DISPONE PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE MELIPILLA CAUSA RIT O-143-2017 | Enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1853 | Suspensión | 03-09-2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Suspensión de Funcionamiento de Unidaddes Educativas VTF por el día 26 de Octubre de 2018 | Enlace | |
| Otros | Institucional | Resolución Exenta | 511 | Dispone pago | 28-09-2018 | 02-10-2018 Web Portal de Transparencia | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Institucional | Resolución Exenta | 512 | Dispone pago | 28-09-2018 | 02-10-2018 Web Portal de Transparencia | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Institucional | Resolución Exenta | 499 | Dispone pago | 26-09-2018 | 28-09-2018 Web Portal de Transparencia | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Institucional | Resolución Exenta | 500 | Dispone pago | 26-09-2018 | 28-09-2018 Web Portal de Transparencia | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 627 | APRUEBA CONTRATO | 26-09-2018 | N/A | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN JARDIN INFANTIL "MANITOS PEQUEÑAS" COMUNA DE MARCHIGUE DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1086 | Autoriza Traspaso | 26/09/2018 | 27-09-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Quintero | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1087 | Autoriza Traspaso | 26/09/2018 | 27-09-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1088 | Autoriza no funcionamiento | 26/09/2018 | 27-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Municipalidad de Casablanca | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 301 | Baja | 26-09-2018 | 26-09-2018 | No | No aplica | Baja sin enajenación y destrucción que indica | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 733 | Modifiquese resolución | 24/09/2018 | No | No aplica | Modifiquese resolución 015/582 de fecha 02 de agosto de 2018 que nombra comisión de recepción de obra. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 734 | Autoriza pago | 24/09/2018 | No | No aplica | Autoriza pago de arriendo del local para funcionamiento Centro PMI KOKIYEN. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 735 | Rectifica Resolución | 24/09/2018 | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015/724 de fecha 12/08/2018 | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 606 | Transfiere recursos | 21/09/2018 | 21-09-2018 | No | No aplica | Transfiere recursos de forma excepcional a la Fundación Hogar de Cristo por concepto de Ley 20.905. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 607 | Regulariza suspensión de funcionamiento | 21/09/2018 | 21-09-2018 | No | No aplica | Regulariza suspensión de funcionamiento de Jardín Infantil Rayito de Sol, en los términos que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 636 | AUTORIZA PAGO | 21/09/2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA PAGO POR SOBREPRODUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DE "ARDIN INFANTIL "LOS PASTORCITOS" A MUNICIPIO DE LA SERENA | Ver enlace |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 601 | AUTORIZADO SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES | 21-09-2018 | N/A | No | No aplica | TENGASE POR AUTORIZADO SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN UNIDAD EDUCATIVA VTF QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 364 | Autoriza modificación de contrato | 20-09-2018 | enviado por correo con fecha 21 de septiembre 2018 | No | No aplica | Autoriza modificación de contrato por aumento de plazo y obras extraordinarias sala cuna y jardín infantil victor jara | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 376 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 20-09-2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F., I. MUN. DE RíO BUENO - SALDO JULIO 2018. | Ver enlace |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 595 | AUTORIZA PAGO | 20-09-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA PAGO A ENTIDADES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RAZONES QUE SE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 728 | Modifiquese resolución | 14/09/2018 | No | No aplica | Modifiquese resolución 015/581 de fecha 02 de agosto de 2018 que nombra comisión de recepción de obra. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 729 | Autoriza devolución | 14/09/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación de construcción S.S y J.I Don Joaquin, de Temuco a Damaso Guajardo Gutierrez. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 730 | Dispone pago | 14/09/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento sentencia definitiva y ejecutoriada que indica M-358-2018 del Juzgado Laboral de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 731 | Aplica multa | 14/09/2018 | No | No aplica | Aplica multa Constructora Antonio Barreto Ltda por retraso en la obtensión de permiso del diseño de especialidades y construcción S.C Pdte Rios de la comuna de Villarrica. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 604 | Regulariza autorización de suspensión | 14/09/2018 | 14-09-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de suspensión de funcionamiento de los Jardines vía transferencia de fondos (VTF), en los términos que se indican. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 635 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 14/09/2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE SE INDICA, I.D. 1574-34-LE18 | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 602 | Regulariza suspensión de funcionamiento | 13/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Regulariza suspensión de funcionamiento de Jardín Infantil Rayito de Sol, en los términos que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 627 | APLICA MULTA | 13/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, RUT 76.078.858-9, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 628 | APLICA MULTA | 13/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR MUNDO DIDACTICO LIMITADA, RUT 77.248.320-1, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 629 | APLICA MULTA | 13/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR RINCON DIDACTICO LIMITADA, RUT 76.080.432-0, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 631 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 13/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 632 | APLICA MULTA | 13/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR RINCON DIDACTICO LIMITADA, RUT 76.080.432-0, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1074 | Autoriza no funcionamiento | 13/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Municipalidad de Zapallar | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 723 | Aplica multa | 12/09/2018 | No | No aplica | Aplica multa a Constructora Luis Saez Thielemann, por retraso de termino de obra denominada Diseño y Especialidades de eljecución Sala Cuna y Jardín Infantil Bicentenario de Carahue. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 724 | Dispone pago | 12/09/2018 | No | No aplica | Dispone Pago para efectos de dar cumplimiento sentencia definitiva y ejecutoriada que indica M-391-2018 del Juzgado Laboral de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 726 | Autoriza baja | 12/09/2018 | No | No aplica | Autoriza baja sin enajenación y donación que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 375 | ADJUDICA LICITACIóN | 12-09-2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PUBLICA N°5538-37-LE | Ver enlace |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 587 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 12-09-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES CORMUN RANCAGUA | Ver enlace |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 588 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 12-09-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE PEUMO | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1055 | Dispone pago | 12/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a avenimiento Procedimiento 0-47-2017 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1056 | Dispone pago | 12/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a avenimiento Procedimiento 0-52-2018 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1057 | Dispone pago | 12/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a avenimiento Procedimiento 0-32-2019 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1069 | Autoriza Traspaso | 12/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Olmué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1070 | Autoriza Traspaso | 12/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de La Calera | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1071 | Autoriza Traspaso | 12/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Cartagena | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1072 | Autoriza Gasto | 12/09/2018 | 13-09-2018 | No | No aplica | Autoriza Gasto de Movilización Jardines VTF Hijuelas | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 283 | Dispone pago | 12-09-2018 | 12-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 291 | Dispone pago | 12-09-2018 | 12-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 722 | Autoriza baja | 11/09/2018 | No | No aplica | Autoriza baja sin enajenación y donación que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 591 | Dispone constitución de Comité | 11/09/2018 | 11-09-2018 | No | No aplica | Dispone constitución de Comité Psicosocial Regional y designa integrantes. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 610 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 611 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 612 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 613 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 614 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 615 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 616 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 617 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 618 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 619 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 620 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 621 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 622 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 623 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 624 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/09/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 352 | Autoriza contrato | 10-09-2018 | enviado por correo con fecha 11 de septiembre 2018 | No | No aplica | Autoriza contrato por servicios de mantención de ascensores para jardines ifantiles y oficinas de dirección regional | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 718 | Autoriza Traspaso | 09/09/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso Jardines Infantiles de la comuna de Puren. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 711 | Dispone pago | 07/09/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento sentencia definitiva y ejecutoriada que indica C-363-2018 del Juzgado Laboral de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 714 | Autoriza contratación | 07/09/2018 | No | No aplica | Autoriza contratación de ccordinadora para jardines infantiles VTF de la Municipalidad de Pitrufquen | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 715 | Autoriza Traspaso | 07/09/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre Jardines VTF de la Municipalidad de Villlarrica. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 716 | Autoriza Traspaso | 07/09/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines VTF de la Municipalidad de Pitrufquen. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 717 | Autoriza Traspaso | 07/09/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines VTF de la Municipalidad de Galvarino. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 588 | Otorga prorroga de plazo | 07/09/2018 | 07-09-2018 | No | No aplica | Otorga prorroga de plazo para entrega de informe en Auditoria dispuesta por la Resolución Exenta N° 015/0304 de fecha 18.05.2018. | Ver enlace |
| Otros | Institucional | Resolución Exenta | 475 | Autoriza pago | 07-09-2018 | 08-09-2018 Web Portal de Transparencia | No | No aplica | Autoriza pago de indemnización eatablecida en el artículo quincuagésimo octavo de la Ley N° 19,882, para cargos de Alta Dirección Pública | Ver enlace |
| Otros | Institucional | Resolución Exenta | 476 | Autoriza pago | 07-09-2018 | 08-09-2018 Web Portal de Transparencia | No | No aplica | Autoriza pago de indemnización eatablecida en el artículo quincuagésimo octavo de la Ley N° 19,882, para cargos de Alta Dirección Pública | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1028 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1029 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Congregación Hermanos Menesianos | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1030 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF SSCC | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1031 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Fundación Bernarda Morín | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1032 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF SERPAJ | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1033 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Municipalidad de Santo Domingo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1034 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Corporación Municipal de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1035 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Municipalidad de Los Andes | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1036 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Municipalidad de Olmué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1037 | Autoriza no funcionamiento | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardines VTF Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1038 | Autoriza Traspaso de Fondos | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1039 | Dispone suspensión de actividades | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Dispone suspensión de actividades Jardines Quintero-Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1040 | Dispone suspensión de actividades | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Dispone suspensión de actividades Jardines VTF por razones que se indican | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1041 | Dispone pago | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a avenimiento Procedimiento M-31-2018 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1043 | Dispone pago | 07/09/2018 | 10-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a avenimiento Procedimiento 0-76-2016 | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 576 | Regulariza funcionamiento | 06/09/2018 | 06-09-2018 | No | No aplica | Regulariza inicio de funcionamiento de la Unidad Educativa PMI Caleta Vítor. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 346 | Regulariza partidas de contrato | 05-09-2018 | enviado por correo con fecha 06 de septiembre 2018 | No | No aplica | Regulariza partidas de contrato diseño de especialidades y ejeución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil nicolás tirado. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 347 | Dispone reintegrar montos | 05-09-2018 | enviado por correo con fecha 06 de septiembre 2018 | No | No aplica | Dispone reintegrar montos por partidas pagadas y no ejeuctadas en contrato sala cuna y jardín infantil nicolás tirado. | Ver enlace |
| Otros | Institucional | Resolución Exenta | 469 | Dispone pago | 05-09-2018 | 07-09-2018 Web Portal de Transparencia | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 276 | Dispone Suspención | 05-09-2018 | 05-09-2018 | No | No aplica | Dispone Suspención de Actividades de Parvulos en establecimiento via Administración Directa por razones que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 569 | Regulariza autorización | 04/09/2018 | 05-09-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de baja sin enajenación y donación que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 570 | Regulariza autorización | 04/09/2018 | 05-09-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de baja sin enajenación y donación que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 571 | Regulariza autorización | 04/09/2018 | 05-09-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de baja sin enajenación y donación que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 572 | Regulariza autorización | 04/09/2018 | 05-09-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de baja sin enajenación y donación que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 573 | Regulariza autorización | 04/09/2018 | 05-09-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de baja sin enajenación y donación que se indica. | Ver enlace |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 572 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 04-09-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE MACHALI | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 704 | Dispone pago | 03/09/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento sentencia definitiva y ejecutoriada que indica O-381-2018 del Juzgado Laboral de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 598 | BAJA SIN ENAJENACION | 03/09/2018 | N. A. | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENWECION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 560 | Autoriza el pago | 30/08/2018 | 30-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pagode la factura electrónica N° 184 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 561 | Autoriza el pago | 30/08/2018 | 30-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pagode la factura electrónica N° 182 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1007 | Dispone pago | 29/08/2018 | 29/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a sentencia definitiva y ejecutoriada que indica. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 1009 | Autoriza gasto de movilización | 29/08/2018 | 29/08/2018 | No | No aplica | Autoriza gasto de movilización J.I. VTF Municipalidad de Olmue | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 340 | DESIGNA INSPECTOR TECNICO DE OBRAS | 28-08-2018 | No | No aplica | DESIGNA INSPECTOR TECNICO DE OBRAS CONTRATOS SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE OBRAS MENORES DE LOS JARDINES INFANTILES Y OFICINAS DE LA REGIÓN DE ATACAMA HUASCO I,II,III ID 846-5-LP 18 846-6-LP18 846-7-LP18. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 553 | Autoriza el pago | 28/08/2018 | 29-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pagode la factura electrónica N° 1572 a Bice Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 335 | RESUELVE SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO | 27-08-2018 | No | No aplica | RESUELVE SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO Y PAGO GASTOS POR ATRASO EN LA INSTALACION DE EMPALME PROVISORIO ELECTRICO EMPRESA ALVAC DEL PACIFICO S.A RELATIVO A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICUÑA ID 846-29-LR17. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 336 | AUTORIZA PAGO | 27-08-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA LICITACION PÚBLICA CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALGARROBAL ,COMUNA DE COPIAPÓ ID 846-28-LR17 ( READJUDICADA EN ID 846-28-R118. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 338 | APLICA MULTA | 27-08-2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR NO INSTALACION DE LETRERO EN OBRA CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ALGARROBAL , COPIAPÓ A PROVEEDOR QUE INDICA LICITACIÓN ID 846-28-LR17 8READJUDICADA ID 846--28-R118 | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 350 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 27/08/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE LANCO - SALDO JULIO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 354 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA | 27/08/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL J.I. BONIFACIO DE VALDIVIA. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 549 | Autoriza el pago | 27/08/2018 | 28-08-2018 Correos la Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electónica N° 1571 a Bice Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 550 | Rectifica resolución exenta | 27/08/2018 | 28-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-227 de fecha 26 de abril de 2018 que transfirió montos para la ejecución de los proyectos PMI que indica 1° remesa 70% y deja sin efecto reoslución exenta N° 015-408 de fecha 05 de julio de 2018. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 995 | Autoriza suspensión de actividades | 27/08/2018 | 27/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Corporación Municipal de los Andes | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 996 | Autoriza suspensión de actividades | 27/08/2018 | 27/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 997 | Autoriza suspensión de actividades | 27/08/2018 | 27/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Corporación Serpaj | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 332 | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO | 24-08-2018 | No | No aplica | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO REPARACIONES VARIAS JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 540 | Autoriza el traspaso de fondos | 24/08/2018 | 24-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora que indica mes de julio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 541 | Autoriza el traspaso de fondos | 24/08/2018 | 24-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora que indica mes de agosto año 2019 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 979 | Dispone pago | 23/08/2018 | 23/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a sentencia definitiva y ejecutoriada que indica. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 349 | APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS | 22/08/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA COMPRA TELEFONOS SATELITALES SEGúN DETALLE. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 526 | Autoriza el pago | 22/08/2018 | 22-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 20 a SMB Factoring | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 527 | Autoriza el pago | 22/08/2018 | 22-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 19 a SMB Factoring | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 528 | Autoriza el pago | 22/08/2018 | 22-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 15 a SMB Factoring | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 529 | Autoriza el pago | 22/08/2018 | 22-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 14 a SMB Factoring | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 530 | Autoriza el pago | 22/08/2018 | 22-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 21 a SMB Factoring | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 531 | Autoriza el pago | 22/08/2018 | 22-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 18 a SMB Factoring | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1884 | Autoriza pago | 22/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR MODIFICACION DE DESLINDES EN PROYECTO GENERAL YAñEZ/LA FLORIDA ID 856-50-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 543 | AUTORIZASE ESTACIONAMIENTO | 21-08-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZASE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 324 | REGULARIZA AUTORIZACION | 20-08-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO DE PROFESIONAL MECANICO DE SUELOS CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS , DE LA COMUNA DE HUASCO ID 846-26-LR17. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 344 | DISPONE TéRMINO DEL CONTRATO | 20/08/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE TéRMINO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO ENTRE CONST. Y SERVICIO MARCOS CORALES EIRL. Y JUNJI LOS RIOS, ZONA CENTRO. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 510 | Autoriza el pago | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 6 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 511 | Autoriza el pago | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 3 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 512 | Autoriza el pago | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 8 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 513 | Autoriza el pago | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 5 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 516 | Autoriza el pago | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 7 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 517 | Autoriza el pago | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 4 a SMB Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 520 | Deja sin efecto resolución exenta | 20/08/2018 | 22-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Deja sin efecto resolución exenta N° 015-169 de fecha 28 de marzo de 2018 que autorizó el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quellón mes de febrero año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 521 | Autoriza el traspaso de fondos | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Frutillar mes de agosto de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 522 | Autoriza el traspaso de fondos | 20/08/2018 | 20-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Ancud mes de julio de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 958 | Modifica Resolución N°015/777 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | No | No aplica | Modifica Resolución N°015/777, suspensión de actividades Municipalidad de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 959 | Autoriza suspensión de actividades | 20/08/2018 | 20/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 960 | Autoriza suspensión de actividades | 20/08/2018 | 20/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Corporación Municipal Villa Alemana | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 961 | Autoriza suspensión de actividades | 20/08/2018 | 20/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Hijuelas | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 962 | Autoriza suspensión de actividades | 20/08/2018 | 20/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 963 | Autoriza suspensión de actividades | 20/08/2018 | 20/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Limache | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 964 | Autoriza suspensión de actividades | 20/08/2018 | 20/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 318 | APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO | 16-08-2018 | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACIOPN DE CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES MI PRIMERA ESTACION EX TRENCITO Y COMERCIAL SOL E.I.R.L. ID 846-33-LR15 | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1827 | Rectifica resolución exenta | 16/08/2018 | No | No aplica | RECTIFICA RES EX 1525/2018 QUE AUTORIZA PAGO A RECEPTOR JUDICIAL QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1828 | Autoriza pago | 16/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA A CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LTDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION EN OBRAS DE CONSERVACION EN J INF PEQUEñO MUNDO/PEDRO AGUIRRE CERDA RM ID 856-35-LQ16 | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 948 | Autoriza Traspaso de Fondos | 16/08/2018 | 16/08/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de la Ligua, | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 949 | Deja sin efecto resolución Exenta N°015/789 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | No | No aplica | Deja sin efecto resolución Exenta N°015/789 que autoriza suspensión de actividades Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 950 | Autoriza suspensión de actividades | 16/08/2018 | 16/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 951 | Autoriza suspensión de actividades | 16/08/2018 | 16/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 506 | Autoriza el pago | 14/08/2018 | 16-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 1555 a BCI Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 507 | Autoriza el pago | 14/08/2018 | 16-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electrónica N° 1554 a BCI Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 938 | Autoriza Traspaso | 13/08/2018 | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Hogar de Cristo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 939 | Autoriza suspensión de actividades | 13/08/2018 | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Casablanca | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 940 | Autoriza suspensión de actividades | 13/08/2018 | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 941 | Autoriza suspensión de actividades | 13/08/2018 | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Fundación María Ayuda | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 942 | Autoriza suspensión de actividades | 13/08/2018 | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Centro Cultural Brotes Nuevos | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 943 | Autoriza suspensión de actividades | 13/08/2018 | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Hijuelas | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 944 | Autoriza suspensión de actividades | 13/08/2018 | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades Jardines VTF Municipalidad de Los Andes | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 317 | AUTORIZA DISMINUCION DE PARTIDA | 10/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA DISMINUCION DE PARTIDA SISTEMA DE ALARMAS , PROYECTO DE DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA , CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MI PRIMERA ESTACION ( EX TRENCITO), COMUNA CALDERA " . ID 846-33-LR15. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 330 | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO | 10/08/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO POR OBRA EXTRAORDINARIA, AJUSTE DE CUBO, AUMENTO DE OBRA, DISMINUCIóN DE OBRAS, AUMENTO DE PLAZO CONST. J.I. LINGUENTO, COMUNA DE MARIQUINA, SUSCRITO ENTRE JUNJI Y LUIS NAVARRO FUENTES. | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1809 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP MUNIC DE EDUCACION SALUD CULTURAL Y RECREACION DE LA FLORIDA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1810 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1811 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1812 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS COMITE SOCIAL SANTA TERESA DE LONQUEN | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1813 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REINA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1814 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE PAINE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1815 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DEL MONTE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1816 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1817 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS FUNDACION EDUCACIONAL BARNECHEA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1818 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1819 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS FUNDACION CRISTO VIVE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1820 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1821 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1822 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP SAGRADA FAMILIA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1823 | Aprueba traspaso de fondos | 10/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP EDUCACIONAL Y BENEFICENCIA CRISTO JOVEN | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 325 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 09/08/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F., I. MUN. DE MARIQUINA - SALDO MAYO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 326 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 09/08/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F., CORPORACIóN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI - SALDO MAYO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 498 | Autoriza el pago | 09/08/2018 | 10-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electronica N° 56 a Nuevo Capital S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 485 | Rectifica resolución exenta | 08/08/2018 | 09-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-454 de fecha 25 de julio de 2018, que autoriza el pago de la factura N° 2148 a facturing Security S,A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 486 | Autoriza traspaso de fondos | 08/08/2018 | 09-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quinchao mes de julio de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 922 | Autoriza gastos | 08/08/2018 | 08/08/2018 | No | No aplica | Autoriza gastos de movilización Municipalidad de Catemu | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 322 | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO | 06/08/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO POR DISMINUCIóN DE OBRAS, "DISEñO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIóN DE OBRA CONST. J.I. DOLLINCO, MARIQUINA, SUSCRITO ENTRE JUNJI Y CONST. ALMA POLIS SOC. LTDA | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 479 | Autoriza pago | 06/08/2018 | 07-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura electrónica N° 8721 a Factoirng Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 480 | Autoriza pago | 06/08/2018 | 07-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura electrónica N° 1919 a Tanner Servicios Financieros S.A. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 311 | DESIGNA COMISION PROVISORIA | 02/08/2018 | No | No aplica | DESIGNA COMISION PROVISORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TRENCITO AHORA DENOMINADO MI PRIMERA ESTACION DELA COMUNA DE CALDERA 846-33-LR15 | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 314 | DEJESE SIN EFECTO RES. AFECTA | 02/08/2018 | chile expres | No | No aplica | DEJESE SIN EFECTO RES. AFECTA 0012 DEL 18-06-2018, QUE DISPONE TERMINO ANTICIPADO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO "CONT. DE S.C. Y J.I. FUTRONO URBANO", SUSCRITO ENTRE JUNJI Y CONST. E ING. EHITUS LTDA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 315 | APRUEBA CONTRATO | 02/08/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR J.I. FOLLECO, LA UNIóN. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 316 | APRUEBA CONTRATO | 02/08/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PILMAIKEN, SECTOR LOS PELLINES, VALDIVIA. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 883 | Autoriza gastos | 02/08/2018 | 02/08/2018 | No | No aplica | Autoriza gastos de movilización Municipalidad de Petorca | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 312 | DISPONE PAGO | 01/08/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE PAGO PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A RESOLUCIóN DE LIQUIDACIóN DE CRéDITO, SENTENCIA QUE INDICA, CAUSA COBRANZA LABORAL C-51-2018, SEGUIDA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALDIVIA. | Ver enlace |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 499 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 01-08-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE PICHIDEGUA | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 879 | Autoriza gastos | 01/08/2018 | 01/08/2018 | No | No aplica | Autoriza gastos de movilización Municipalidad de Llayllay | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 300 | AUTORIZA TRASPASO | 20/07/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA - MAYO 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 301 | AUTORIZA TRASPASO | 20/07/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINITRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - ABRIL 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 298 | AUTORIZA TRASPASO | 18/07/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINITRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA - ABRIL 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 297 | AUTORIZA TRASPASO | 18/07/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINITRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO - MAYO 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 296 | AUTORIZA TRASPASO | 18/07/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINITRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI - ABRIL 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 294 | AUTORIZA TRASPASO | 17/07/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRATIVOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORRAL- JUNIO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 696 | Autoriza pago | 31/08/2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1967 dedida a Contempora Factoring | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 563 | Regulariza autorización suspensión de funcionamiento | 31/08/2018 | 31-08-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización suspensión de funcionamiento de Jardín Infantil Campanita, en los términos que se indica. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1849 | Dispone pago | 31/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°306, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 460 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 461 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 462 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 463 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 464 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 465 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 466 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 467 | Dispone pago | 31-08-2018 | 04-09-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 690 | Autoriza pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 5050 dedida a Contempora Factoring | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 691 | Dispone pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a sentencia M-324-2018 del Juzgado Laboral de Temuco | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 343 | Autoriza modificación por aumento de plazo | 30-08-2018 | enviado por correo con fecha 31 de agosto 2018 | NO | No aplica | Autoriza modificación por aumento de plazo contrato alfalfa | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 344 | Aplica multa | 30-08-2018 | enviado por correo con fecha 31 de agosto 2018 | NO | No aplica | Aplica multa a empresa halkida contrato eduardo foster | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 345 | Aprueba modificación de contrato | 30-08-2018 | enviado por correo con fecha 31 de agosto 2018 | NO | No aplica | Aprueba modificación por aumento de plazo contrato victor jara | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1824 | Dispone pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°305, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1825 | Dispone pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°303, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1826 | Dispone pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°525, Sociedad Constructora NAHEN Limitada, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1827 | Dispone pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica por Factura Electronica N°66, Maestranza JG Limitada, Rol único Tributario N°76.208.483-K. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1828 | Dispone pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica por Factura Electronica N°1463, Vega e Iglesias Limitada, Rol unico Tributario N°77.097.910-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1829 | Dispone pago | 30/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica por Factura Electronica N°223, Gabriel Alejandro Gutierrez Gallardo, Rol unico Tributario N°12.065.661-9. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 553 | Deja sin efecto la Resolución Exenta N° 015/0473 | 29/08/2018 | 31-08-2018 | No | No aplica | Deja sin efecto la Resolución Exenta N° 015/0473 de fecha 26.07.2018, que desiga funcionarios responsables de bienes institucionales de la Dirección Regional JUNJI, Región de Arica y Parinacota, y la Resolución Exenta N° 015/ 0529 de fecha 21.08.2018 que modifica y complementa la Resolución Exenta ya individualizada, por los motivos que indica. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 680 | Autoriza pago de factura | 28/08/2018 | No | No aplica | Autoriza pago factura 651 cedida a BCI Factoring | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 681 | Autoriza pago de factura | 28/08/2018 | No | No aplica | Autoriza pago factura 1461 cedida a BCI Factoring | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 551 | Alta de bienes muebles | 28/08/2018 | 30-08-2018 | No | No aplica | Alta de bienes muebles que se indican | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 552 | Alta de bienes muebles | 28/08/2018 | 30-08-2018 | No | No aplica | Alta de bienes muebles que se indican | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1804 | Dispone pago | 28/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°518, Sociedad Constructora NAHEN Limitada, Rol Único tributario N°76.518.830-k.. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 273 | Autoriza el traspaso de recursos | 28-08-2018 | 28.08.2018 | No | No aplica | Autoriza el traspaso de recursos entre Jardines Infantiles VTF administrados por la Municipalidad de Alto Hospicio. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 678 | Autoriza pago que indica | 27/08/2018 | No | No aplica | Autoriza pago que indica a Alejandra Isabel Vidal Espinoza. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1798 | Dispone pago | 27/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Recursos por Concepto de Tranferencia para centro de Nueva Focalización del Programa PMI Año 2018, denominado "Relmu Rayen". | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 665 | Aprueba Contrato | 24/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a Sentencia definitiva y ejecutoriada que indica en procedimientos monitorios Laborales M-499-2018 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 666 | Aprueba Contrato | 24/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a Sentencia definitiva y ejecutoriada que indica en procedimientos monitorios Laborales M-343-2018 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 674 | Modifiquese resolución | 24/08/2018 | No | No aplica | modifiquese Resolución Exenta N° 015/666 del 28 de agosto de 2018, que dispone pago para efectos de dar cumplimiento a sentencia M-343-2018. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 259 | Dispone pago | 24-08-2018 | 24.08.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 260 | Dispone pago | 24-08-2018 | 24.08.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 261 | Dispone pago | 24-08-2018 | 24.08.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 262 | Dispone pago | 24-08-2018 | 24.08.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 317 | Aprueba modificación de contrato | 23-08-2018 | enviado por correo con fecha 24 de agosto 2018 | NO | No aplica | Aprueba modificación de contrato valle nevado | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1763 | Dispone pago | 22/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Cesión de Factura Electronica N°1956, GROC SPA, Rol Unico Tributario N°76.220.409-6. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 657 | Aprueba Contrato | 21/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de servicio de Mantención y reparaciónes en Jardines Infantiles Programa 01 y 02 Dirección Regional Zona 1 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 658 | Aprueba Contrato | 21/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de servicio de Mantención y reparaciónes en Jardines Infantiles Programa 01 y 02 Dirección Regional Zona 2 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 659 | Aprueba Contrato | 21/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de servicio de Mantención y reparación en Jardines Infantiles Programa 01 y 02 Dirección Regional Zona 3 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 660 | Aprueba Contrato | 21/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de servicio de Mantención y reparación en Jardines Infantiles Programa 01 y 02 Dirección Regional Zona 4 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 661 | Aprueba Contrato | 21/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Servicio de Mantención y reparación en Jardines Infantiles Programa 01 y 02 Dirección Regional Zona 5 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 662 | Aprueba Contrato | 21/08/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos Municipalidad de Vilcún | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 530 | Regulariza autorización de prestamo | 21/08/2018 | 23-08-2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de prestamo de uso bienes, para los fines que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 312 | Regulariza modificación de contrato | 21-08-2018 | enviado por correo con fecha 22 de agosto 2018 | NO | No aplica | Regulariza suscripción de modificación de contrato valle nevado | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 313 | Aprueba liquidación de contrato | 21-08-2018 | enviado por correo con fecha 22 de agosto 2018 | NO | No aplica | Aprueba liquidación de contrato de contrato por servicios de mantención jardines infantiles y oficnas de dirección regional | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 315 | Autoriza modificación por aumento de plazo | 21-08-2018 | enviado por correo con fecha 22 de agosto 2018 | NO | No aplica | Autoriza modificación por aumento de plazo proyecto victor jara | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 574 | AUTORIZA PAGO DE MULTA | 21/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE MULTA IMPUESTA POR RESOLUCIÓN N° 1804898, DE FECHA 18.07.2018, DE LA SEREMI DE SALUD COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 575 | AUTORIZA PAGO DE MULTA | 21/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE MULTA IMPUESTA POR RESOLUCIÓN N° 3597, DE FECHA 27.07.2018, DE LA SEREMI DE SALUD COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 576 | APLICA MULTA | 21/08/2018 | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES, RUT 7.038.821-9, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 577 | APLICA MULTA | 21/08/2018 | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA, RUT 76.037.858-9, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 578 | APLICA MULTA | 21/08/2018 | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA, RUT 76.080.432-0, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 579 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 21/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE SE INDICA, I.D. 1574-23-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1746 | Dispone pago | 20/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Cesión de Factura Electronica N°2353, Andesco Spa, Rol Unico Tributario N°76.423.377-8. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1754 | Aprueba Modificación de Fondos por Rendir | 20/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/1455 de fecha 29.06.2018 de dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 568 | BAJA SIN ENAJENACION | 20/08/2018 | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 569 | BAJA SIN ENAJENACION | 20/08/2018 | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 655 | Modifiquese resolución | 17/08/2018 | No | No aplica | Modifiquese Resolución Exenta N° 015/544 del 30 de julio de 2018, que aprueba convenio de Transferencia de fondos para transporte o movilización | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 656 | Aprueba Contrato | 17/08/2018 | No | No aplica | Aprueba contrato de adquisición e instalación grupo electrogeno Jardín Temucuicui | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1723 | Aprueba Modificación de Traspaso | 17/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/1696 de Fecha 16.08.2018 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 246 | Autoriza Alta de Bienes Muebles | 17-08-2018 | 17.08.2018 | No | No aplica | Autoriza Alta de Bienes Muebles que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 247 | Dispone pago | 17-08-2018 | 17.08.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 248 | Dispone pago | 17-08-2018 | 17.08.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 562 | AUTORIZA INICIO DE FUNCIONAMIENTO | 17/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE JARDIN INFANTIL CLÁSICO "5 SUR", DE LA COMUNA DE LOS VILOS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 563 | AUTORIZA INICIO DE FUNCIONAMIENTO | 17/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE JARDIN INFANTIL CLÁSICO "LA ACADEMIA", DE LA COMUNA DE LA SERENA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 564 | ORDENA RETENCION DE DINEROS | 17/08/2018 | No | No aplica | ORDENA RETENCION DE DINEROS QUE INDICA A EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZAVALA E.I.R.L. POR MOTIVOS QUE INDICA, LICITACION PUBLICA 1574-15-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 566 | RECTIFICA ERROR | 17/08/2018 | No | No aplica | RECTIFICA ERROR INVOLUNTARIO EN RESOLUCION EXENTA N° 015/469, DE 11 DE JULIO DE 2018, SEGÚN INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 653 | Autoriza traspaso | 16/08/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de fondos VTF de la comuna de Victoria. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 654 | Autoriza traspaso | 16/08/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de fondos VTF de la comuna de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 520 | Pronunciamineto por presentación de empresa | 16/08/2018 | 20-08-2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto a presentación efectuada por la empresa constructora Claudia Maureira Ahumada, ingresada en Oficina de Partes JUNJI, folio N° 004955, con fecha 19.07.2018 | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 304 | Autoriza modificación de contrato | 16-08-2018 | enviado por correo con fecha 17 de agosto 2018 | No | No aplica | Autoriza modificación de contrato nicolás tirado | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1707 | Aprueba Modificación CECI | 16/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Contrato de Aportes para la Ejecución de Proyectos de Centro Educativo Cultural de la Infancia (CECI) y la Organización Iglesia Evangelica de Dios Pentecostal de Talcamavida. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 241 | Autoriza el traspaso de recursos | 16-08-2018 | 16.08.2018 | No | No aplica | Autoriza el traspaso de recursos entre Jardines Infantiles VTF administrados por la Municipalidad de Alto Hospicio. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 243 | Autoriza Alta de Bienes Muebles | 16-08-2018 | 16.08.2018 | No | No aplica | Autoriza Alta de Bienes Muebles que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 548 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 549 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 550 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE CANELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 551 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 552 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 553 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA FUNDACION HOGAR DE CRISTO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 554 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 555 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 556 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 16/08/2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 559 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 16/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE SE INDICA, I.D. 1574-17-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 560 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 16/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE SE INDICA, I.D. 1574-16-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 561 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 16/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 647 | Dispone pago | 14/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a Sentencia definitiva y ejecutoriada que indica Procedimiento Monitorios Laborales M-333-2018 | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 515 | Autoriza entrega de bienes muebles | 14/08/2018 | 17-08-2018 | No | No aplica | Autoriza entrega de bienes muebles que compreden kit de estimulación temprana, a familias del Valle de Azapa, comuna de Arica que participan en el proyecto de iniciativa regional 2018, denominado WAWA YATIÑA UTA (Educando en el Hogar) a cargo del programa comunicacional "Aprendiendo Juntos". | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 517 | Autorización de participación de funcionarios | 14/08/2018 | 17-08-2018 | No | No aplica | Autorización de participación de funcionarios de Jardines Infantiles y Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Jardines VTF y DAEM, que se indican, en jornada de transferencia de pasantía Rosa Sensant 2017. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 518 | Autorización de participación de funcionarios | 14/08/2018 | 17-08-2018 | No | No aplica | Autorización de participación de funcionarios (as) de los estamentos que se indican de los Jardines Infantiles, Tevito, Ardillitas, Capullito, Pulgarcito, Tortuguita a jornada de retroalimentación con funcionarios (as) de Jardines con pasantes 2016 y 2017. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 302 | Dispone corregir pagos | 14-08-2018 | enviado por correo con fecha 16 de agosto 2018 | NO | No aplica | Dispone corregir pagos en excesos en contrato bicentenario | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 437 | Dispone pago | 14-08-2018 | 16-08-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 438 | Dispone pago | 14-08-2018 | 16-08-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1696 | Traspaso de Fondos | 13/08/2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para traspaso entre Establecimientos Administrados vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Tomé. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1697 | Aprueba Modificación de Traspaso | 13/08/2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/1448 de fecha 28.06.2018 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 539 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 13/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE SE INDICA, I.D. 1574-27-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 540 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 13/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 610 | Aprueba aumento de obra | 10/08/2018 | No | No aplica | Aprueba aumento de obra para reparaciones varias en Sala Cuna y Jardín Infantil Chincowe de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 633 | Dispone pago | 10/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a Sentencia definitiva y ejecutoriada que indica Procedimiento Monitorios Laborales M-307-2018 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 634 | Dispone pago | 10/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimientos a Sentencia definitiva y ejecutoriada que indica Procedimiento Monitorios Laborales M-429-2018 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 635 | Aprueba Contrato | 10/08/2018 | No | No aplica | Aprueba contrato de servicios de telefonia celular e internet movil. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 638 | Aprueba trato directo | 10/08/2018 | No | No aplica | Aprueba trato directo por servicios de telefonia celular e internet movil. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 639 | Autoriza trato directo | 10/08/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por destape del Sistema de Alcantarillado A. S de Sala Cuna y Jardín Infantil Picapiedras de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 640 | Autoriza trato directo | 10/08/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por mantención general de Traspaletas y apilador electrico utilizados en Centro Logistico. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 641 | Autoriza trato directo | 10/08/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparación por robo en los Jardines Infantiles Picapiedras y Pinocho de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 644 | Autoriza suspensión | 10/08/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de funcionamiento VTF, código 9211010 Pulgarcito de Victoria. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 645 | Autoriza contratación | 10/08/2018 | No | No aplica | Autoriza contratación de administrativa del Jardín de la Municipalidad de Freire. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1693 | Dispone pago | 10/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por cesión de Factura Electronica N°2346, Jogo S.A, Rol único tributario N°76.306.236-8. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 537 | ACLARA SITUACION QUE INDICA | 10/08/2018 | No | No aplica | ACLARA SITUACION DE VEHICULOS FISCALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE JUNJI, REGION DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 602 | Autoriza trato directo | 09/08/2018 | No | No aplica | Autoriza pago que indica Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 298 | Reintegra monto pagado | 09-08-2018 | enviado por correo con fecha 10 de agosto 2018 | NO | No aplica | Dispone reintegrar monto pagado en exceso contrato sala cuna y jardín infantil valle nevado | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1671 | Dispone pago | 09/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°514, Sociedad Constructora NAHEN Limitada, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1672 | Dispone pago | 09/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°294, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1673 | Dispone pago | 09/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°72, Marco Antonio Salinas Placencia, Rol único tributario N°8.789.686-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1674 | Dispone pago | 09/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°295, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1675 | Dispone pago | 09/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°215, Gabriel Alejandro Gutierrez Gallardo, Rol único tributario N°12.065.661-9. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1676 | Dispone pago | 09/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°511 Sociedad Constructora NAHEN Limitada, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1677 | Dispone pago | 09/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Factura Electronica N°512 Sociedad Constructora NAHEN Limitada, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 530 | ACLARA SITUACION QUE INDICA | 09/08/2018 | No | No aplica | ACLARA SITUACION DE VEHICULOS CONTRATADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE LA DIRECCION REGIONAL HACIA DISTINTAS LOCALIDADES Y COMUNAS DE LA REGION | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 531 | DECLARA PRESCRIPCION | 09/08/2018 | No | No aplica | DECLARA PRESCRIPCION DE RESPONSABILIDAD ADMINITRATIVA POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 596 | Autoriza trato directo | 08/08/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en Sala Cuna y Jardín Infantil Copito de Nieve de la comuna de Pucón. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 597 | Autoriza trato directo | 08/08/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones por filtraciones en Sala Cuna y Jardín Infantil Los Enanitos de la comuna de Victoria. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 525 | APLICA MULTA | 08/08/2018 | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR SEIGARD CHILE S.A., RUT 96.978.670-2, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 527 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 08/08/2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE SE INDICA, I.D. 1574-13-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 296 | Autoriza modificación de contrato | 07-08-2018 | enviado por correo con fecha 08 de agosto 2018 | NO | No aplica | Autoriza modificación de contrato diseño y especialidades y ejecución de obras jardín infantil valle nevado | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1660 | Dispone pago | 07/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°1436, Vega e Iglesias Limitada, Rol único tributario N°77.097.910-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1662 | Dispone pago | 07/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°292, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1663 | Dispone pago | 07/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°290, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 586 | Autoriza traspaso | 06/08/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF de la Municipalidad de Villarrica. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 587 | Autoriza traspaso | 06/08/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF de la Municipalidad de Galvarino. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 588 | Autoriza trato directo | 06/08/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en Sala Cuna y Jardín Infantil Las Estrellitas de la comuna de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 585 | Dispone pago | 03/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimientos sentencia definitiva y ejecutoriada procedimiento monitoria laboral causa M-314-2018. | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 285 | Aplica multa | 03-08-2018 | enviado por correo con fecha 3 de agosto 2018 | NO | No aplica | Aplica multa a contratista nexus, respectoa proyecto de sla cuna u jardín infantil Victor Jara | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 233 | Baja y donación | 03-08-2018 | 03.08.2018 | No | No aplica | Baja sin enajenación y donación que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 583 | Dispone pago | 02/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimientos sentencia definitiva y ejecutoriada procedimiento monitoria laboral causa M-359-2018. | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 283 | Aplica multa | 01-08-2018 | enviado por correo con fecha 02 de agosto 2018 | NO | No aplica | Aplica multa al contratista siproc limitada por el retraso en la entrega del proyecto diseño de espeialidades y ejecución de obras para la construciión de sala cuna y jardín infantil Nicolás Tirado | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1646 | Dispone pago | 01/08/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°513, Sociedad Constructora NAHEN Limitada, Rol único tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 270 | Aprueba contrato entre JUNJI y JAVIER QUELIN CHODIL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS EIRL. | 31-07-2018 | 31-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE "REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS INTERIOR DE JARDINES INFANTILES OFICINA REGIONAL DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUERTO WILLIAMS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 2018", ENTRE JAVIER ALBERTO QUELIN CHODIL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS EIRL, RUT 52.004.123-0 Y LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA Y DESIGNA ITO. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 272 | Autoriza transferencia de fondos. | 31-07-2018 | 31-07-2018 | No | No aplica | TIENE POR AUTORIZADOS TRASNFERENCIA DE FONDOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 714 | Aprueba modificación de contrato | 31-07-2018 | No | No aplica | Aprueba modificación de contrato "Diseño de especialidades y ejecución de obras de construcción jardín infantil Chacabuco, comuna de Linares" suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Sociedad Constructora Faúndes Córdova y Compañía Limitada. | Ver enlace | |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 496 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 31-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES CORMUN RANCAGUA | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 702 | Aprueba contrato de comodato | 27-07-2018 | No | No aplica | Aprueba contrato de comodaro suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Molina y la Junta Nacional de Jardines Infantiles respecto de recinto sustituto para ejecución de proyecto de conservación respecto de sala cuna y jardín infantil Bambi de Molina. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 706 | Autoriza pago de factura | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 51, de fecha 28 de junio de 2018, del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham, cedida a Factoring security S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Santa María del Valle" de la comuna de Linares). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 707 | Autoriza pago de factura | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 50, de fecha 28 de junio de 2018, del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham, cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Camino Real" de la comuna de Cauquenes. | Ver enlace | |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 253 | Designa ITO para contrato de servicio de mantención y reparación. | 24-07-2018 | 24-07-2018 | No | No aplica | DESIGNA INSPECTORES TÉCNICOS DE OBRAS (ITO) PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 855-19-LQ17 | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 689 | Autoriza pago de factura | 24-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1226, de fecha 14 de junio de 2018, del proveedor Constructora rivermaq SpA., cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Santa Rosa" de la comuna de Río Claro). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 690 | Autoriza pago de facturas | 24-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N° 232, 233, 235 y 236, todas del proveedor Seguridad Ibiza Global SpA., cedida a Facto Chile S.A. (servicio de vigilancia jardínes infantiles de administración directa) | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 691 | Autoriza pago de factura | 24-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°1280, de fecha 29 de junio de 2018, del proveedor Constructora Rivermaq SpA., cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Santa Rosa" de la comuna de Río Claro). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 692 | Autoriza pago de factura | 24-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1509, de fecha 28 de junio de 2018, del proveedor Constructora Serval Limitada., cedida a Incofín S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Bicentenario" de la comuna de Hualañé). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 684 | Dispone pago de sentencia definitiva | 20-07-2018 | No | No aplica | Dipsone pago de sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, causa RIT M-545-2017. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 676 | Autoriza disminución de obras y ejecución de obras extraordinarias | 17-07-2018 | No | No aplica | Autoriza disminución de obras y ejecución de obras extraordinarias en proyecto de cionservación sala cuna y jardín infantil "Petetín" de Villa Alegre. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 665 | Autoriza pago de factura | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 315, de fecha 29 de junio de 2018, del proveedor Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Los Niches", comuna de Curicó). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 666 | Autoriza pago de factura | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 313, de fecha 28 de junio de 2018, del proveedor Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "La Séptima" de Molina). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 668 | Autoriza pago de factura | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 38, de fecha 26 de junio de 2018, del proveedor Luis Eduardo Muñoz Nome, cedida a BCI Factoring S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Villa San Clemente", de la comuna de San Clemente). | Ver enlace | |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 243 | Apruébase suspensión de actividades VTF Punta Arenas. | 11-07-2018 | 11-07-2018 | No | No aplica | TÉNGASE POR APROBADA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN JARDÍN INFANTIL VTF "PIECECITOS DE NIÑO", "ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ", "NELDA PANICUCCI" DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, CONFORME SE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 247 | Aprueba convenio entre JUNJI y RECASUR. | 11-07-2018 | 11-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA Y ESTEBAN GUIC Y COMPAÑÍA LIMITADA. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 661 | Se pronuncia respecto de recurso de reposición | 11-07-2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso de reposición, deducido por don Paulo Cristián Sandoval Esparza, en representación de Constructora e Ingeniería Ingesep Limitada, en contra de Resolución Exenta N° 015/0335 de fecha 05 de abril de 2018, que aplica multa por atraso (construcción jardín infantil JUNJI Porvenir, comuna de Hualañe). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 662 | Se pronuncia respecto de recurso de reposición | 11-07-2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso de reposición, deducido por don Paulo Cristián Sandoval Esparza, en representación de Constructora e Ingeniería Ingesep Limitada, en contra de Resolución Exenta N° 015/0336 de fecha 05 de abril de 2018, que aplica multa por atraso (construcción jardín infantil "Don Arturo" de Longaví). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 663 | Se pronuncia respecto de recurso de reposición | 11-07-2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso de reposición, deducido por don Paulo Cristian Sandoval Esparza, en representación de Constructora e Ingeniería Ingesep Limitada, en contra de Resolución Exenta N° 015/0337 de fecha 05 de abril de 2018, que aplica multa por atraso (construcción jardín infantil JUNJI "Don Rodrigo" comuna de Curicó). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 664 | Autoriza obras extraordinarias y aumento de plazo | 11-07-2018 | No | No aplica | Autoriza obras extraordinarias y aumento de plazo de ejecución de obras en proyecto de conservación sala cuna y jardín infantil Bambi de Molina. | Ver enlace | |
| Otros | O´Higgins | Resolución exenta | 438 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 10-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS, JARDINES INFANTILES COMUNA DE COINCO | Ver enlace | |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 238 | Apruébase suspensión de actividades VTF Primavera. | 09-07-2018 | 09-07-2018 | No | No aplica | TÉNGASE POR APROBADA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN JARDÍN INFANTIL VTF DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, CONFORME SE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 239 | Apruébase suspensión de actividades VTF Torres del Payne. | 09-07-2018 | 09-07-2018 | No | No aplica | TÉNGASE POR APROBADA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN JARDÍN INFANTIL VTF DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAYNE, CONFORME SE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 657 | Autoriza pago de factura | 09-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 49, de fecha 20 de junio de 2018, del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham, cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. (construcción jardín infantil "Santa María del Valle" comuna de Linares). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 658 | Autoriza pago de factura | 09-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 48, de fecha 20 de junio de 2018, del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham, cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Camino Real" de Cauquenes). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 650 | Autoriza pago de factura | 06-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de afctura N° 47, de fecha 30.05.2018, del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham., cedida a Banco de Chile, (construcción jardín infantil "Camino Real", comuna de Cauquenes). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 651 | Autoriza pago de factura | 06-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 45, de fecha 30 de mayo de 2018, del proveedor Gonzalo Gabriel Hadweh Parham., cedida a Banco de Chile, (construcción jardín infantil JUNJI "Santa María del valle", comuna de Linares). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 652 | Autoriza pago de factura | 06-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 37, de fecha 23 de mayo de 2018, del proveedor Luis Eduardo Muñoz Nome., cedida a BCI Factoring S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Villa San Clemente"). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 653 | Autoriza pago de factura | 06-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1491, de fecha 30 de mayo de 2018, del proveedor Constructora Serval Limitada, cedida a Interfactor S.A. (construcción jardín infantil JUNJI "Bicentenario" de Hualañe). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 654 | Autoriza pago de factura | 06-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de afctura N°4342, de fecha 31 de mayo de 2018, del proveedor Sociedad Constructora faúndes Cordova y compañía Limitada, cedida a Factoring Security S.A. (construcción jardín infantil JUNJI Chacabuco). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 639 | Acoge totalmente descargos | 04-07-2018 | No | No aplica | Acoge totalmente descargos presentados por contratista Sr. Gonzalo Hadweh Parham. (multa construcción de sala cuna y jardín infantil Camino Real de Cauquenes). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 642 | Modifica resolución | 04-07-2018 | No | No aplica | Modifica Resolución N° 151065 de fecha 22 de diciembre de 2017. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 643 | Modifica resolución | 04-07-2018 | No | No aplica | Modifica resolución N° 015271 de fecha 30 de junio de 2016. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 645 | Modifica resolución | 04-07-2018 | No | No aplica | Modifica resolución N° 100605 de 15 de junio de 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 633 | Autoriza pago de factura | 03-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1173 de fecha 25.05.2018 del proveedor Constructora Rivermaq SpA., cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. (construcción J.I. JUNJI Santa Rosa de Río Claro) | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 634 | Autoriza pago de factura | 03-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N° 216, 225, 224, 220 y 217, todas del proveedor Seguridad Ibiza Global SPA., cedidas a Facto Chile S.A. (servicio de vigilancia jardines infantiles de administración directa). | Ver enlace | |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 218 | Aprueba convenio de ejecución directa entre CONADI y JUNJI. | 13-06-2018 | 13-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN POR TRANSFERENCIA DIRECTA ENTRE OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS DE PUNTA ARENAS DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO INDÍGENA CONADI, Y LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE EDUCADORAS DE LENGUAS Y CULTURA INDÍGENA PARA LOS JARDINES INTERCULTURALES JUNJI 2018. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 217 | Aprueba convenio de ejecución de proyecto de inclusión. | 12-06-2018 | 12-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO FOLIO N° 12-159-2018 DEL CONCURSO NACIONAL DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 2018. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 216 | Autoriza ingreso de fondos. | 11-06-2018 | 11-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA INGRESO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECÍFICA DENOMINADO "CONTRATACIÓN DE EDUCACORAS DE LENGUA Y CULTURA INDÍGENA PARA LOS JARDINES JUNJI, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA", FINANCIADO POR LA COPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, CONADI. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 195 | Autoriza entrega de fondos por rendir. | 25-05-2018 | 25-05-2018 | No | No aplica | AUTORIZA ENTREGA DE FONDOS POR RENDIR, SEGÚN SE INDICA, A LA JUNTA DE VECINOS N° 36 "EL PUNGÜINO" COMO EJECUTOR DEL PROGRAMA CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE INFANCIA, CECI. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 196 | Dispone pago por mandato. | 25-05-2018 | 25-05-2018 | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 186 | Designa ITO para contrato de suministro de mantención. | 14-05-2018 | 14-05-2018 | No | No aplica | DESIGNA INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CALDERAS Y CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 180 | Regulariza suspensión de actividades en jardines. | 10-05-2018 | 10-05-2018 | No | No aplica | REGULARIZA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN JARDINES INFANTILES POR RAZONES QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 181 | Autoriza transferencia de fondos. | 10-05-2018 | 10-05-2018 | No | No aplica | TIENE POR AUTORIZADO TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA COPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 182 | Aprueba receso por fumigación. | 10-05-2018 | 10-05-2018 | No | No aplica | APRUEBA RECESO CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE FUMIGACIÓN EN LOS JARDINES INFANTILES VTF 12101025, 12101030 Y 12101032, ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 183 | Aprueba suspensión de actividades en jardín VTF. | 10-05-2018 | 10-05-2018 | No | No aplica | TIENE POR APROBADO SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN JARDIN INFANTIL VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS "PASTORCITOS" CÓD. 12302002 POR LA RAZÓN QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 177 | Dispone pago por mandato. | 04-05-2018 | 04-05-2018 | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 122 | Autoriza ingreso de fondos | 29-03-2018 | 29-03-2018 | Sí | Sin modificaciones | AUTORIZA INGRESO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO FOLIO N° 12-159-2018 FINANCIADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 120 | Aprueba receso de Jardines VTF por actividad de comunidad de aprendizaje | 28-03-2018 | 28-03-2018 | Sí | Sin modificaciones | APRUEBA RECESO CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF 12101025, 12101030 Y 12101032 ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES, PARA EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 113 | Dispone pago por mandato | 26-03-2018 | 26-03-2018 | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 90 | Aprueba receso de Jardines VTF por actividad de comunidad de aprendizaje | 16-03-2018 | 16-03-2018 | Sí | Sin modificaciones | APRUEBA RECESO CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS JARDINES INFANTILES VTF 12401009, 12401010, 12401012 Y 12401013 ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, PARA EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 225 | Dispone pago | 31-07-2018 | 31.07.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 229 | Autoriza Alta de Bienes Muebles | 31-07-2018 | 31.07.2018 | No | No aplica | Autoriza Alta de Bienes Muebles que se indican. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 230 | Autoriza Alta de Bienes Muebles | 31-07-2018 | 31.07.2018 | No | No aplica | Autoriza Alta de Bienes Muebles que se indican. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 231 | Enajenación y destrucción de timbre. | 31-07-2018 | 31.07.2018 | No | No aplica | Baja si enajenación y destrucción de timbre que indica. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 310 | DESIGNA INSPECTOR TECNICO DE OBRA | 31-07-2018 | No | No aplica | DESIGNA INSPECTOR TECNICO DE OBRA BCONTRATO SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE OBRAS MENORES DE LOS JARDINES INFANTILES Y OFICINAS DE LA REGION DE ATACAMA COPIAPÓ I,II,III Y CHAÑARAL I:ID 846-I-LP18, | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 552 | Autoriza trato directo | 31-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparacion We Rayen Dehuepille de Padre las Casas. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 480 | Autoriza traspaso de fondos | 30-07-2018 | 01.08.2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos de entidad administradora Municipalidad de Arica, del Jardín Infantil Suma Panqarita a Jardín Infantil Rayito de Sol. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 543 | Autoriza pago que indica | 30-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago factura N| 1435 cedida a BCI Factoring S.A | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 546 | Dispone pago | 30-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimientos sentencia definitiva y ejecutoriada procedimiento monitoria laboral | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 224 | Dispone pago | 27-07-2018 | 27.07.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1618 | Traspaso de Fondos | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1619 | Traspaso de Fondos | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Concepción. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1620 | Traspaso de Fondos | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Fundación CEPAS. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1630 | Aprueba Modificación de Traspaso | 27-07-2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/1528 de Fecha 12.07.2018 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1617 | Autorización Normativa | 27-07-2018 | No | No aplica | Deja sin Efecto Resolución Exenta N°015/1315 de 04 de Junio de 2015 Revocando Autorización Normativa al Establecimiento de Educación párvularia "Mi Nido", de la Comuna de Mulchén. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 536 | Autoriza trato directo | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones de fuga de agua Sala Cuna y Jrdín Infantil Piolin de la comuna de Angol. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 537 | Autoriza trato directo | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directode reparacion de sistema electronico de Sala Cuna y Jardín Infantil Alun Mawun de la comuna de Padre las Casas | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 538 | Autoriza pago que indica | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 615 cedida a Bci Factorig S.A. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 539 | Autoriza pago que indica | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 15.428 y N° 15.429 cedida a Bice Factoring S.A. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 540 | Autoriza trato directo | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en Sala Cuna y Jardín Infantil Magicas Mutillas de Carahue y Alun Mawun de la comuna de Padre las Casas | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 542 | Aprueba contrato | 27-07-2018 | No | No aplica | Aprueba contrato reparaciones varias en Sala cuna Jardín Infantil CHINCOWE de Temuco | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 409 | Autoriza pago | 27-07-2018 | 30-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago a la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, Rut N° 69.254.600-8, por derechos de aseo para dependecia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Salvador Allende N° 105, comuna de San Joaquín. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 501 | APLICA MULTA | 26-07-2018 | No | No aplica | APLICA MULTA A CONTRATISTA ADOLFO MARIN RODRIGUEZ PO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 504 | AUTORIZA ALTA DE BIENES QUE SE INDICA | 26-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 505 | AUTORIZA ALTA DE BIENES QUE SE INDICA | 26-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 506 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 26-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 507 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 26-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 508 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 26-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE SE INDICA, I.D. 1574-17-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 215 | Dispone pago | 26-07-2018 | 26.07.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 216 | Dispone pago | 26-07-2018 | 26.07.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1596 | Dispone pago | 26-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°336, Empresa de Comunicación Estrategica para Eventos de Negocios Spa, Rol Unico Tributario N°76.203.524-3. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1599 | Dispone pago | 26-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°53742, Sociedad Hotelera Terrano Limitada, Rol Unico Tributario N°76.239.900-8. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1601 | Dispone pago | 26-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°2269, Jogo S.A, Rol Unico Tributario N°76.306.236-8. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 405 | Autoriza pago | 26-07-2018 | 27-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago a la Ilustre Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9, por derechos de aseo para dependecia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Darío Urzúa N° 1938, comuna de Providencia. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 214 | Dispone pago | 25-07-2018 | 25.07.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 297 | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | 25-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONSERVADOR DE BIENES RAICES Y NOTARIO PUBLICO SRA. CAROLINA MORENO JASHES. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 455 | Autoriza pago de factura | 25-07-2018 | 06-08-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura N° 8188 a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 456 | Autoriza pago de factura | 25-07-2018 | 26-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electronica N° 1548 a BCI Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 457 | Autoriza pago de factura | 25-07-2018 | 26-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el pago de la factura electronica N° 1547 a BCI Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 458 | Aprueba transferencia de Fondos | 25-07-2018 | 26-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-446 de fecha 19 de julio de 2018 que autorizó el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Ancud | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 459 | Aprueba transferencia de Fondos | 25-07-2018 | 26-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Osorno a entidad administradora mes de junio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 854 | Autoriza Traspaso | 24-07-2018 | 25-07-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de J.I. VTF Municipalidad de Papudo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 855 | Autoriza Traspaso | 24-07-2018 | 25-07-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de J.I. VTF Municipalidad de Santo Domingo | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1592 | INFORMA RESULTADOS ASISTENCIA | 24-07-2018 | No | No aplica | INFORMA RESULTADOS ASISTENCIA MES DE MARZO 2018 J.I. ADMINISTRADOS POR SU ENTIDAD CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE COLINA SR. CARLOS RUIZ VERGARA | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1575 | Traspaso de Fondos | 24-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Bulnes. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 496 | APRUEBA ACUERDO | 23-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 497 | APRUEBA ACUERDO | 23-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 271 | Autoriza término anticipado | 23-07-2018 | Se notifica a través de correos, con fecha 25-07-2018 | NO | No aplica | Autoriza término anticipado de contrato por Servicio de mantención y/o reparaciones en oficinas Dirección Regional y Jardines Infantiles. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1560 | Dispone pago | 23-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°2019, Duran san Martín Compañía Limitada, Rol Unico Tributario N°77.278.950-5. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 838 | Modifica Resolución Exenta N° 015/614 | 20-07-2018 | 23-07-2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 015/614 Autoriza no funcionamiento de J.I VTF Corp. Municipal de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 839 | Autoriza Traspaso | 20-07-2018 | 23-07-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de J.I. VTF Municipalidad de Papudo | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1581 | RECTIFICA RES EX 1071/2018 | 20-07-2018 | No | No aplica | RECTIFICA RES EX 1071/2018 QUE AUTORIZO PAGO DE VALOR PROFORMA A CONTRATISTA CONAG LTDA POR EL PERMISO DE EDIFICACION EN OBRAS DE J INF EL PARQUE /LA FLORIDA ID 856-26-LQ16 | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1582 | INFORMA RESULTADOS ASISTENCIA | 20-07-2018 | No | No aplica | INFORMA RESULTADOS ASISTENCIA MES DE MARZO 2018 J.I. ADMINISTRADOS POR SU ENTIDAD FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN SRA. NINIZA KRTULOVIC MATTE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1589 | INFORMA RESULTADOS ASISTENCIA | 20-07-2018 | No | No aplica | INFORMA RESULTADOS ASISTENCIA MES DE MARZO 2018 J.I. ADMINISTRADOS POR SU ENTIDAD CORP. MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE COLINA SR. CARLOS RUIZ VERGARA | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1549 | Traspaso de Fondos | 20-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Chillán. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 395 | Dispone pago | 20-07-2018 | 23-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1539 | Dispone pago | 19-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Facturas Elecronicas N°207 y N°208, Sociedad Constructora REVING Limitada, Rol unico Tributario N°76.479.839-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1540 | Dispone pago | 19-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°506, Sociedad Constructora NAHEN Limitadam Rol único Tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1541 | Dispone pago | 19-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°53824, Sociedad Hotelera Terrano Limitada, Rol Unico Tributario N°76.239.900-8. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1542 | Dispone pago | 19-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°67, Marco Antonio Salinas Placencia, Rol Unico Tributario N°8.789.686-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1543 | Dispone pago | 19-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°285, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1545 | Aprueba Modificación CECI | 19-07-2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Contrato de Aportes para la Ejecución del Proyecto CECI "Felipe Cubillos Sigal" en la Localidad de Yani, Comuna de Arauco, entre JUNJI y La Ilustre Municipalidad de Arauco.. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 443 | Aprueba transferencia de Fondos | 19-07-2018 | 20-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos para el funcionamiento del programa conozca a su hijo con Municipalidad de Los Muermos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 445 | Aprueba transferencia de Fondos | 19-07-2018 | 20-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos para el transporte de madres del programa conozca a su hijo con Municipalidad de Los Muermos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 446 | Aprueba transferencia de Fondos | 19-07-2018 | 20-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Ancud entidad administradora mes de junio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 387 | Autoriza pago | 19-07-2018 | 20-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que indica | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 481 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 482 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 483 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 484 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 485 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 486 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 487 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 488 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 489 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 490 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 829 | Autoriza inicio de funcionamiento de jardín | 18-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza inicio de funcionamiento de J.I.Clasico "Estrellitas Los Pinos" | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 830 | Autoriza inicio de funcionamiento de jardin | 18-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza inicio de funcionamiento de J.I.Clasico "Los Alerces" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1566 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE PAINE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1567 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1568 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DEL MONTE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1569 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE COLINA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1570 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1571 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE PIRQUE | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1572 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS FUNDACION HOGAR DE CRISTO | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1573 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS FUNDACION HOGAR DE CRISTO | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1574 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1575 | APRUEBA TRASPASO | 18-07-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS CORPORACION EDUCACIONAL Y BENEFICENCIA CRISTO JOVEN | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 511 | Autoriza trato directo | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por mantención de grupo electrogeno en Sala Cuna y Jardín Infantil Mundo de Colores de Lonquimay. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 512 | Aprueba anexo contrato | 18-07-2018 | No | No aplica | Aprueba anexo de contrato de suministro por servivo de flete JUNJI. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 514 | Autoriza trato directo | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por mantención y reparación de equipos de climatización de Dirección Regional. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 515 | Autoriza baja | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza baja sin enajenación y donación que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 519 | Modifiquese Resolución | 18-07-2018 | No | No aplica | Modifiquese resolución exenta N° 015/495 de fecha 11 de julio de 2018 y el convenio de movilización. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 822 | Autoriza Traspaso de Fondos | 17-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de la Ligua | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 823 | Autoriza no funcionamiento | 17-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Casablanca | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 824 | Autoriza no funcionamiento | 17-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Puchuncavi | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 501 | Aprueba aumento de plazo | 17-07-2018 | No | No aplica | Aprueba aumento de plazo para mantención y reparación J.I CAPULLITO de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 503 | Autoriza trato directo | 17-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo reparaciones y filtraciones S.C y J.I PEWEN de la comuna de Melipeuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 504 | Autoriza trato directo | 17-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones y filtraciones S.C y J.I RUKAUKANTUN de la comuna de Padre las Casas y PICAPIEDRAS de la comuna de Temuco | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 372 | Dispone pago | 17-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 373 | Autoriza pago | 17-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 374 | Autoriza pago | 17-07-2018 | 18-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que indica | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 473 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 13-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 474 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 13-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE OBRAS POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 213 | Regulariza autorización de suspension | 13-07-2018 | 13.07.2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de suspension de funciones del personal de servicio por configurarse circuntacias de fuerza mayor que indica. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 434 | Transfiere montos | 13-07-2018 | 17-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos ceci que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización a Municipalidad de Llanquihue | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 470 | RECTIFICA REX. | 12-07-2018 | No | No aplica | RECTIFICA REX. N° 391, DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018 | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 447 | Alta de bienes muebles | 12-07-2018 | 12.07.2018 | No | No aplica | Alta de bienes muebles que se indican, al mes de julio de 2018. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 805 | Modifica Resolución Exenta N° 015/736 | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 015/736 Autoriza no funcionamiento de J.I VTF Corp. Municipal de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 806 | Modifica Resolución Exenta N° 015/725 | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 015/725 Autoriza no funcionamiento de J.I VTF Corp. Municipal de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 807 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF SERPAJ | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 808 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Hogar de Cristo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 809 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Santa María | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 810 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Algarrobo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 811 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 812 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Papudo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 813 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Santa María | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 814 | Autoriza no funcionamiento | 12-07-2018 | 13-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Llay Llay | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1523 | Aprueba Modificación PMI | 12-07-2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Contrato de Aportes para la Ejecución del Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia, entre JUNJI y la Organización Centro Educativo Estrellitas de Mar Caleta Tumbes. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1527 | Traspaso de Fondos | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Tomé. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1528 | Traspaso de Fondos | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de San Carlos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1529 | Traspaso de Fondos | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de San Carlos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1530 | Dispone pago | 12-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°7, Oscar Saavedra Rojas Constructora Industrial y Comercial E.I.R.L., Rol unico Tributario N°76.705.432-7. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1531 | Dispone pago | 12-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°6, Oscar Saavedra Rojas Constructora Industrial y Comercial E.I.R.L., Rol unico Tributario N°76.705.432-7. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 496 | Autoriza baja | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza baja sin enajenación y donación que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 497 | Autoriza baja | 12-07-2018 | No | No aplica | Autoriza baja sin enajenación y donación que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 498 | Dispone pago | 12-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de cumplimiento de sentencia definitiva y ejecutoriada que indica procedimiento ordinarios laborales M-37-2017 de Pucón. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 431 | Aprueba transferencia de Fondos | 12-07-2018 | 12-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Los Muermos entidad administradora mes de junio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 432 | Aprueba transferencia de Fondos | 12-07-2018 | 12-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Octay entidad administradora mes de junio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 433 | Aprueba transferencia de Fondos | 12-07-2018 | 12-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puyehue entidad administradora mes de junio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 257 | Aprueba modificación | 11-07-2018 | Se notifica a través de correos de fecha 12-07-2018 | NO | No aplica | Aprueba modificación de contrato en obras de Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna "El Teniente" Tocopilla por concepto de obras extraordinarias. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 258 | Aprueba modificación | 11-07-2018 | Se notifica a través de correos de fecha 12-07-2018 | NO | No aplica | Aprueba modificación de contrato en obras de Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna "El Teniente" Tocopilla por concepto de obras extraordinarias. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 259 | Aprueba modificación | 11-07-2018 | Se notifica a través de correos de fecha 12-07-2018 | NO | No aplica | Aprueba modificación por aumento de plazo de contrato en obras de construcción Jardín Infantil y Sala Cuna "Alfalfa" entre JUNJI - COVIMA LTDA. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1514 | Dispone pago | 11-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°284, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1515 | Dispone pago | 11-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°280, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1516 | Dispone pago | 11-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°212, Gabriel Alejandro Gutierrez Gallardo, Rol Unico Trinutario N° 12.065.661-9. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 492 | Autoriza pago que indica | 11-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1427 y N° 1428 cedida a BCI FACTORING S.A. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 493 | Autoriza traspaso | 11-07-2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso fondos de establecimiento VTF de la comuna de Nueva Imperial. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 494 | Autoriza traspaso | 11-07-2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos de establecimientos VTF de la comuna de Carahue. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 427 | Aprueba transferencia de Fondos | 11-07-2018 | 11-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos para el transporte de madres del programa conozca a su hijo con Municipalidad de Puyehue | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 428 | Aprueba transferencia de Fondos | 11-07-2018 | 11-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos para el transporte de madres del programa conozca a su hijo con Municipalidad de Puyehue | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 367 | Dispone pago | 11-07-2018 | 12-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 437 | Autoriza cuenta por rendir | 10-07-2018 | 10.07.2018 | No | No aplica | Autoriza cuenta por rendir a Asesora Jurídica, para proceso de Reconocimiento Oficial del Estado. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 438 | Autoriza cuenta por rendir | 10-07-2018 | 10.07.2018 | No | No aplica | Autoriza cuenta por rendir a funcionario que indica, para obtención de certificados de antecedentes, para proceso de Reconocimiento Oficial. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 255 | Aprueba modificación | 10-07-2018 | Se notifica a través de correos, con fecha 11-07-2018 | NO | No aplica | Aprueba modificación de contrato en obras de Construcción Jardín Infantil Víctor Jara suscrito entre JUNJI y NEXUS LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 287 | REGULARIZA CAPACIDAD | 10-07-2018 | No | No aplica | REGULARIZA CAPACIDAD DE PARVULOS /AS JARDIN INFANTIL PERALITOS LOCALIDAD DE PERALES COMUNA ALTO DEL CARMEN . | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1517 | AUTORIZA PAGO | 10-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO VALOR PROFORMA A CONTRATISTA SC CONSTRUCCIONES LTDA POR EL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION EN OBRAS DE CONSERVACION J INF BURBUJITAS /CERRO NAVIA ID 856-95-LQ15 | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1525 | AUTORIZA PAGO | 10-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE HONORARIO A RECEPTOR JUDICIAL POR LAS GESTIONES QUE SE SEñALAN EN CAUSA C-28.628-2012 SEGUIDO ANTE EL 4° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1486 | Traspaso de Fondos | 10-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Lota. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1487 | Traspaso de Fondos | 10-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Hualpen. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1488 | Traspaso de Fondos | 10-07-2018 | No | No aplica | Autoriza uso Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Organización de Beneficiencia Hogar de Cristo - Sede Biobío. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1503 | Dispone pago | 10-07-2018 | No | No aplica | Dsipone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°505, Sociedad Constructora NAHEN Limitadam Rol único Tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1504 | Dispone pago | 10-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°282, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1505 | Dispone pago | 10-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°503, Sociedad Constructora NAHEN Limitadam Rol único Tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1506 | Dispone pago | 10-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°283, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1507 | Dispone pago | 10-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Facturas Elecronicas N°5199 y N°200, Sociedad Constructora REVING Limitada, Rol unico Tributario N°76.479.839-2 | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1508 | Dispone pago | 10-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°501, Sociedad Constructora NAHEN Limitadam Rol único Tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1509 | Dispone pago | 10-07-2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro Factura Elecronica N°504, Sociedad Constructora NAHEN Limitadam Rol único Tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 489 | Autoriza trato directo | 10-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo Taller de Narración oral enlazada al textil en el contesxto de Plan Nacional de la lectura. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 413 | Autoriza traspaso de fondos | 09-07-2018 | 09-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quinchao entidad administradora mes de junio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 414 | Autoriza traspaso de fondos | 09-07-2018 | 09-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quellón entidad administradora mes de junio año 2018 y deja sin efecto resolución exenta N° 015-373 de fecha 25 de junio de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 415 | Autoriza traspaso de fondos | 09-07-2018 | 10-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Montt entidad administradora mes de mayo año 2018 | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1479 | Inicio de Funcionamiento | 06-07-2018 | No | No aplica | Aprueba Inicio de Funcionamiento de Unidad Educativa Jardín Infantil Scheleyer, Comuna de Chillán. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1480 | Inicio de Funcionamiento | 06-07-2018 | No | No aplica | Aprueba Inicio de Funcionamiento de Unidad Educativa Jardín Infantil Bamby, Comuna de Chillán. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 482 | Modifiquese Resolución | 06-07-2018 | No | No aplica | Modifiquese resolución exenta N° 015/310 de fecha 17 de mayo de 2018 que aplica multa por atraso. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 456 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 05-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTAINERS POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 460 | APLICA MULTA | 05-07-2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR ATRASO A PROVEEDOR RINCON DIDACTICO LIMITADA, POR RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 461 | APLICA MULTA | 05-07-2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR ATRASO A PROVEEDOR RINCON DIDACTICO LIMITADA, POR RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 462 | BAJA SIN ENAJENACION | 05-07-2018 | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 463 | BAJA SIN ENAJENACION | 05-07-2018 | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 464 | AUTORIZA ALTA DE BIENES QUE SE INDICA | 05-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 465 | AUTORIZA ALTA DE BIENES QUE SE INDICA | 05-07-2018 | No | No aplica | AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 784 | Autoriza no funcionamiento | 05-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 785 | Autoriza no funcionamiento | 05-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Cartagena | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 786 | Autoriza no funcionamiento | 05-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Congregación de Hermanos Menesianos | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 787 | Autoriza no funcionamiento | 05-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Los Andes | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 788 | Autoriza no funcionamiento | 05-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de El Quisco | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 789 | Autoriza no funcionamiento | 05-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1472 | Inicio de Funcionamiento | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza Rectificación de Resolución Exenta N°015/405 de fecha 21 de Febrero de 2018, Que Aprueba Inicio de Funcionamiento de Undiad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Girasol, Comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1473 | Inicio de Funcionamiento | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza Rectificación de Resolución Exenta N°015/404 de fecha 21 de Febrero de 2018, Que Aprueba Inicio de Funcionamiento de Undiad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Don Carlos, Comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 408 | Rectifica resolución exenta | 05-07-2018 | 06-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-227 de fecha 26 de abril de 2018 que transfiere montos para aportes para la ejecución de proyectos PMI que indica 1° remesa 70% | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 409 | Transfiere montos | 05-07-2018 | 06-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos ceci que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 410 | Transfiere montos | 05-07-2018 | 06-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos ceci que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 355 | Dispone pago | 05-07-2018 | 06-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 203 | Dispone suspension de actividades | 04-07-2018 | 04.07.2018 | No | No aplica | Dispone suspension de actividades de parvulos en establecimeinto via trasferencia de fondos por razones que se indican. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 282 | APLICA MULTA | 04-07-2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR INASISTENCIA DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION DE OBRA JARDIN INFANTIL " NUEVA CASTILLA VALLENAR A PROVEEDOR SAREY.SPA. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 771 | Aprueba Comodato | 04-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Aprueba Comodato Jardín Familiar Los Arbolitos | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 776 | Autoriza Traspaso de Fondos | 04-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Quillota | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 777 | Autoriza no funcionamiento | 04-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Puchuncavi | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 778 | Autoriza no funcionamiento | 04-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Olmue | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 779 | Autoriza no funcionamiento | 04-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 349 | Autoriza pago | 04-07-2018 | 05-07-2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 351 | Apueba acuerdo | 04-07-2018 | 05-07-2018 | Si | Sin modificaciones | Aprueba acuerdo de colaboración suscrito entre la Asociación Chilena de Seguridad y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), en los términos que indican | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 477 | Autoriza trato directo | 03-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparación de Sala Cuna y Jardín Infantil Los Enanitos de Victoria | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 478 | Autoriza trato directo | 03-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparación de filtraciones de Sala Cuna y Jardín Infantil Pillancito de Villarrica. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 479 | Autoriza trato directo | 03-07-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo calefónt Sala Cuna y Jardín Semillitas de Victoria. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 480 | Dispone pago | 03-07-2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de cumplimiento de sentencia definitiva y ejecutoriada que indica procedimiento ordinarios laborales C-269-2017 de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 401 | Aprueba transferencia de Fondos | 03-07-2018 | 04-07-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos para el transporte de madres del programa conozca a su hijo con Municipalidad de Chonchi | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 446 | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO | 29-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA CONTRATO DE SUMINISTRO POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 280 | AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS | 29-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS DE JARDINES ADMINISTRADOS POR I. MUNICIPALIDAD DE FREIRINA. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 281 | AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS | 29-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS DE JARDINES INFANTILES ADMINISTRADOS POR I,. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 624 | Autoriza pago de factura. | 28-06-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 309 de Constructora LC2 Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Construcción J.I. Los Niches de Curicó). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 625 | Autoriza pago de factura. | 28-06-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 308 del proveedor Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto La Séptima de Molina). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 630 | Rectifica de oficio Resolución Exenta N° 150330 de 2018. | 28-06-2018 | No | No aplica | Rectifica de oficio Resolución Exenta N° 150330 de 02 de abril de 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 631 | Autoriza pago de factura. | 28-06-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 310 de Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. (Construcción J.I. Corral de Piedras de Sagrada Familia). | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 243 | Aumento de plazo en construcción | 27-06-2018 | Mediante correo, de fecha 28 de junio | NO | No aplica | Aumento de plazo en construcción Jardín infantil y Sala cuna Alfalfa entre JUNJI - COVIMA LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 380 | Autoriza pago de factura | 27-06-2018 | 27-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura Electronica N° 119 a Nuevo Capital S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 385 | Deja sin efecto Res. Ex. 015-313 | 27-06-2018 | 28-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Dejese sin efecto resolución exenta N° 015-313 que aprueba transferencia de fondos a Iustre Municipalidad de Puyehue y resolución exenta N° 015-312 que aprueba transferencia de fondos para el trasporte de madres del programa CASH con Ilustre Municipalidad de Puyehue ambas de fecha 28 de mayo de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 386 | Autoriza pago de factura | 27-06-2018 | 27-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de factura electronica N° 55 a Nuevo Capital S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 388 | Aprueba transferencia de fondos | 27-06-2018 | 28-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos a Ilustre Municipalidad de Chonchi | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 389 | Autoriza traspaso de fondos | 27-06-2018 | 28-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puyehue a entidad administradora que indica mes de mayo año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 390 | Autoriza traspaso de fondos | 27-06-2018 | 28-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Purranque a entidad administradora que indica mes de junio año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 620 | Faculta a persona que indica para realizar cobro de garantía de fiel cumplimiento. | 25-06-2018 | No | No aplica | Faculta a persona que indica para realizar cobro de garantía de fiel cumplimiento presentada por el proveedor Juan Manuel Azcorbebeitía Limitada en el marco de la gran compra ID N° 38727. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 372 | Autoriza pago de gastos básicos | 25-06-2018 | 25-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Téngase por autorizado el pago del gasto básico de jardín infantil que indica | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 373 | Autoriza traspaso de fondos | 25-06-2018 | 25-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quellón a entidad administradora que indica mes de mayo año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 374 | Autoriza traspaso de fondos | 25-06-2018 | 25-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Ancud a entidad administradora que indica mes de mayo año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 423 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 424 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 425 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 426 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 427 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 428 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DEL SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 429 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 430 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 431 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 432 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 263 | APRUEBA CONTRATO | 22-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO COMPLEMENTARIO POR REPARACIONES VARIAS JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II , COPIAPÓ E INGENERÍA Y CONSTRUCCION A Y P LTDA. ID 846-1-LP18 | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 616 | Modifica Resolución Exenta N° 150614 de 2018. | 21-06-2018 | No | No aplica | Modifica Resolución Exenta N° 150614 de fecha 20 de junio de 2018, que aprobó Bases Licitación Pública ID N° 848-15-L118. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 416 | BAJA SIN ENAJENACION | 20-06-2018 | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 417 | RECTIFICA REX. | 20-06-2018 | No | No aplica | RECTIFICA REX. 364, DE 24.05.2018 | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 612 | Autorización para rendir con fotocopia simple. | 20-06-2018 | No | No aplica | Autorización para rendir con fotocopia simple a la Ilustre Municipalidad de San Rafael. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 371 | Autoriza pago de factura | 20-06-2018 | 21-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de factura electronica N° 2 a Nuevo Capital | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 406 | TENGASE POR APROBADO CONVENIO QUE INDICA | 19-06-2018 | No | No aplica | TENGASE POR APROBADO CONVENIO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 415 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 19-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO DE MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE INDICA, ID. 1574-78-LQ17 | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 364 | Transfiere montos | 19-06-2018 | 19-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiérase montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servcios básicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 365 | Transfiere montos | 19-06-2018 | 19-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiérase montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servcios básicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 366 | Autoriza traspaso de fondos | 19-06-2018 | 19-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quinchao a entidad administradora que indica mes de mayo año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 367 | Autoriza traspaso de fondos | 19-06-2018 | 20-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Montt a entidad administradora que indica mes de abril año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 252 | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 15-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOP DE HONORARIOS DE CONSERVADOR DE BINES RAICES DE DIEGO DE ALMAGRO . | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 253 | APRUEBA PLAN DE MANTENCIÓN | 15-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA PLAN DE MANTENCIÓN REGIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02 AÑO 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 604 | Dispone pago | 15-06-2018 | No | No aplica | Dispone pago de sentencia definitiva de fecha 24 de abril de 2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, causa RIT M-616-2017. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 360 | Autoriza pago de factura | 15-06-2018 | 18-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura electrónica N° 1250 a Banco Consorcio | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 361 | Autoriza pago de factura | 15-06-2018 | 18-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura electrónica N° 1521 a Banco Consorcio | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 249 | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/232 DE 30 DE MAYO DE 2018 | 14-06-2018 | No | No aplica | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/232 DE 30 DE MAYO DE 2018 Y DESIGNA NUEVA INTEGRANTE DE COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SALA CCUNA Y JARDIN INFANTIL AEROPUERTO , AHORA DENOMINADO SEMILLAS DEL PUERTO , DE LA CIUDAD DE CHAÑARAL ID 846-18-LP15 | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 235 | Modificación en contrato | 13-06-2018 | Mediante correo, de fecha 14 de junio | NO | No aplica | Modificación en contrato de construcción Jardin infantil y Sala cuna El Teniente - Tocopilla | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 233 | Autoriza modificación | 12-06-2018 | Mediante correo, de fecha 13 de junio | NO | No aplica | Autoriza modificación de contrato de obras de Jardín infantil y Sala cuna Victor Jara entre JUNJI -NEXUS LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 247 | REGULARIZA CAPACIDAD | 12-06-2018 | No | No aplica | REGULARIZA CAPACIODAD JARDIN INFANTIL OLITAS DE MAR COMUNA DE CALDERA CÓDIGO 3102004 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 248 | APLICA MULTA | 12-06-2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR INASISTENCIA DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA A PROVEEDOR QUE INDICA EN LICITACION ID 846-20-LR17. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 597 | Deja sin efecto Resolución Exenta N° 015/0469 de 2018. | 12-06-2018 | No | No aplica | Deja sin efecto Resolución Exenta N° 015/0469 de fecha 07 de mayo de 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 246 | ACOGE RECURSO DE REPOSICIÓN | 11-06-2018 | No | No aplica | ACOGE RECURSO DE REPOSICIÓN A MULTA POR ATRASO EN LA OBTENCION DEL PERMISO DE EDIFICACION EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRA , CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICUÑA , SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DEJARDINES INFANTILES Y ALVAC DEL PACIFICO S.A. ID 846-29-LR17. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 352 | Transfiere montos | 11-06-2018 | 12-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiérase montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servcios básicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 388 | DEJA SIN EFECTO REX. | 08-06-2018 | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO REX. 015/348, DE FECHA 15.05.2018 Y APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 593 | Autoriza trato directo | 08-06-2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo para la contratación del servicio de telefonía móvil con tecnología 4G, servicio de voz y datos e internet móvil para las Unidades Educativas y la Dirección Regional del Maule de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 382 | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS | 05-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO DE MANTENCION DE JARDIN INFANTIL QUE INDICA, ID. 1574-4-LE18 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 238 | AUTORIZA TRASLADO | 05-06-2018 | No | No aplica | AUTORIZA TRASLADO TEMPORAL Y CIERRE DE NIVEL SALA CUNA MAYOR JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II COMUNA DE COPIAPÓ CÓDIGO 3101009. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 575 | Autoriza pago de factura | 05-06-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1057 de Constructora Rivermaq SpA., cedida a Factoring Security S.A. (Construcción J.I. Santa Rosa de Río Claro). | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 578 | Modifica Resolución N° 150310 de 2018. | 05-06-2018 | No | No aplica | Modifica Resolución N° 150310 de 28 de marzo de 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 378 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 04-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 379 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 04-06-2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 218 | Autoriza modificación | 04-06-2018 | Mediante correo, de fecha 05 de junio | NO | No aplica | Autoriza modificación en renovación de contrato por Servicios de mantención y reparación en Jardines Infantiles y Dirección Regional, según ID 1573-27-LQ16 | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 573 | Autoriza pago de factura | 04-06-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 304 de Constructora LC2 Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto La Séptima de Molina) | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 574 | Modifica Resolución Exenta N° 150507 de 2018. | 04-06-2018 | No | No aplica | Modifica Resolución Exenta N° 150507 de 2018 que autoriza pago de factura N° 3506 del proveedor Sociedad Faúndes Cordova y Cía Ltda. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 335 | Autoriza traspaso de fondos | 04-06-2018 | 05-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Calbuco a entidad que indica mes de abril año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 338 | Autoriza pago de gastos básicos | 04-06-2018 | 05-06-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de gastos básicos de jardín infantil que indica | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 411 | Regulariza suspensión de funcionamiento | 29/06/2018 | 29/06/2018 | No | No aplica | Regulariza suspensión de funcionamiento del Jardín Infantil Las Ardillitas, código 15101001, los días 26,27,28 y 29 de junio del 2018, por los motivos que se indica. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1459 | Dispone Pago | 29/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°53638, Sociedad Hoteleria Terrano Limitada, Rol Único Tributario N°76.239.900-8. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 201 | Regulariza flexibilización de horario | 29/06/2018 | 29/06/2018 | No | No aplica | Regulariza flexibilización de horario en Jardines Infantiles por razones que se indican. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 202 | Rectifica Resolución N°015/0185 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución N°015/0185 de fecha 27 de junio de 2018, que dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 764 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 29/06/2018 | 29/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 765 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 29/06/2018 | 29/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 766 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 29/06/2018 | 29/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 767 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 29/06/2018 | 29/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Panquehue | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 473 | Autoriza pago que indica | 28/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago factura N° 5036 y N° 5037 cedida a Contempora Factoring S.A. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 409 | Autoriza traspaso de fondos | 28/06/2018 | 03-07-2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos de entidad administradora que se indica. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1444 | Dispone Pago | 28/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°205, Gabriel Alejandro Gutierrez Gallardo, Rol Único Tributario N°12.065.661-9. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1445 | Trato Directo Sala Cuna | 28/06/2018 | No | No aplica | Autoriza con Efecto Retroactivo a Proceder Mediante Trato Directo con "Sala Cuna y Jardín Infantil TIRITA DE PAPEL", Rut N°76.033.489-8, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1448 | Traspaso de Fondos | 28/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Mulchén. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 277 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 28/06/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA 5538-29-LE18 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 278 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 28/06/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA 5538-28-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 279 | APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS | 28/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TéCNICAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA CONTRATACIóN DE SUMINISTRO POR SERVICIOS DE TELEFONíA MóVIL CON TECNOLOGíA 4G, SERVICIO DE VOZ Y DATOS ASIGNADAS A LAS DIVERSAS DEPENCIAS DE LA DIRECCIóN REGIONAL DE LOS RíOS, DE JUNJI Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA A TRAVéS DEL SITIO QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 417 | APRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO | 28/06/2018 | No aplica | No | No aplica | APRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 418 | APRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO | 28/06/2018 | No aplica | No | No aplica | APRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 193 | Dispone suspensión de actividades | 28/06/2018 | 28/06/2018 | No | No aplica | Dispone suspensión de actividades de parvulos en establecimiento via administración directa por razones que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 196 | Autoriza el traspaso de recursos | 28/06/2018 | 28/06/2018 | No | No aplica | Autoriza el traspaso de recursos entre Jardines Infantiles VTF Administrados por asociación cristiana de jovenes, Comuna de Iquique. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 200 | Autoriza suspensión de funcionamiento | 28/06/2018 | 28/06/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de funcionamiento de Los Jardines Infantiles de programas Educativos Alternativos y Los Programas en convenio MDS de la Región de Tarapaca, en los terminos en que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 463 | Autoriza pago que indica | 27/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 2081 y N° 2082 cedida a Factoring Baninter S.A. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 260 | DESIGNA COMISIóN DE RECEPCIóN | 27/06/2018 | chile expres | No | No aplica | DESIGNA COMISIóN DE RECEPCIóN PROVISORIA DEL PROYECTO "CONST. J.I. SECTOR CARIMALLIN, RíO BUENO" | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Oficios | 1404 | Solicita nueva sede | 27/06/2018 | 10/07/2018 | No | No aplica | Solicita nueva sede para que funciones Jardín Infantil Alternativo Modalidad Laboral en la comuna de Ancud. | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 409 | APRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO | 27/06/2018 | No aplica | No | No aplica | APRUEBA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 185 | Dispone pago | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 186 | Dispone pago | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 187 | Dispone pago | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 188 | Dispone pago | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 190 | Dispone pago | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 191 | Dispone pago | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 192 | Declara vencimiento del plazo legal | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Declara vencimiento del plazo legal de cobro de cheques que indica para efectos contables. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 750 | Autoriza gasto | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Autoriza gasto de movilización Municipalidad de Panquehue | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 752 | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 753 | Autoriza gasto | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Autoriza gasto de movilización Hogar de Cristo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 754 | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines | 27/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 339 | Autoriza pago | 26/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que se indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 340 | Autoriza pago | 26/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que se indica | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 447 | Autoriza trato directo | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en los Jardines Infantiles Bambi, Tesoritos en Movimientos y Piolin de la comuna de Angol. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 448 | Autoriza adquisiciones | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisiones de varillaje de baño en Oficina Regional | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 433 | Autoriza modificación | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza modificación de funcionamiento para el establecimiento VTF Jardín Infantil y Sala Cuna Paso a Pasito de la comuna de Cunco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 435 | Autoriza devolución | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución por asgnaciónde la Ley 20.905 de la Municipalidad de Perquenco y Tolten. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 436 | Autoriza Adquisición | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisición de reposición de equipo de iluminación en Jardín Infantil Capullito de la comuna de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 437 | Aprueba contrato de servicios | 25/06/2018 | No | No aplica | Aprueba contrato de servicios de vigilancia de guardias de seguridad en Jardín Infantil Los Lilium de Collipulli. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 438 | Aprueba contrato de servicios | 25/06/2018 | No | No aplica | Aprueba contrato de servicios de vigilancia de guardias de seguridad en Jardín Infantil Portal San Francisco de la comuna de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 439 | Autoriza trato directo | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en los jardines Quillay y Pinocho de la comuna de Curacautin | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 440 | Autoriza trato directo | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones varias de la sala cuna Cumbres Magicas de Cunco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 441 | Autoriza trato directo | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directopor reparaciones de los Jardines Alternativos Rayen Mahuida y We Trepentuin de la comuna de Lautaro | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 442 | Autoriza trato directo | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en Sala Cuna Y jardín Infantil Alberto Levy de Traiguen. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 444 | Autoriza pago que indica | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago que indica a Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 445 | Aprueba aumento de plazo | 25/06/2018 | No | No aplica | Aprueba aumento de plazo para mantención Jardín Infantil Capullito de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 449 | Autoriza trato directo | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reposición de hojalateria de cubierta en Sala Cuna y Jardín Infantil Mundo de Colores de la comuna de Lonquimay. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 400 | Autoriza prestamo | 25/06/2018 | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza prestamo de uso pantalla Led a Gobernación Provincial. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 401 | Aprueba Protocolo de Reintegro Saldos Transferencia fondos año 2017 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | No | No aplica | Aprueba Protocolo de Reintegro Saldos Transferencia fondos año 2017, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Arica y Parinacota y la Ilustre Municipalidad de Arica. | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 401 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 25/06/2018 | No aplica | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE PERALILLO | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 402 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 25/06/2018 | No aplica | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS, JARDINES INFANTILES CORMUN RANCAGUA | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 741 | Dispone pago | 25/06/2018 | 27/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a sentencia definitiva O-1331-2017 | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 450 | Autoriza trato directo | 25/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directopor reparaciones en Jardín Infantil Kimpelu de la comuna de Padre las Casas y Pinocho de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 431 | Modifiquese Resolución | 22/06/2018 | No | No aplica | Modifiquese Resolución Exenta N° 015/385 de fecha 08/ 06 / 2018 Programa CECI Icalma de la comuna de Lonquimay. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 432 | Deja sin efecto resolución | 22/06/2018 | No | No aplica | Deje sin efecto Resolución Exenta N° 015/323 del 22 de mayo de 2018 y Resolución Exenta N° 015/350 y aprueba convenio de colaboracion Centro de Padres y apoderadfos Las Avejitas de la comuna de Lautaro. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 257 | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO | 22/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO POR OBRA EXTRAORDINARIA, AJUSTE DE CUBO, AUMENTO DE PLAZO "DISEñO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIóN DE OBRA CONST. J.I. SECTOR RURAL DE LIQUIñE PANGUIPULLI" ENTRE JUNJI Y CONST. FINISTERRE LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 258 | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO | 22/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO POR OBRA EXTRAORDINARIA, AJUSTE DE CUBO, AUMENTO DE PLAZO "DISEñO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIóN DE OBRA CONST. J.I. SECTOR RURAL DE CARIMALLIN RIO BUENO" ENTRE JUNJI Y CONST. MOLINA ASENJO LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1418 | Autoriza pago | 22/06/2018 | no | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA A CONSTRUCCIONES COLLILEF LTDA POR EL PAGO DE INSTALACION ARRANQUE DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE CONSERVACION DEL J INF WILLEFUN/RENCA ID 856-99-LQ15 | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1419 | Autoriza pago | 22/06/2018 | no | No | No aplica | AUTORIZA PAGO A CONSTRUCTORA BATUCO LTDA PARA REEMBOLSAR GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO REALIZADO EN CONTRATO DE DISEñO Y EJECUCION DE OBRAS J INF TONGOY/ PEDRO AGUIRRE CERDA ID 856-44-LP15 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 733 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 22/06/2018 | 22/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de Casablanca | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 734 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 22/06/2018 | 22/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 735 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 22/06/2018 | 22/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de Olmué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 736 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 22/06/2018 | 22/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 737 | Rectifica Resolución Exenta N° 015/5614 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta N° 015/5614 Traspaso Municipalidad de Quillota | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 738 | Rectifica Resolución Exenta N° 015/310 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta N° 015/310 Traspaso Municipalidad de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 739 | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines | 22/06/2018 | 22/06/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1417 | Anexo de Convenio | 21/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruebese Anexo de Convenio de Cooperación institucional Entre JUNJI Región del Biobío y la Universidad San Sebastián. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1418 | Dispone Pago | 21/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°2083, Luis Alberto Colque Lerici, Rol Único Tributario N°8.091.646-9. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 722 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 21/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Hogar de Cristo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 723 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 21/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 724 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 21/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 725 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 21/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 726 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 21/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de La Ligua | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 727 | Rectifica Resolución Exenta N° 015/278 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta N° 015/278 Traspaso Municipalidad de Los Andes | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1416 | Suplemento CECI | 20/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza Suplemento de Recursos para Centro Educativo Cultural de la Infancia (CECI) Denominado "Rayito de Sol", Comuna de Curanilahue Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 255 | APRUEBA ANEXO CONVENIO | 20/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA ANEXO CONVENIO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRASNPORTE QUE SE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1330 | Autoriza pago | 20/06/2018 | no | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA A CONTRATISTA RYAL CONSTRUCCION Y SERVICIO SPA POR EL PAGO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES DE PERMISO DE EDIFICACION DEL PROYECTO DISEÑO Y EJECUCION J INF VALLE DE LOS REYES / MAIPU ID 856-24-LR17 | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1332 | Dispone pago | 20/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S A POR FACTURAS DE TELEFONIA E INTERNET A LOS J INF DEL RODEO, DOMINGUITO, LOS AMERICANOS Y EL J INF VIOLETA PARRA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1333 | Dispone pago | 20/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES CHILE S A POR FACTURAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LOS J INF JOSE BERNALES , KARU PEUMAYEN, BARTOLOME FLORES Y EL LUGAR QUE SOÑE | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1334 | Dispone pago | 20/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA CHILE S A POR FACTURA EN SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL J INF NAZARETH | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1335 | Dispone pago | 20/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES CHILE S A POR FACTURA EN SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL J INF PIEDRECITAS DE AGUA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1336 | Dispone pago | 20/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA CHILE S A POR FACTURAS EN SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AL J INF LAS PALMERAS, SANTA BEATRIZ, CRECER CON AMOR EX SANTA ROSA, SEMILLITAS DEL FUTURO, NUEVA YORK, MIS RAICES, BOSQUE ENCANTADO, MUNAY EX ADOLFO LOPEZ, EL POETA,EL RACIMO, BURBUJITAS DE AMOR, FANTASIA, VIOLETA PARRA Y EL DESCANSO TODOS DE LA DRM | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 325 | Dispone pago | 20/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 331 | Autoriza pago | 20/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que se indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 332 | Autoriza pago | 20/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que se indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 333 | Autoriza pago | 20/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que se indica | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 334 | Autoriza pago | 20/06/2018 | 21/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago con cargo imprevistos a persona que se indica | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 175 | Dispone pago | 20/06/2018 | 20/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 176 | Dispone pago | 20/06/2018 | 20/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a (escritura publica de comodato Huantajaya) | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 179 | Da de baja | 20/06/2018 | 20/06/2018 | No | No aplica | Baja sin enajenación y destrucción que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 180 | Dispone pago | 20/06/2018 | 20/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 254 | APRUEBA CONTRATO | 19/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 5538-33-R117 | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 173 | Autoriza traspaso de recursos | 19/06/2018 | 19/06/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de recursos entre Jardines Infantiles VTF administrados por municipalidad de Alto Hospicio. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 174 | Deja sin efecto Resolución | 19/06/2018 | 19/06/2018 | No | No aplica | Deja sin efecto Resolución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 423 | Autoriza trato directo | 18/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reposición de equipos de iluminación en Jardines Infantiles Las Estrellitas y Abejitas de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 251 | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO | 18/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO POR OBRA EXTRAORDINARIA, AJUSTE DE CUBO, AUMENTO DE OBRA, DISMINUCIóN DE OBRAS, AUMENTO DE PLAZO "DISEñO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIóN DE OBRA CONST. J.I. CALLE BRASIL, LOS LAGOS", ENTRE JUNJI Y FRANCISCO COFRé B. | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1317 | Autoriza pago | 18/06/2018 | no | No | No aplica | AUTORIZA PAGO VALOR PROFORMA A CAVIERES Y ARQUITECTOS S A POR EL PAGO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES DE PERMISO DE EDIFICACION DE DISEñO Y EJECUCION DE OBRAS J INF JUAN GOMEZ MILLAS/ñUñOA ID 856-49-LR17 | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1319 | Dispone pago | 18/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR ABASTIBLE S A POR SERVICIO DE CARGA DE GAS EN J INF SEMBRADORES DEL FUTURO /QUILICURA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1320 | Dispone pago | 18/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA MOVILES CHILE S A EN FACTURA N° 61845940 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LOS JARDINES A LOS J INF SEMBRADORES DEL FUTURO Y ARTISTAS DEL FUTURO | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1321 | Dispone pago | 18/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR VTR COMUNICACIONES SPA POR FACTURA N° 4372337 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A J INF CENTENARIO /SAN MIGUEL | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1322 | Modifica Resolución Exenta | 18/06/2018 | no | No | No aplica | MODIFICA RES EX 1116/2018 QUE DISPUSO PAGO A PROVEEDOR AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LTDA POR FACTURA N° 7270 POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE PRESTADOS EN J INF AREAS VERDES /ñUñOA | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 411 | Autoriza pago que indica | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza pago que indica a Rodrigo Ambrosio Paillan Cerda, María Jose Inostroza Aedo y Juan Dionisio Pizarro Yenenes. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 413 | Autoriza trato directo | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparación de techumbre en Jardín Infantil Chincowe de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 414 | Autoriza trato directo | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones varias en Jardín Infantil Eluney de la comuna de Lautaro. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 415 | Autoriza trato directo | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en cubierta en Jardín Infantil Rukaukantun de la comuna de Padre las Casas. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 416 | Autoriza trato directo | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones varias en Jardín Creando Sueños de Lautaro. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 417 | Autoriza adquisición | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisición para reparación de cubierta en Sala Cuna y Jardín Infantil Chincowe de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 418 | Autorización Trato Directo | 15/06/2018 | No | No aplica | Autorización trato directo directo por reparacion de fuga de gas en Sala Cuna mi pequeño mundo comuna de Gorbea. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 420 | Modifiquese Resolución | 15/06/2018 | No | No aplica | Modifiquese resolución exenta N° 015/381 de fecha 08 de junio de 2018 que aprueba convenio de transferencia de fondos para transporte o movilización Programa Mejoramiento de la Infancia KIMRAKIZUAM. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 421 | Modifiquese Resolución | 15/06/2018 | No | No aplica | Modifiquese resolución exenta N° 015/384 de fecha 08 de junio de 2018 que aprueba convenio Programa Mejoramiento Infantil Nueva Vida de Catripulli. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 422 | Modifiquese Resolución | 15/06/2018 | No | No aplica | Modifiquese resolución exenta N° 015/ 383 de fecha 08 de junio de 2018 Programa mejoramiento a la Infancia Las Estrellitas de Carahue. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1403 | Traspaso de Fondos | 15/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Ñiquen. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 696 | Rectifica Resolución Exenta n° 015/120 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta n° 015/120 del 19 de enero de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 697 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 15/06/2018 | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Fundación Mena | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 698 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 15/06/2018 | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 699 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 15/06/2018 | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 700 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 15/06/2018 | 15/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Universidad de Playa Ancha | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 374 | Complementa el presupuesto | 14/06/2018 | 14/06/2018 | No | No aplica | Complementa el presupuesto indicado en la Resolución Exenta N° 015/0009 de fecha 08.01.2018, de la Directora Regional de JUNJI Región de Arica y Parinacota, asignado para este año 2018 a la Unidad de Participación Ciudadana, para el suministro de bienes y contratación de servicios en el desarrollo de diálogos de participación ciudadana con terceros. | Ver enlace |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 376 | Autoriza gasto | 14/06/2018 | 14/06/2018 | No | No aplica | Autoriza gasto para el pago de cilindro de gas vacio de 15 kilos para jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Arica y Parinacota | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 399 | Autoriza trato directo | 13/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por situación que indica en Jardín Infantil Temucucui de la comuna de Ercilla. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 401 | Autoriza Adquisición | 13/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisición de limpieza de ductos de estufas y camaras Jardín Infantil Los Arrayanes de Pucón. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 402 | Autoriza adquisición | 13/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisición de mantención de Jardín Infantil Lucerito de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 403 | Autoriza Adquisición | 13/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisición de Retiro y Reintalación de cubierta de foco de larvas en Jardín Infantil Rayen Lafquen de la comuna de Puerto Saavedra. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 405 | Autoriza contratación | 13/06/2018 | No | No aplica | Autoriza contratación de administrativa en Jardín Infantil Valle Nevado de la comuna de Lonquimay. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1371 | Dispone Pago | 13/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°494, Sociedad Constructora NAHEN Limitada Rol Único Tributario N°76.518.830-K. | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 359 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 13/06/2018 | No aplica | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE DOÑIHUE | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 687 | Autoriza no funcionamiento jardín infantil | 13/06/2018 | 14/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Corporación Municipal de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 688 | Autoriza no funcionamiento | 13/06/2018 | 14/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de Concon | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 689 | Autoriza no funcionamiento | 13/06/2018 | 14/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de Llay Llay | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 690 | Autoriza no funcionamiento | 13/06/2018 | 14/06/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento jardín infantil VTF Municipalidad de Quintero | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 695 | Rectifica Resolución Exenta n° 015/4190 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta n° 015/4190 del 27 de julio de 2017 | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 394 | Autoriza Adquisición | 11/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisición de reparaciones de calefont en Jardín Infantil Los Enanitos de Victoria. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 395 | Autoriza trato directo | 11/06/2018 | No | No aplica | Autoriza procedimiento de trato directo para realizar la compra de mudadores abatibles para Jardín Infantil. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 398 | Autoriza trato directo | 11/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por situación que indica en Jardines Infantiles Picapiedras de Temuco y Rukuukantun de la comuna de Padre las Casas y Capullito de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 368 | Regulariza autorización de prestamo | 11/06/2018 | 11/06/2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de prestamo de uso de dos Pantallas LED a SEREMI de Vivienda de la ciudad de Arica. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 378 | Designa comisión | 08/06/2018 | No | No aplica | Designan comisión de recepción definitiva de obra de Sala Cuna y Jardín Infantil La Puntilla de Freire. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 379 | Autoriza trato directo | 08/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por mantensión de extintores Jardín Infantil y Centro Logistico. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1332 | Traspaso de Fondos | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de el Carmen. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1337 | Aprueba Recursos | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Recursos por Concepto Encargada Comunal de la Infancia y Movilización Adultos para Centros de Continuidad Programa CASH Alto Biobío año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1338 | Aprueba Modificación Recursos PMI | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/1225 de Fecha 28.05.2018, Que Aprueba Recursos por Concepto de Transferencia para Dos Centros de Nueva Focalización del Programa PMI Año 2018 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobío. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1340 | Dispone Pago | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°273, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1344 | Dispone Pago | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°205, Gabriel Alejandro Gutierrez Gallardo, Rol Único Tributario N°12.065.661-9. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1343 | Suspensión de Funcionamiento | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza con Efecto Retroactivo la Suspensión de Funcionamiento de Unidades Educativas Vía Transferencia de Fondos que se Indican. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1345 | Dispone Pago | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°270, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Único Triutario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1345 | Dispone Pago | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°268, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Único Triutario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1347 | Dispone Pago | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°261, Arquitectura, Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Único Triutario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1348 | Dispone Pago | 08/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro, Factura Electronica N°3, Oscar Saavedra Rojas Constructora Industrial y Comercial E.I.R.L, Rol Único Tributario N°76.705.432-7. | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1191 | Autoriza pago | 08/06/2018 | no | No | No aplica | AUTORIZA PAGO VALOR PROFORMA A INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LTDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION EN OBRAS DE J INF GENESIS /SAN JOAQUIN RM ID 856-31-LQ16 | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1192 | Modifica Resolución Exenta | 08/06/2018 | no | No | No aplica | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N°15/983 DE 03/05/2018 QUE AUTORIZO EL PAGO DE LOS DERECHOS MUNICIPALES DE PERMISO DE EDIFICACION DEL PROYECTO "CONSERVACION EN JI LAS TORRES CODIGO 13102004 CERRILLOS ID 856-33-R116 | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1203 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP EDUCACIONAL Y BENEFICENCIA CRISTO JOVEN | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1204 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE PEñAFLOR | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1205 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP MUNICIPAL DE MELIPILLA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1206 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1207 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP MUNICIPAL DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES DE PUENTE ALTO | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1208 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS COMITE AYUDA SOCIAL SANTA TERESA DE LONQUEN | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1209 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS FUNDACION HOGAR DE CRISTO | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1210 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE PAINE | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1211 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1212 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS CORP MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1213 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1214 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1215 | aprueba traspaso | 08/06/2018 | no | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS PARA ENTIDAD CON CONVENIO DE TRANSF DE FONDOS I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1165 | dispone pago | 07/06/2018 | no | No | No aplica | DISPONE PAGO A PROVEEDOR TELEFONICA CHILE S A POR FACTURAS N°41345543-41345580-41345580-41345585-41345578-41345562 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA J INF JUNJI | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 159 | Da de baja | 07/06/2018 | 07/06/2018 | No | No aplica | Baja sin enajenación y destrucción que indica. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 368 | Autoriza adquisición | 06/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisición de instalacion de tuberias de PVC Sala Cuna y Jardín Infantil Eluney de la comuna de Lautaro. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 371 | Dispone pago | 06/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a la sentencia definitiva y ejecutoriada en Procedimiento Monitorio Laboral M-344-2018. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 372 | Modifica resolución | 06/06/2018 | No | No aplica | Modifica Resolución Exenta N° 015/363 de fecha 05 de junio de 2018 que dispone pago de devolucion de boleta de garantía. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 373 | Deja sin efecto resolución | 06/06/2018 | No | No aplica | Deja sin efecto Resolución Exenta N° 015/0369 de 06 de junio de 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 374 | Modifica Resolución | 06/06/2018 | No | No aplica | Modifica resolución Exenta N° 015/0372 de fecha 06 de junio de 2018 que modifica la Resolución Exenta N° 015/363 de fecha 05 de junio de 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 375 | Autoriza adquisiciones | 06/06/2018 | No | No aplica | Autoriza adquisiciones de limpieza de ductos de estufa a combustión lenta Jardín Infantil Piolin de Angol. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 225 | ACEPTA DESCARGOS Y DEJA SIN EFECTO MULTA | 06/06/2018 | chile expres | No | No aplica | ACEPTA DESCARGOS Y DEJA SIN EFECTO MULTA A LA EMPRESA CONTRATISTA JUAN SANTANA ROSAS, RESPECTO DEL PROYECTO DE CONST. S.C. Y J.I. SECTOR FOLLECO, LA UNIóN. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 232 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA | 06/06/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS SUMINISTROS PARA MANTENCIóN DE J.I. PROG. 01 Y 02, DIR. REGIONAL Y BODEGA REGIONAL JUNJI LOS RíOS ZONA CENTRO. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 234 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN | 06/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-15-LP18. | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 343 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 06/06/2018 | No aplica | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS, JARDINES INFANTILES COMUNA DE REQUINOA | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 362 | Dispone pago. | 05/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento de pago a sentencia firme y ejecutoriada del Juzgado Laboral de Temuco en causa M-317-2018. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 363 | Dispone pago. | 05/06/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a pronunciamiento de la devolución de dinero por boleta de garantia anticipo GMI. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 364 | Autoriza trato directo | 05/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo prorroga de contrato de polizas de seguros vehículos institucionales. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 367 | Autoriza Traspaso | 05/06/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso fondos entre establecimientos de la Municipalidad de Cunco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 360 | Autoriza trato directo | 04/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por situación que indica en Jardín Infantil Pinocho de Curacautin. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 345 | Autoriza suspensión de funcionamiento | 04/06/2018 | 06/06/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de funcionamiento de los Jardines Infantiles y Salas cuna Clasicos, Jardines Infantiles de Programas Educativos Alternativos y los Programas en Convenio MDS, de la Región de Arica y Parinacota, desde el 13 al 20 de julio de 2018, mabas fechas inclusive. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Afecta | 11 | APRUEBA CONTRATO | 04/06/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DEL DISEÑO Y ESPECIALIDADES PARA LA CONST. DE J.I. Y S.C. CALLE OSORNO, LAGO RANCO. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 353 | Aprueba convenio de movilización | 01/06/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por reparaciones en Sala Cuna Y Jardín Infantil Estación de Luz de la comuna de Villarrica | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 356 | Autoriza Traspaso | 01/06/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF Villarrica. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 357 | Autoriza Traspaso | 01/06/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos Municipalidad de Angol. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1274 | Trato Directo Sala Cuna | 01/06/2018 | No | No aplica | Autoriza con Efecto Retroactivo a Proceder Mediante Trato Directo con "Sala Cuna y Jardín Infantil UBEBITOS", Rut N°76.133.711-7, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1275 | Traspaso de Fondos | 01/06/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Hualpén. | Ver enlace | |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 220 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA | 01/06/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRASNPORTE ESCOLAR J.I. FOLLECO, LA UNIóN. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 221 | ADJUDICA LICITACIóN PUBLICA | 01/06/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PUBLICA 5538-27-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1123 | aprueba traspaso | 31/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos de la forma que se indica convenio "municipalidad de quilicura" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1124 | aprueba traspaso | 31/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos de la forma que se indica convenio "corporacion desarrollo social la reina" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 216 | REVOCA RES. EXT. 0545 | 29/05/2018 | chile expres | No | No aplica | REVOCA RES. EXT. 0545 DEL 26-12-2017, QUE AUTORIZA EL PROCESO LICITATORIO PARA LA REPOSICIóN DEL J.I. Y S.C. CARRUSEL. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 320 | Rectifica Resolución Exenta | 29/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-261 de fecha 11 de mayo de 2018 que autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad admiistradora que indica | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 321 | Autoriza traspaso | 29/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Ancud a entidad administradora que indica mes de abril | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 322 | Autoriza traspaso | 29/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puyehue a entidad administradora que indica mes de abril | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 323 | Autoriza traspaso | 29/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Osorno a entidad administradora que indica mes de abril | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 324 | Autoriza traspaso | 29/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Los Muermos a entidad administradora que indica mes de abril | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 325 | Rectifica Resolución Exenta | 29/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-066 de fecha 02 de febrero de 2018 que autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad admiistradora que indica | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 208 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PILMAIKEN SECTOR PELLINES, VALDIVIA. | 28/05/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PILMAIKEN SECTOR PELLINES, VALDIVIA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 209 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PILMAIKEN SECTOR PUNUCAPA, VALDIVIA. | 28/05/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PILMAIKEN SECTOR PUNUCAPA, VALDIVIA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 214 | APRUEBA ANEXOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIóN | 28/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA ANEXOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIóN PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS J.I. PROGRAMA ALTERNATIVO "QUERUBINES", "LOS LOBITOS" Y "PILMAIKEN", CON LA I. MUN. DE VALDIVIA. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 312 | Aprueba transferencia | 28/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos para el transporte de madres del programa CASH con Municipalidad de Puyehue | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 313 | Aprueba transferencia | 28/05/2018 | 29/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos a Municipalidad de Pueyehue | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 206 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-18-LE18. | 25/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-18-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 207 | APRUEBA CONTRATACIóN DIRECTA PARA MANTENCIóN PREVENTIVA 50.000 KMS. CAMIONETA INSTITUCIONAL TOYOTA RAV4 PATENTE JJWJ-74. | 25/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATACIóN DIRECTA PARA MANTENCIóN PREVENTIVA 50.000 KMS. CAMIONETA INSTITUCIONAL TOYOTA RAV4 PATENTE JJWJ-74. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 307 | Aprueba transferencia | 25/05/2018 | 28/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos a Municipalidad de Hualaihue | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 308 | Aprueba transferencia | 25/05/2018 | 28/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transparencia de fondos para el transporte de madres del programa CASH con Municipalidad de Hualaihue | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 309 | Aprueba transferencia | 25/05/2018 | 28/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos a Municipalidad de San Juan de la Costa | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 310 | Aprueba transferencia | 25/05/2018 | 28/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba transferencia de fondos para el transporte de madres del programa CASH con Municipalidad de San Juan de la Costa | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 311 | Aprueba Convenio | 25/05/2018 | 28/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aprueba convenio de aportes para la ejecución del proyecto centro educativo cultural de la infancia con Municipalidad de Queilen | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 314 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 25/05/2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES CORMUN RANCAGUA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 199 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-20-LE18. | 24/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-20-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 200 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIÓN ID 5538-23-LE18. | 24/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIÓN ID 5538-23-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 201 | PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIóN QUE INDICA | 24/05/2018 | chile expres | No | No aplica | PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIóN FactorClick S.A | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 202 | PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN | 24/05/2018 | chile expres | No | No aplica | PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN Banco de Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 203 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA - ABRIL 2018. | 24/05/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA - ABRIL 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 204 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. CORPORACIóN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI - ABRIL 2018. | 24/05/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. CORPORACIóN MUNICIPAL DE PANGUIPULLI - ABRIL 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 205 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE RíO BUENO - ABRIL 2018. | 24/05/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE RíO BUENO - ABRIL 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 198 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 23/05/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE LOS LAGOS - ABRIL 2018. | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 308 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 23/05/2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE PICHIDEGUA | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 309 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 23/05/2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE CHIMBARONGO | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 289 | Autoriza pago de Factura | 18/05/2018 | 18/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 44 a Nuevo Capital S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 290 | Autoriza pago de Factura | 18/05/2018 | 18/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 46 y N° 47 a Nuevo Capital S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 291 | Autoriza pago de Factura | 18/05/2018 | 18/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 48 a Nuevo Capital S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 278 | Autoriza pago de Facturas | 16/05/2018 | 16/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 243886 y N° 244135 y N° 244213 a Factoring Baninter S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 191 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN | 15/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-26-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 266 | Traspaso de fondos | 15/05/2018 | 16/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de la comuna de Puerto Montt mes de marzo | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 268 | Traspaso de fondos | 15/05/2018 | 16/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de la comuna de Quinchao mes de abril | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 189 | AUTORIZA TRATO DIRECTO | 14/05/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISEñO Y ESPECIALIDADES PARA LA CONSTRUCCIóN DE J.I. Y S.C. CALLE OSORNO, LAGO RANCO, REGIóN DE LOS RíOS | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 261 | Traspaso de fondos | 11/05/2018 | 14/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de la comuna de Osorno mes de febrero | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1030 | aprueba traspaso | 11/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "corporacion municipal recreacion la florida" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1031 | aprueba traspaso | 11/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "municipalidad del bosque" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1032 | aprueba traspaso | 11/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "municipalidad de pedro aguirre cerda" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 184 | ADJUDICA PúBLICA | 10/05/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA N°5538-25-LE18 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 185 | APRUEBA AUMENTO DE CONTRATO | 10/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA AUMENTO DE CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-15-LE17. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 186 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN | 10/05/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 253 | Transfiere Montos | 09/05/2018 | 09/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfierase montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios básicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 254 | Transfiere Montos | 09/05/2018 | 09/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfierase montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios básicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 255 | Transfiere Montos | 09/05/2018 | 09/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfierase montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios básicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1010 | aprueba traspaso | 09/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a corporacion atencion de menores puente alto | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1011 | aprueba traspaso | 09/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "municipalidad del bosque" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1012 | aprueba traspaso | 09/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "corporacion beneficencia cristo joven" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1013 | aprueba traspaso | 09/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "comité para infancia y la familia" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1014 | aprueba traspaso | 09/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "corporacion educacion san bernardo" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1015 | aprueba traspaso | 09/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "fundacion cristo vive" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 1016 | aprueba traspaso | 09/05/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos forma que indica a "corporacion municipal de melipilla" | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 245 | Traspaso de fondos | 03/05/2018 | 04/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de la comuna de Ancud mes de marzo | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 246 | Traspaso de fondos | 03/05/2018 | 04/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de la comuna de Puyehue mes de marzo | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 247 | Autoriza pago de Facturas | 03/05/2018 | 04/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 243885 y N° 244214 a Factoring Baninter S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 248 | Autoriza pago de Facturas | 03/05/2018 | 04/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 241571 a Banco Estado de Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 249 | Autoriza pago de Facturas | 03/05/2018 | 04/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 241477, 241569, 241570, 241572, 241573 y 241611 a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 238 | Traspaso de fondos | 02/05/2018 | 03/05/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de la comuna de Puerto Montt mes de febrero | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 171 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 26/04/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA N°5538-15-LP18. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 227 | Transfiere montos | 26/04/2018 | 26-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfierase montos para aportes para la ejecución de proyectos PMI que indica 1° remesa 70% | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 162 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 24/04/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE LOS LAGOS - MARZO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 163 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 24/04/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE SAN JOSé DE LA MARIQUINA - MARZO 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 164 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 24/04/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. CORP. MUNICIPAL DE PANGUIPULLI - MARZO 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 165 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 24/04/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE RíO BUENO - MARZO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 218 | Autoriza pago de factura | 24/04/2018 | 24-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 8644 a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 219 | Autoriza pago de factura | 24/04/2018 | 24-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 1493 a Banco Santander Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 220 | Autoriza traspaso de fondos | 24/04/2018 | 24-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Octay a entidad administradora que indica-mes de febrero año 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 222 | Autoriza pago de gastos básicos | 24/04/2018 | 24-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de gastos básicos de jardines infantiles que indica | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 223 | Autoriza pago de electricidad | 24/04/2018 | 24-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de electricidad para nuevas dependencias de la Dirección Regional | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 154 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN | 23/04/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-3-LE18 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 155 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN | 23/04/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-2-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 156 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 23/04/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA 5538-23-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 157 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 23/04/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA 5538-22-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 158 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 23/04/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA 5538-20-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 159 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 23/04/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE VALDIVIA - FEBRERO 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 160 | AUTORIZA RETENCIóN Y CUSTODIA DE PAGO | 23/04/2018 | chile expres | No | No aplica | UTORIZA RETENCIóN Y CUSTODIA DE PAGO DE LAS OBRAS PRELIMINARES Y EL PERMISO DE EDIFICACIóN, REQUERIDA POR LA CONST. GMI SPA, SOBRE LA OBRA "CONST. J.I. GUACAMAYO DE VALDIVIA" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 138 | DISPONE DE PAGO | 19/04/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE DE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCION QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 139 | DISPONE DE PAGO | 19/04/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE DE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCION QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 140 | DISPONE DE PAGO | 19/04/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE DE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCION QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 142 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 19/04/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA 5538-26-LE18 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 143 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 19/04/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA 5538-18-LE18 | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 910 | aprueba traspaso | 19/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos de la forma que indica "corporacion municipal educ. y salud san bernardo" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 911 | aprueba traspaso | 19/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos de la forma que indica "ilustre municipalidad de el bosque" | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 194 | Autoriza pago de factura | 17/04/2018 | 18-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 1494 a Banco Santander Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 195 | Autoriza pago de factura | 17/04/2018 | 18-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 1504 a Banco Santander Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 196 | Autoriza pago de factura | 17/04/2018 | 18-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 1505 a Banco Santander Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 200 | Rectifica resolución exenta | 17/04/2018 | 18-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-145 de fecha 16 de marzo de 2018, que autoriza el pago de los gastos comunes de la coordinación provincial de Osorno | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 201 | Rectifica resolución exenta | 17/04/2018 | 18-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-162 de fecha 26 de marzo de 2018, que autoriza el pago de la factura N° 1603 a Banco Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 121 | APRUEBA CONVENIO | 12/04/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONVENIO PARA TRASNPORTE O MOVILIZACIóN, PROG. CECI EL DELFIN DE CORRAL, 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Afecta | 9 | DEJA SIN EFECTO RES. AFECTA | 11/04/2018 | chile expres | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO RES. AFECTA 0027 Y APRUEBA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO CONST. J.I. SECTOR SAN PEDRO DE MÁFIL, SUSCRITO ENTRE JUNJI Y SOC. CONST. & INM. GB LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 119 | APLICA MULTA | 09/04/2018 | chile expres | No | No aplica | APLICA MULTA AL PROVEEDOR COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA., RUT 77.806.000-0, POR LA RAZON QUE SE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 181 | Transfiere Montos | 06/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 182 | Transfiere Montos | 06/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 183 | Transfiere Montos | 06/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 184 | Transfiere Montos | 06/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 185 | Transfiere Montos | 06/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 186 | Transfiere Montos | 06/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 187 | Transfiere Montos | 06/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Transfiere montos para la ejecución de los proyectos CECI que indica por concepto de servicios basicos, leña y movilización | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 825 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos ilustre municipalidad de quilicura | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 830 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos corp. Municipal salud cultura recreacion la florida | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 831 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "ilustre municipalidad del monte" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 832 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "corporacion municipal de melipilla" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 833 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "municipalidad quinta normal" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 834 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "corp. Municipal de menores puente alto" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 835 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "ilustre municipalidad de cerrillos" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 836 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "municipalidad de paine" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 837 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "municipalidad estacion central" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 838 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "fundacion san esteban" | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 839 | aprueba traspaso | 06/04/2018 | no | No | No aplica | aprueba traspaso de fondos convenio "comité para la infancia y la familia" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Afecta | 8 | DEJA SIN EFECTO RES. AFECTA | 05/04/2018 | chile expres | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO RES. AFECTA 028 DEL 22-12-2017 Y APRUEBA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADOP "CONST. J.I. Y S.C. SECTOR EL LLOLLY DE PAILLACO, SUSCRITO ENTRE JUNJI Y GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 179 | Rectifica resolución exenta | 04/04/2018 | 06-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-170 de fecha 28 de marzo de 2018, que autoriza traspaso de fondos entre jardines inafantiles a entidad administradora que indica | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Afecta | 7 | DISPONE TERMINO ANTICIPADO A CONTRATO | 03/04/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE TERMINO ANTICIPADO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO "CONST. J.I. GUACAMAYO", SUSCRITO ENTRE JUNJI Y CONST. GMI SPA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 101 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 03/04/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F., I. MUN. DE VALDIVIA - ENERO 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 178 | Autoriza pago de factura | 02/04/2018 | 04-04-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 103 a BCI Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 99 | DISPONE PAGO | 29/03/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIóN QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 100 | DISPONE PAGO | 29/03/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 95 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA | 28/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERIA EN J.I. Y S.C. DE JUNJI. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 96 | DISPONE PAGO | 28/03/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 98 | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN | 28/03/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO EN LICITACIóN ID 5538-7-LE18 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 87 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA QUE INDICA. | 27/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 92 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 27/03/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA N°5538-3-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 93 | APRUEBA CONTRATACIóN DIRECTA | 27/03/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATACIóN DIRECTA PARA PERMISO DE CIRCULACIóN 2018 PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 83 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA | 20/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. LOS ESTEROS DE LA UNIóN" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 84 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA | 20/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PUNUCAPA DE VALDIVIA" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 85 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA | 20/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PICHILAMIEN DE LAGO RANCO" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 86 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. MIS PEQUEñOS CORAZONES DE PAILLACO" | 20/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. MIS PEQUEñOS CORAZONES DE PAILLACO" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 74 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE MARIQUINA - ENERO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 75 | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO POR AJUSTE DE CUBOS, AUMENTO DE PLAZO EN 99 DíAS Y AUMENTO DE PLAZO EN 165 DíAS. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 76 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F.- CORP. MUNICIPAL DE PANGUIPULLI. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 77 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. STA. ROSA DE PAILLACO". | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 78 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. TREN TREN CO - ILIHUE, LAGO RANCO". | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 79 | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS "SERVICIOS DE SUMINISTROS TRANSPORTE ESCOLAR J.I. PILMAIKEN - PELLINES, VALDIVIA" | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 81 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA CONTRATO DE MANTENCIóN Y REPARACIóN DE CALDERAS Y CIRCUITOS DE CALEFACCIóN EN J.I. CLáSICOS DE LA REGIóN DE LOS RíOS. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 82 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN | 19/03/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN CONTRATO SERVICIO DE MANTENCIóN SISTEMA DE CLIMATIZACIóN PARA DIRECCIóN REGIONAL, REGIóN DE LOS RíOS. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 73 | APRUEBA LA RESCILIACIóN DE CONVENIOS | 13/03/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA LA RESCILIACIóN DE CONVENIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE J.I. PROGRAMA ALTERNATIVO, MODALIDAD COMUNIDADES INDíGENA Y LABORAL, CON LA I. MUN. DE PANGUIPULLI | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 66 | ADJUNDICA LICITACIóN PUBLICA | 08/03/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUNDICA LICITACIóN PUBLICA N°5538-7-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 67 | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA | 08/03/2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUDICA LICITACIóN PúBLICA N°5538-2-LE18. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 62 | APRUEBA RENDICIÓN TRANSFERENCIA DE FONDOS | 01/03/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA RENDICIÓN TRANSFERENCIA DE FONDOS, MOVILIZACIÓN USUARIOS DEL PROG. CECI CORRAL 2016 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 63 | APRUEBA RENDICIÓN TRANSFERENCIA DE FONDOS | 01/03/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA RENDICIÓN TRANSFERENCIA DE FONDOS, MOVILIZACIÓN USUARIOS DEL PROG. CECI CRUCERO 2016 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 64 | APRUEBA RENDICIÓN TRANSFERENCIA DE FONDOS | 01/03/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA RENDICIÓN TRANSFERENCIA DE FONDOS, MOVILIZACIÓN USUARIOS DEL PROG. CECI LOS NARANJITOS 2016 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 60 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES | 26/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO - FEBRERO 2018. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 55 | APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO | 23/02/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AJUSTE DE CUBOS, DISMINUCIONES DE OBRAS, AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO, DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE JARDIN INFANTIL GUACAMAYO DE LA COMUNA DE VALDIVIA ENTRE LA JUNJI Y CONSTRUCTORA GABRIEL MORALES ILLANES SPA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 58 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES | 23/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA - DICIEMBRE 2017 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 59 | APRUEBA CONTRATACION DIRECTA | 23/02/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATACION DIRECTA PARA MANTENCION PREVENTIVA 40.000 KMS. CAMIONETA INSTITUCIONAL TOYOTA RAV4 PATENTE JJWJ - 74. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 54 | MODIFICA EL CONSIDERANDO Y EL RESUELVO DE LA RESOLUCION EXENTA N° 015/0024 | 22/02/2018 | chile expres | No | No aplica | MODIFICA EL CONSIDERANDO Y EL RESUELVO DE LA RESOLUCION EXENTA N° 015/0024 DE FECHA 29 DE ENERO DEL AñO 2018, EN LOS TERMINOS QUE SE INDICAN. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 51 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES | 20/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION - NOVIEMBRE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 47 | MODIFICA GASTOS DE ADMINISTRACION | 15/02/2018 | chile expres | No | No aplica | MODIFICA GASTOS DE ADMINISTRACION. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAILLACO. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 44 | AUTORIZA EXTENSION DE CONTRATACION DIRECTA | 14/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA EXTENSION DE CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 37 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 13/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LANCO - DICIEMBRE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 35 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 09/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA - DICIEMBRE 2017 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Afecta | 3 | APRUEBA CONTRATO | 07/02/2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJEJCUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR RURAL TRAIGUEN, COMUNA DE LA UNION, REGION DE LOS RIOS. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 28 | AUTORIZO Y COBRESE LAS GARANTIAS | 07/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZO Y COBRESE LAS GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS PORLOS MOTIVOS QUE SE INDICAN | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 29 | MODIFICA GASTOS DE ADMINISTRACION | 07/02/2018 | chile expres | No | No aplica | MODIFICA GASTOS DE ADMINISTRACION I. MUNIC. DE MARIQUINA | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 31 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 07/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRNASFERENCIA DE FONDOS CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI - DICIEMBRE 201 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 33 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 07/02/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA - NOVIEMBRE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 27 | MODIFIQUESE LA RESOLUCION EXENTA | 06-02-2018 | chile expres | No | No aplica | MODIFIQUESE LA RESOLUCION EXENTA N° 015/0542 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL AñO 2017, DICTADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES LOS RIOS, EN LOS TERMINOS Y FORMAS QUE SE INDICAN | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 19 | COMPLEMENTESE INFORME DE RECEPCIóN UNICA | 25/01/2018 | chile expres | No | No aplica | COMPLEMENTESE INFORME DE RECEPCIóN UNICA "S.C. Y J.I. SECTOR SAN PEDRO, MAFIL", DEL 12-10-2017. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 21 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA | 25/01/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERIA EN J.I. Y S.C. DEPENDIENTES DE JUNJI | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 22 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA | 25/01/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA CONTRATO DE SERVICIOS DE GUARDIA PARA J.I. EN LAGO RANCO Y EL LLOLLY. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 16 | AUTORIZA TRATO DIRECTO | 23/01/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRATO DIRECTO POR REPARACIóN INSTITUCIONAL FOTON TERRACOTA, PATENTE GZSJ-60 | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 11 | DISPONE PAGO | 22/01/2018 | chile expres | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIóN QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 12 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 22/01/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. I. MUN. DE FUTRONO - NOVIEMBRE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 13 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA | 22/01/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PUBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO POR LA ADQUISICIóN DE LEñA PARA LOS J.I. CLáSICOS Y ALTERNATIVOS, REGIóN DE LOS RíOS. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 14 | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA | 22/01/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA LLAMADO A LICITACIóN PúBLICA PARA EL SERVICIO DE MANTENCIóN Y/O REPARACIONES DE VEHíCULOS INSTITUCIONALES. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 15 | AUTORIZA TRATO DIRECTO | 22/01/2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRATO DIRECTO ENTRE CARMEN MEDERO CORDERO Y CíA. LTDA. Y JUNJI. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 8 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 17-01-2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F. , I. MUN. DE RíO BUENO - DICIEMBRE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 9 | ADJUNDICA LICITACIóN PUBLICA | 17-01-2018 | chile expres | No | No aplica | ADJUNDICA LICITACIóN PUBLICA N°5538-20-LE17. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 1 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO | 11-01-2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO J.I. V.T.F., I. MUN. DE LA UNIóN - OCTUBRE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 3 | MODIFICA RES. EXT. 0421 | 11-01-2018 | chile expres | No | No aplica | MODIFICA RES. EXT. 0421 "CONST. J.I. MIRAFLORES DE RIO BUENO", SUSCRITO ENTRE JUNJI Y CONST. BIMOLI LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Exenta | 4 | AUTORIZA AJUSTE DE CUBICACIONES | 11-01-2018 | chile expres | No | No aplica | AUTORIZA AJUSTE DE CUBICACIONES DE LA OBRA "CONST. J.I. LINGUENTO DE MARIQUINA", SUSCRITO ENTRE JUNJI Y LUIS NAVARRO FUENTES. | Ver enlace |
| Otros | Los Ríos | Resolución Afecta | 2 | APRUEBA LIQUIDACIóN DEL CONTRATO | 08-01-2018 | chile expres | No | No aplica | APRUEBA LIQUIDACIóN DEL CONTRATO "CONST. J.I. Y S.C. OSORNO DE LAGO RANCO", SUSCRITO ENTRE JUNJI Y FRONTERA SUR ADM. Y GESTIóN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 233 | AUTORIZA PRORROGA DE CONTRATO | 31/05/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTRATO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNETY MOVIL JUNJI REGION DE ATACAMA. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 235 | AUTORIZA FUNCIONAMIENTO | 31/05/2018 | No | No aplica | AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE LOS JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA REGION DE ATACAMA , EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018 , SIN ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS. | Ver enlace | |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 178 | Autoriza suspención de actividades | 30/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspension actividades Jarin Infantil VTF Ayelen Ruka | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 179 | Autoriza suspención de actividades | 30/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actividades Jardin Infantil VTF Los Corderitos | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 180 | Autoriza suspención de actividades | 30/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actividades Jardin Infantil VTF Aiken Yemel | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1230 | Traspaso de Fondos | 29/05/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Fundación CEPAS. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1231 | Traspaso de Fondos | 29/05/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Tirúa. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 564 | Autoriza pago de factura | 29/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 35, emitida Luis Muñoz Nome, cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Villa San Clemente) | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 345 | Autoriza trato directo | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza trato directo por mantención de las calderas de S.C y J.I Quillay, Mundo de Colores y Cumbres Magicas. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 346 | Autoriza suplir documentos | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza suplir documentos de respaldo por fotocopias simples. | Ver enlace | |
| Otros | Arica | Resolución Exenta | 335 | Complementa en el sentido que indica la Resolución Exenta N° 015/0332 | 28/05/2018 | 30/05/.2018 | No | No aplica | Complementa en el sentido que indica la Resolución Exenta N° 015/0332 de fecha 25.05.2018 que aprueba Convenio de Colaboración CASH periodo 2018,suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Arica y Parinacota y la Junta Vecinal N° 70, Panamericana Sur, complementa antecedentes faltantes en el Convenio de fecha 18.05.2018 sobre RUT de la Organización y datos de cuenta bancaria organización para transferencia. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1225 | Aprueba Recursos CECI | 28/05/2018 | Sí | No aplica | Aprueba Recursos por concepto de Transferencia para DIS Centros de Nueva Focalización del Programa PMI Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1215 | Rectificación de Resolución Exenta | 25/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza Rectificación de Resolución Exenta N°015/893 de fecha 12 de Abril de 2018 Que Autoriza Trato Dfirecto con "Sala Cuna y Jardin infntil Ubebitos" Rut N°76.133.711-4, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, para la Junta Nacional de Jardies Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 562 | Autoriza pago de factura | 25/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 43, emitida por Gonzalo Hadweh Parham, cedida a Factoring Security S.A. (Proyecto Santa María Del Valle de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 563 | Autoriza pago de factura | 25/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 302, emitida Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Los Niches de Curicó) | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 611 | Autoriza no funcionamiento | 25/05/2018 | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de la Ligua | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 612 | Autoriza no funcionamiento | 25/05/2018 | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Con Con | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 613 | Autoriza no funcionamiento | 25/05/2018 | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Santo Domingo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 614 | Autoriza no funcionamiento | 25/05/2018 | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Corp. Municipal Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 615 | Autoriza no funcionamiento | 25/05/2018 | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I. Colmenita | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 616 | autoriza no funcionamiento | 25/05/2018 | 28/05/2018 | No | No aplica | Modifica Resolución N° 015/537, que autoriza no funcionamiento Municipalidad de la Calera | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 617 | Autoriza traspaso de fondos | 25/05/2018 | 28/05/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 331 | Rectifica Resolución Exenta. | 24/05/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta N° 0280 de fecha 08/05/2018 | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 139 | Dispone pago | 24/05/2018 | 24.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 293 | Autoriza contratación | 23/05/2018 | 23/05/2018 | No | No aplica | Autoriza contratación directa con cargo a gastos de representación, ceremonial y protocolo y dispone pago por los servicios que indica. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 548 | Autoriza pago de facturas | 23/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N°203, 205, 211 y 214, emitidas por Seguridad Ibiza Global SpA, cedidas a Facto Chile S. A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 549 | Autoriza pago de facturas | 23/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N°206, 207, 208, 209, 210, 212 y 213, emitidas por Seguridad Ibiza Global SpA, cedidas a Facto Chile S. A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 550 | Autoriza pago de facturas | 23/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N°201, emitidas por Seguridad Ibiza Global SpA, cedidas a Facto Chile S. A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 551 | Modifica Resolución Exenta N° 150524 y autoriza pago factura | 23/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Modifica Resolución Exenta N° 150524 y autoriza pago factura | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 552 | Autoriza pago de facturas | 23/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 303, emitida Constructora LC2 Limitada, cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Corral de Piedras de Sagrada Familia) | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 320 | Aprueba anexo de contrato | 22/05/2018 | No | No aplica | Aprueba anexo de contrato de reposición de J.I y S.C Las Abejitas entre junji y Sergio Artigas. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 224 | REGULARIZA CAMBIO DE ITO | 22/05/2018 | No | No aplica | REGULARIZA CAMBIO DE INSPECTOR TECNICO DE OBRAS ITO) CALIDAD DE TITULAR Y SUPLENTE DEL PROYECTO JARDIN NFANTIL VICUÑA ID 846-29-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 290 | Dispone pago | 22/05/2018 | 23/05/2018 | No | No aplica | Dispone pago a proveedor que indica. | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 157 | Autoriza suspención de actividades | 18/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión parcial de actividadesJardin Infantil VTF Ayelen Ruka | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 158 | Autoriza suspención de actividades | 18/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actividadesJardin Infantil VTF Bambin Gesu | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 159 | Autoriza suspención de actividades | 18/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actividadesJardin Infantil VTF Vallecitos de Aysén | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 289 | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio. | 18/05/2018 | 29/05/2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio, deducido por don Francisco Antonio Cofré Becerra, en contra de la Resolución Exenta N° 015/1638 de fecha, 21 de noviembre de 2017, que aplica multa a proveedor, Francisco Antonio Cofré Becerra, por el retraso en la obtención del permiso de edificación respecto al proyecto "Diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y jardín infantil, Los Robles, Pucón". ID 852.9.LR17 | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 130 | Dispone pago | 18/05/2018 | 18.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 131 | Dispone pago | 18/05/2018 | 18.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 132 | Dispone pago | 18/05/2018 | 18.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 133 | Dispone pago | 18/05/2018 | 18.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 134 | Dispone pago | 18/05/2018 | 18.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 135 | Dispone pago | 18/05/2018 | 18.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 310 | Aplica multa por atraso | 17/05/2018 | No | No aplica | Aplica multa por atraso a Rodrigo Paillan Cerda. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 311 | Autoriza pago de factura | 17/05/2018 | No | No aplica | Autoriza pago de factura cedida a Banco Chile. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 313 | Deja sin efecto resolución | 17/05/2018 | No | No aplica | Deja sin efecto Resolución Exenta N° 015/278 de 08 de mayo de 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 218 | APRUEBA ANTICIPO DE PROVEEDORES | 17/05/2018 | No | No aplica | APRUEBA ANTICIPO DE PROVEEDORES PARA PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA PROFESIONAL ANDREA ALFARO GONZÁLEZ , RUT 17.846.533-3 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 219 | APRUEBA ANTICIPO DE PROVEEDORES | 17/05/2018 | No | No aplica | APRUEBA ANTICIPO DE PROVEEDORES PARA PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZAD PROFESIONAL GUILLERMO ESTEBAN BAÉZ BRITO RUT 16.484.911-2 | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1197 | Dispone Pago | 17/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°245252, Metalurgica Silcosil Limitada, Rol único tributario N°79.909.150. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 285 | Dispone pago | 17/05/2018 | No | No aplica | Dispone pago a proveedor que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 548 | Autoriza no funcionamiento | 17/05/2018 | 18/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Papudo | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 192 | Autoriza contrato por servicios de Transporte | 16/05/2018 | Envio mediante correo de fecha 16 de mayo 2018. | No | No aplica | Autoriza contrato por servicios de Transporte de carga para Jardines infantiles y Dirección Regional de JUNJI. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 194 | Autoriza renovación de contrato | 16/05/2018 | Envio mediante correo de fecha 23 de mayo 2018. | No | No aplica | Autoriza renovación de contrato por servicios de Cuidadores y/o rondines para jardines infantiles de Antofagasta y Comunas. Licitación Pública entre 2000 y 5000 UTM. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 216 | HÁGASE EFECTIVO COBRO DE GARANTÍA | 16/05/2018 | No | No aplica | HÁGASE EFECTIVO COBRO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL,MAEROPUERTO DENOMINADO SEMILLAS DEL PUERTO, DE LA COMUNA DE CHAÑARAL ID 846-18-LP15 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 217 | AUTORIZA SERVICIO | 16/05/2018 | No | No aplica | AUTORIZA EL SERVICIO DE RETIRO DE FÓSILES Y ELABORACION INFORME EN OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TRENCITO ID 846-33-LR15 , MEDIANTE TRATO DIRECTO ART. 10 NÚMERO 3 DEL DECRETO N° 250 DEL AÑO 2004, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO EN LA REGIÓN DE ATACAMA. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 542 | Autoriza no funcionamiento | 16/05/2018 | 17/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de la Ligua | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 543 | Autoriza no funcionamiento | 16/05/2018 | 17/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad Santa María | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 544 | Autoriza no funcionamiento | 16/05/2018 | 17/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Bernarda Morín | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 545 | Autoriza no funcionamiento | 16/05/2018 | 17/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad Calle Larga | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 546 | Autoriza no funcionamiento | 16/05/2018 | 17/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Serpaj | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 547 | Autoriza no funcionamiento | 16/05/2018 | 17/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Con Con | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 208 | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO COMUNA DE COPIAPO ID 846-11-LP16 | 15/05/2018 | No | No aplica | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PARA REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES COMUNA DE COPIAPO ID 846-11-LP16 | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1179 | Aprueba Modificación CASH | 15/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Convenio de Colaboración Programa Conozca a su Hijo (CASH), entre JUNJI y la Ilustre Municipalidad de Los Álamos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1183 | Deja sin Efecto y Aprueba Modificación CASH | 15/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Deja sin Efecto Resolución Exenta N°015/1170 de Fwecha 11 de Mayo de 2018 y Aprueba Modificación de Convenio de Colaboración Programa Conozca a su Hijo (CASH), entre JUNJI y la Ilustre Municipalidad de Los Álamos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1185 | Dispone Pago | 15/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°53366, Sociedad Chotelera Terrano Limitada, Rol único tributario N°76.239.900-8. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 523 | Aprueba pago de facturas | 15/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1479, emitida Sociedad Constructora Serval Limitada, cedida a Interfactor S.A (Proyecto Bicentenario de Hualañé) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 524 | Aprueba pago de facturas | 15/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 349, emitida Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Limitada, cedida a Factoring BCI (Proyecto Bicentenario de Talca) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 525 | Aprueba pago de facturas | 15/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 1019, emitida Constructora Rivermaq SpA, cedida a Factoring Security S.A. (Proyecto Santa Rosa de Río Claro) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 526 | Aprueba pago de facturas | 15/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 942, emitida Constructora Rivermaq SpA, cedida a Tanner S.A. (Proyecto Santa Rosa de Río Claro) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 527 | Aprueba inicio de funcionamiento de establecimiento | 15/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba inicio de funcionamiento de Jardín Infantil "Remolinos del Porvenir", de la comuna de Hualañé | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 533 | Autoriza no funcionamiento | 15/05/2018 | 16/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Fundación Mena | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 534 | Autoriza no funcionamiento | 15/05/2018 | 16/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Limache | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 535 | Autoriza no funcionamiento | 15/05/2018 | 16/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Puchuncavi | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 536 | Autoriza no funcionamiento | 15/05/2018 | 16/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Serpaj | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 537 | Autoriza no funcionamiento | 15/05/2018 | 16/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad la Calera | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 290 | Rectifiquese | 14/05/2018 | No | No aplica | Rectifiquese Resolución Exenta 015/248 de fecha 23 de abril de 2018 y el convenio de movilización Programa CECI CHANCO de la comuna de Lumaco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 291 | Rectifiquese | 14/05/2018 | No | No aplica | Rectifiquese Resolución Exenta 015/249 de fecha 23 de abril de 2018 y el convenio de movilización Programa CECI RUCAYECO de la comuna de Lumaco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 292 | Rectifiquese | 14/05/2018 | No | No aplica | Rectifiquese Resolución Exenta 015/267 de fecha 02 de mayo de 2018 y el convenio de colaboración Programa CECI MARIMENUCO ALTO de la comuna de Lonquimay | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 293 | Autoriza Traspaso | 14/05/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF de la Municipalidad de Angol. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 294 | Autoriza Traspaso | 14/05/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF de la Municipalidad de Villarrica. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 203 | APLICA MULTA POR ATRASO | 14/05/2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR ATRASO EN LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACION EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS , CONSTRUCCION SASA LCUNA Y JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS , DEL HUASCO SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y COMERCIAL SOL E.I.R.L. ID 846-26-LR17. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 204 | APLICA MULTA POR ATRASO | 14/05/2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR ATRASO EN LA OBTENCION DEL PERMISO DE EDIFICACION EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE OBRA, CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VICUÑA SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y ALVAC DEL PACIFICO S.A . ID 846-29-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1159 | Dispone Pago | 11/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°254, Arquuitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1160 | Dispone Pago | 11/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°251, Arquuitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1167 | Cuentas por Rendir | 11/05/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Cuentas por Rendir Región del Bio Bio Año 2018 a Doña Alicia Ibañez Aravena, Cedula Nacional de Identidad N°9.837.067-6. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1168 | Aprueba Modificación PMI | 11/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Contrato de Aportes para la Ejecución del Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia, entre JUNJI y La Ilustre Municipalidad de los Álamos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1169 | Aprueba Modificación PMI | 11/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Contrato de Aportes para la Ejecución del Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia, entre JUNJI y La Ilustre Municipalidad de los Álamos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1170 | Aprueba Modificación CASH | 11/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Convenio de Colaboración Programa Conozca a su Hijo (CASH), entre JUNJI y la Ilustre Municipalidad de Los Álamos. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 322 | RECTIFICA REX. | 11/05/2018 | N. A. | No | No aplica | RECTIFICA REX. 270, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 339 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/05/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CMGGV | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 340 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 11/05/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CMGGV | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 278 | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio. | 11/05/2018 | 18/05/2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio, deducido por el proveedor Luis Andrés Saez Thielemann, en contra de la Resolución Exenta N° 015/1476 de fecha, 31 de agosto de 2017, que notifica multa por retraso en el término de la obra, en el marco de la ejecución del contrato para la "Construcción de la sala cuna y jardín infantil, Alberto Levy, Traiguén". ID 852.11.LP15 | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 514 | Modifica Resolución Exenta N° 150351 y autoriza pago factura | 11/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Modifica Resolución Exenta N° 150351 y autoriza pago factura | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 515 | Modifica Resolución Exenta N° 150353 y autoriza pago factura | 11/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Modifica Resolución Exenta N° 150353 y autoriza pago factura | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 520 | Aprueba pago de facturas | 11/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N°194, 196 y 200, emitidas por Seguridad Ibiza Global SpA, cedidas a Facto Chile S. A. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 199 | APRUEBA ANTICIPO DEL PROYECTO | 10/05/2018 | No | No aplica | APRUEBA ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE JARDIN INFANTIL ALGARROBAL ID 846-28-R-118 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 201 | AUTORIZA PAGO | 10/05/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO CON CARGO A LA CUENTA DE IMPREVISTOS A LA CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURISTICO , CULTURA Y GEOPALEONTOLOGICO DE CALDERA. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1125 | Traspaso de Fondos | 10/05/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fonods de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre municipalidad de lota. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1126 | Dispone Pago | 10/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°253, Arquuitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1128 | Dispone Pago | 10/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°252, Arquuitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol único tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1129 | Dispone Pago | 10/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°62, Marco Antonio Salinas Placencia, Rol único tributario N°8.789.686-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1130 | Dispone Pago | 10/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°7106, Integrade S.A, Rol único tributario N°96.669.540-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1131 | Dispone Pago | 10/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°190 y 191,Sociedad Constructora Reving Limitada, Rol único tributario N°76.479.839-2. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 118 | Dispone pago | 10/05/2018 | 10.05.2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 195 | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO | 09/05/2018 | No | No aplica | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PARA REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES NARANJITO, VERITO CORTES, PELUSITA Y TRENCITO. ID 846-13-LE16 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 196 | APLICA MULTA | 09/05/2018 | No | No aplica | APLICA MULTA POR INASISTENCIA DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA A PROVEEDOR QUE INDICA EN LICITACIÓN ID 846-26-LR17. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 270 | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio. | 09/05/2018 | 11/05/2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio, deducido por la constructora Almapolis Limitada, en contra de la Resolución Exenta N° 015/1470 de fecha, 31 de agosto de 2017, que aplica multa por retraso en el término de obra, en el marco de la ejecución del contrato para la "construcción de la sala cuna y jardín infantil, villa Los Alerces, Chol Chol". ID 852.30.LP15 | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 272 | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio. | 09/05/2018 | 11/05/2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio, deducido por la constructora Almapolis Limitada, en contra de la Resolución Exenta N° 015/1477 de fecha, 31 de agosto de 2017, que aplica multa por retraso en el término de obra, en el marco de la ejecución del contrato para la "construcción de la sala cuna y jardín infantil, Trovolhue, Carahue". ID 852.40.LP15 | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 275 | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio. | 09/05/2018 | 11/05/2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio, deducido por la constructora Almapolis Limitada, en contra de la Resolución Exenta N° 015/1463 de fecha, 30 de agosto de 2017, que aplica multa por retraso en el término de obra, en el marco de la ejecución del contrato para la "construcción de la sala cuna y jardín infantil, Zapala, Lonquimay". ID 852.23.LP15 | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 276 | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio. | 09/05/2018 | 11/05/2018 | No | No aplica | Se pronuncia respecto de recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la constructora Cota 100 SPA, en contra de la Resolución Exenta N° 015/281 de fecha, 02 de febrero de 2018, por las razones que indica. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 506 | Autoriza pago factura | 09/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 44, emitida Gonzalo Hadweh Parham, cedida a Banco de Chile (Proyecto Camino Real de Cauquenes) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 507 | Autoriza pago factura | 09/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 3506, emitida Sociedad Constructora Faundes, Córdova y Compañía Limitada, cedida a Banco de Chile (Proyecto Chacabuco de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 508 | Autoriza pago factura | 09/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 347, emitida Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Limitada, cedida a Factor Plus S.A. (Proyecto Bicentenario de Talca) | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 276 | Autoriza modificación | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza modificación de funcionamiento para el establecimientos VTF Jardín Infantil y Sala Cuna " Los Pitufos de la Municipalidad de Teodosro Schmidt. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 278 | Aprueba aumento de contrato | 08/05/2018 | No | No aplica | Aprueba aumento de contrato de servicio de mantención y reparación. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 280 | Dispone pago. | 08/05/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a la resolución del Tercer Juzgado Civil de Temuco en causa 2462-2017. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 281 | Aprueba anexo de contrato | 08/05/2018 | No | No aplica | Aprueba anexo de contrato entre la JUNJI y Constructora Vega e Iglesias Limitada Sala Cuna y J-I Nueva Generación. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 192 | APRUEBA CONTRATO | 08/05/2018 | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO PARA EJECUCIÓN PMI LA ARAUCANA ENTRE JUNJI Y JUNTA DE VECINO ARAUCANA. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1091 | Aprueba Recursos CECI | 08/05/2018 | Sí | No aplica | Aprueba Recursos por concepto de Transferencia para Centro Ceci denominado "Los Pececitos" Continuidad Programa Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 318 | DECLARA PRESCRIPCION | 08/05/2018 | N. A. | No | No aplica | DECLARA PRESCRIPCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PRO MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 530 | Autoriza traspaso de fondos | 08/05/2018 | 09/05/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos Municipalidad de la Ligua | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 186 | Paraliza obras | 08/05/2018 | Envio mediante correo de fecha 03 de mayo 2018. | No | No aplica | Paraliza obras en contrato de jardín infantil Valle Nevado, suscrito entre JUNJI-SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LTDA. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1072 | Aprueba Modificación PMI | 07/05/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Contrato de Aportes para la Ejecución del Programa de Mejoramiento de Atención a la Infancia, entre JUNJI y La Organización Centro de Padres y Apoderados PMI Luz de Esperanza. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1075 | Traspaso de Fondos | 07/05/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1076 | Traspaso de Fondos | 07/05/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de Florida. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 263 | Dispone pago | 07/05/2018 | 11/05/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 264 | Complementa y modifica Resolución Exenta N° 015/017 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Complementa y modifica en lo que señala, Resolución Exenta N° 015/017 de fecha 11 de enero de 2018 que establece montos y normas sobre recursos que la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá transferir mensualmente, a entidades que se indican, para el funcionamiento de jardines infantiles. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 520 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Corp. Municipal Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 521 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 522 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Fundación María Ayuda | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 523 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 524 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Quillota | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 526 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Fundación María Ayuda | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 527 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Papudo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 528 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Universidad de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 525 | Autoriza no funcionamiento | 07/05/2018 | 08/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 270 | Autoriza suplir documentos | 04/05/2018 | No | No aplica | Autoriza suplir documentos de respaldo por fotocopias simples. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 513 | Autoriza no funcionamiento | 04/05/2018 | 04/05/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Municipalidad de Hijuelas | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 516 | Regulariza y aprueba traslado | 04/05/2018 | 04/05/2018 | No | No aplica | Regulariza y aprueba traslado de bienes muebles J.I. Pulgarcito | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 259 | Aprueba procedimiento | 03/05/2018 | 03/05/2018 | No | No aplica | Aprueba "Procedimiento para el acceso oportuno del material de enseñanza y de los elementos bibliográficos del plan nacional de la lectura, en los programas educativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles". | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 263 | Declara urgencia emergencia | 02/05/2018 | No | No aplica | Declara Urgencia e imprevisto situación servicios de emergencia en obras Los Lilium de Collipulli y Portal San Francisco de la ciudad de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 170 | Autoriza modificación de contrato | 02/05/2018 | Envio mediante correo de fecha 03 de mayo 2018. | No | No aplica | Autoriza modificación de contrato en obras Sala Cuna y Jardín Infantil "El Teniente", Tocopilla. Por concepto de ajuste de cubos. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 171 | Autoriza modificación en contrato de obras | 02/05/2018 | Envio mediante correo de fecha 03 de mayo 2018. | No | No aplica | Autoriza modificación en contrato de obras para Sala Cuna y Jardín Infantil "El Teniente", Tocopilla. Por concepto de aumento de obras. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 172 | Autoriza modificación en contrato de obras | 02/05/2018 | Envio mediante correo de fecha 03 de mayo 2018. | No | No aplica | Autoriza modificación en contrato de obras para Sala Cuna y Jardín Infantil "El Teniente", Tocopilla. Por concepto de obras extraordinarias. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 174 | Autoriza renovación de contrato por servicios | 02/05/2018 | Envio mediante correo de fecha 03 de mayo 2018. | No | No aplica | Autoriza renovación de contrato por servicios de Mantencióny/o reparación en Jardines infantiles y Dirección Regional Antofagasta. Licitación Pública 2000 y 5000 UTM. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1045 | Dispone Pago | 02/05/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por mandato de Cobro, Factura Electronica N°61, Marco Antonio Salinas Placencia, Rol único tributario N°8.789.686-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1049 | Traspaso de Fondos | 02/05/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fonodos de transferencia para traspaso entre establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos por la Fundación CEPAS. | Ver enlace | |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 463 | Autoriza pago facturas | 02/05/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N°195, 197, 198, 199 y 202, emitidas por Seguridad Ibiza Global SpA, cedidas a Facto Chile S. A. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 153 | Aprueba modificación de contrato | 24-04-2018 | Enviado por correo con fecha 24 de abril 2018 | NO | No aplica | Aprueba modificación de contrato Diseño Especialidades y Ejecución de Obras de jardín infantil Bicentenario suscrito entre JUNJI-CONIFER LTDA. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 162 | Autoriza Acuerdo Complementario | 24-04-2018 | Enviado por correo con fecha 9 de abril 2018 | NO | No aplica | Autoriza Acuerdo Complementario entre Importadora y Centro Innovaciones Educativas Infantiles Spa y JUNJI de fecha 02 Marzo 2018. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 161 | Autoriza Acuerdo Complementario | 24-04-2018 | Enviado por correo con fecha 9 de abril 2018 | NO | No aplica | Autoriza Acuerdo Complementario suscrito entre Rincón Didáctico Ltda., y JUNJI de fecha 02 Marzo 2018. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 430 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 23-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto Jardín Infantil Los Almendros de Curicó | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 431 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 23-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto Jardín Infantil Don Matías de San Javier | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 432 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 23-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto Jardín Infantil Don Sebastian de Curicó | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 433 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 23-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto Jardín Infantil Quilvo de la comuna de Romeral | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 434 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 23-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto Jardín Infantil Don Rafael de Cauquenes | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 435 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 23-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto Jardín Infantil Doña Antonia de Maule | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 436 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 23-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto sala Cuna Puertas del Sur de la comuna de Maule | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 103 | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 112 | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 113 | Dispone pago a institución que indica. | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 114 | Dispone pago a institución que indica. | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 103 | Dispone pago | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 112 | Dispone pago | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 113 | Dispone pago | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 114 | Dispone pago | 20-04-2018 | 20.04.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 101 | Aprueba transferencia a proyecto centro educativo cultural de la infancia (CECI los Verdes) de la Junta Nacional de Vecinos Los Verdes. | 18-04-2018 | 18.04.2018 | No | No aplica | Aprueba transferencia a proyecto centro educativo cultural de la infancia (CECI los Verdes) de la Junta Nacional de Vecinos Los Verdes. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 101 | Aprueba transferencia | 18-04-2018 | 18.04.2018 | No | No aplica | Aprueba transferencia a proyecto centro educativo cultural de la infancia (CECI los Verdes) de la Junta Nacional de Vecinos Los Verdes. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 371 | Autoriza pago de factura | 16-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°345 de Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Obra Bicentenario de Talca) | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 94 | Autoriza traspaso de recursos entre Jardines Infantiles VTF administrados por Hogar de Cristo, Comuna Iquique. | 11-04-2018 | 11.04.2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de recursos entre Jardines Infantiles VTF administrados por Hogar de Cristo, Comuna Iquique. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 699 | Aprueba modificaciones al plan anual de capacitación | 11-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba modificaciones al plan anual de capacitación | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 94 | Autoriza traspaso de recursos | 11-04-2018 | 11.04.2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de recursos entre Jardines Infantiles VTF administrados por Hogar de Cristo, Comuna Iquique. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 144 | Autoriza contrato por servicios de Transporte de Carga | 09-04-2018 | Enviado por correo con fecha 9 de abril 2018 | NO | No aplica | Autoriza contrato por servicios de Transporte de Carga para Jardines Infantiles y Dirección Regional de JUNJI. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 92 | Autoriza rención de gastos que indica por la entidad Asoc. Cristiana de Jovenes en la región de Tarapacá | 09-04-2018 | 09.04.2018 | No | No aplica | Autoriza rención de gastos que indica por la entidad Asoc. Cristiana de Jovenes en la región de Tarapacá | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 344 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°2883 de la Sociedad Constructora Faúndes Córdova y Compañía Limitada cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. (Proyecto Chacabuco de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 345 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°296 de la Constructora LC2 Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Los Niches de Curicó) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 346 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°34 de Luis Muñoz Nome cedida a BCI Factoring S.A. (Obra Villa San Clemente) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 347 | Aprueba Acta de Recepción Definitiva | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba Acta de Recepción Definitiva y ordena liquidación del contrato proyecto Jardín Infantil Don Ignacio de Rauco | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 349 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°1459 deConstructora Serval Limitada cedida a Interfactor S.A. (Obra Bicentenario de Hualañé) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 350 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°858 de Constructora Rivermaq SpA cedida a Tanner S.A. (Obra Santa Rosa de Río Claro) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 351 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°42 de Gonzalo Hadweh Parham cedida a Banco Chile (Proyecto camino Real de Cauquenes) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 352 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°39 de Gonzalo Hadweh Parham cedida a Factoring Security S.A. (Proyecto Santa María del valle de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 353 | Autoriza pago de factura | 06-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°41 de Gonzalo Hadweh Parham cedida a Banco de Chile (Proyecto Santa María del valle de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 139 | Autoriza Acuerdo Complementario | 05-04-2018 | Enviado por correo, con fecha 5 de abril 2018 | NO | No aplica | Autoriza Acuerdo Complementario entre Importadora, Exportadora y Comercializadora ORBEX Ltda., y JUNJI de fecha 02 Marzo 2018. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 138 | Autoriza Convenio | 05-04-2018 | Enviado por correo, con fecha 5 de abril 2018 | NO | No aplica | Autoriza Convenio de aportes para la Ejecución del Proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia entre JUNJI-Junta Vecinos Salitreras Unidas. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 137 | Aprueba Contrato de Arrendamiento | 04-04-2018 | Se entrega personalmente con fecha 05 de abril 2018. | NO | No aplica | Aprueba Contrato de Arrendamiento de Inmuebles entre JUNJI-LORENA JIMENEZ. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 86 | Aprueba convenio de aportes para la ejecución del proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia (Ceci Los Verdes) Junji y Junta de Vecinos Caleta Los Verdes. | 04-04-2018 | 04.04.2018 | No | No aplica | Aprueba convenio de aportes para la ejecución del proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia (Ceci Los Verdes) Junji y Junta de Vecinos Caleta Los Verdes. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 87 | Aprueba trasferencia a proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia (Ceci Mundo de Sueños) de la agrupación social y cultural Discipulos de Emaus. | 04-04-2018 | 04.04.2018 | No | No aplica | Aprueba trasferencia a proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia (Ceci Mundo de Sueños) de la agrupación social y cultural Discipulos de Emaus. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 333 | Autoriza pago de factura | 04-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°33 de Luis Muñoz Nome cedida a BCI Factoring S.A. (Obra Villa San Clemente) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 334 | Autoriza pago de factura | 04-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°32 de Luis Muñoz Nome cedida a BCI Factoring S.A. (Obra Villa San Clemente) | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 87 | Aprueba transferencia | 04-04-2018 | 04.04.2018 | No | No aplica | Aprueba trasferencia a proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia (Ceci Mundo de Sueños) de la agrupación social y cultural Discipulos de Emaus. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 136 | Autoriza Convenio | 03-04-2018 | Enviado por correo, con fecha 5 de abril 2018 | NO | No aplica | Autoriza Convenio de aportes para la Ejecución del Proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia entre JUNJI-Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 327 | Autoriza pago de factura | 02-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°1586 de la Sociedad Constructora Faúndes Córdova y Compañía Limitada cedida a Banco de Chile | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 328 | Dispone Constitución del Comité Regional de Calidad | 02-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Dispone Constitución del Comité Regional de Calidad de la Dirección Regional del Maule de la JUNJI | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 331 | Autoriza pago de factura | 02-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°40 de Gonzalo Hadweh Parham cedida a Factoring Security S.A. (Proyecto camino Real de Cauquenes) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 332 | Autoriza pago de factura | 02-04-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N°1614 de Durán San Martín Compañía Limitada cedida a Factoring Barinter S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 312 | Autoriza pago | 29/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de permisos de circulación | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 304 | Autoriza pago de factura | 28/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 173, 176 y 178 de la empresa Seguridad Ibiza Global SpA cedida a Facto Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 305 | Autoriza pago de factura | 28/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 284 de la empresa Constructora LC2 Limitada cedida a BCI Factoring Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 306 | Autoriza pago de factura | 28/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 293 de la empresa Constructora LC2 Limitada cedida a BCI Factoring Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 308 | Aprueba contrato de comodato | 28/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba contrato de comodato suscrito con la Municipalidad de Vichuquén | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 96 | Autoriza equipamiento | 26/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión parcial de actv. J.I. VTF Aysén Chiquito | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 302 | Autoriza pago de factura | 26/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 169 de la empresa Seguridad Ibiza Global SpA cedida a Facto Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 301 | Autoriza pago de factura | 23/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 44 de Ingeniería y Construcción Bajo Arenas SpA cedida a Macapital S.A. (proyecto Don Felipe de Villa Alegre) | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 92 | Autoriza equipamiento | 21/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizado equipámiento J.I. VTF Aysén Chiquito | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 93 | Autoriza equipamiento | 21/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actv. J.I. VTF Aiken Yemel | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 94 | Autoriza equipamiento | 21/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión actv. J.I. VTF Aysén Chiquito | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 95 | Autoriza equipamiento | 21/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actv. J.I. VTF Aysén Chiquito | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 282 | Autoriza pago de factura | 19/03/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 172 de la empres Seguridad Ibiza Global SpA cedida a Facto Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 257 | Autoriza pago de factura | 15-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 168 de la empres Seguridad Ibiza Global SpA cedida a Facto Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 258 | Autoriza pago de factura | 15-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 170 de la empres Seguridad Ibiza Global SpA cedida a Facto Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 252 | Autoriza pago de factura | 13-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 445 de la empresa Importadora, Exportadora y Comercializadora Orbex Limitada cedida a Cooperativa de Ahorro y Crédito Chile Limitada. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 242 | Autoriza pago de factura | 12-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 32 de Gonzalo Gabriel Hadweh Parham cedida a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 243 | Autoriza pago de factura | 12-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 31 de Gonzalo Gabriel Hadweh Parham cedida a Factoring Security S.A. (proyecto Santa María de Valle de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 244 | Autoriza pago de factura | 12-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 2218 de Sociedad Constructora Faundes, Cordova y compañía Limitada cedida a Banco Chile (proyecto Chacabuco de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 220 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Jardín Infantil Don Sebastian de la comuna de Curicó" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 221 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Jardín Infantil Quilvo de la comuna de Romeral" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 222 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Jardín Infantil Doña Antonia I de la comuna de Maule" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 223 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Jardín Infantil JUNJI Los Almendros de la comuna de Curicó" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 224 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Sala Cuna Los Acacios de la comuna de Cauquenes" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 225 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Sala Cuna y Niveles Medios Don Rafael de la comuna de Cauquenes" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 226 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Jardín Infantil JUNJI Don Ignacio de la comuna de Rauco" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 227 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Sala Cuna Puertas del Sur de la comuna de Maule" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 228 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Don Matías de la comuna de San Javier | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 229 | Aprueba acta de recepción provisoria | 07-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba acta de recepción provisoria proyecto "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Bicentenario de la comuna de Molina | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 201 | Autoriza pago de factura | 02-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 164 de la empres Seguridad Ibiza Global SpA cedida a Facto Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 202 | Autoriza pago de factura | 02-03-2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza pago de factura N° 240847 de la empresa Metalurgica Silcosil Limitada cedida a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 42 | Autoriza equipamiento | 08/02/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizado equipamiento J.I. VTF Bambin Gesu | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 33 | Aprueba disponibilidad de recursos | 01/02/2018 | No aplica | No | No aplica | Aprueba disponibilidad de recursos ejecución centro CECI y autoriza celebración de convenio 2018 | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 23 | Autoriza suspensión de actividades | 25/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actvidades J.I. VTF Aiken Yemel | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 24 | Autoriza suspensión de actividades | 25/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Autoriza suspensión de actvidades J.I. VTF Aysén Chiquito | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 25 | Autoriza suspensión de actividades | 25/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actvidades J.I. VTF Vallecitos de Aysén | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 5 | Autoriza suspensión de actividades | 09/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actvidades J.I. VTF Vallecitos de Aysén | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 6 | Autoriza suspensión de actividades | 09/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actvidades J.I VTF Aiken Yemel | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 7 | Autoriza suspensión de actividades | 09/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actvidades J.I. VTF Ciruelillo en Flor | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 8 | Autoriza suspensión de actividades | 09/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actvidades J.I. VTF Futuro Austral | Ver enlace |
| Otros | Aysén | Resolución Exenta | 9 | Autoriza suspensión de actividades | 09/01/2018 | No aplica | No | No aplica | Téngase por autorizada suspensión de actvidades J.I. VTF Ayelen Ruka | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 492 | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines | 30/04/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Municipalidad de San Antonio | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 493 | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF | 30/04/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Municipalidad de La Ligua | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 254 | Dispone pago | 26/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 255 | Dispone pago | 26/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 981 | Dispone Pago | 24/04/2018 | Sí | Sin modificaciones | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°1298 y 1299, Vega e Iglesias Limitada, Rol Unico Tributario N°77.097.910-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 994 | Rectifica Res. Ex | 24/04/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Rectificación Resolucuón Exenta N°015/630 de fecha 26.03.2018, Que aprueba Recursos por concepto de ECI y Movilización Adultos para Centros del programa CASH Nueva Focalización Año 2018 de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Biobio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 998 | Traspaso de Fondos | 24/04/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Iluestre Municipalidad de El Carmen. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 999 | Traspaso de Fondos | 24/04/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Iluestre Municipalidad de Mulchen. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1000 | Traspaso de Fondos | 24/04/2018 | Sí | No aplica | Autoriza uso de Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Iluestre Municipalidad de Ñiquen. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1019 | Dispone Pago | 24/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°228 y 232, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N° 76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 1020 | Dispone Pago | 24/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°218, Construcciones e Ingenieria EHITUS Limitada, Rol Unico Tributario N°76.083.185-9. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 170 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N° 015/140 | 23-04-2018 | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N° 015/140 , DE 02/04/2018 Y AUTORIZA PAGO VALOR PROFORMA LICITACION PUBLICA ID 846-26-LR17 " CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS , HUASCO | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 171 | REGULARIZA REAPERTURA DE JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO | 23-04-2018 | No | No aplica | REGULARIZA REAPERTURA DE JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO " LAS PALOMITAS DE LOCALIDAD CHAÑAR BLANCO DE LA COMUNA DE VALLENAR. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 245 | Dispone pago. | 23/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento al pago de remuneraciones del trabajador de Constructora Melirayen cumpliendo la sentencia judicial de la causa Rit O-340-2017. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 252 | Dispone cobro garantia | 23/04/2018 | No | No aplica | Dispone cobro garantía de anticipo del contrato, licitación ID.852-23-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 253 | Dispone cobro garantia | 23/04/2018 | No | No aplica | Dispone cobro garantía de anticipo del contrato, licitación ID.852-7-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 169 | REGULARIZA DESIGNACION INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS | 20-04-2018 | No | No aplica | REGULARIZA DESIGNACION INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 234 | Dispone termino anticipado | 20/04/2018 | No | No aplica | Dispone termino anticipado a contrato de obras públicas en el marco de la ejecución del contrato denominado Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Los Lilium de la comuna de Collipulli entre JUNJI y Constructora Gabriel Angel Morales Illanes E.I.R.L. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 235 | Dispone termino anticipado | 20/04/2018 | No | No aplica | Dispone termino anticipado a contrato de obras públicas en el marco de la ejecución del contrato denominado Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Portal San Franciscode la comuna de Collipulli entre JUNJI y Constructora GMI SPA. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 240 | Autoriza devolución de pago. | 20/04/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución del pago por concepto de estudio geotécnico según analisis de sondaje para obra Sala Cuna y Jardín Infantil Recabarren de la ciudad de Temuco. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 163 | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | 19-04-2018 | No | No aplica | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA NOTARIO Y CONSERVADOR DE FREIRINA. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 164 | AUTORIZA PAGO A EMPRESA PEDRO FLANDEZ HERNANDEZ | 19-04-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO A EMPRESA PEDRO FLANDEZ HERNANDEZ DE FACTURA N° 59 CON RETENCIÓN DEL 30% SEGÚN CERTIFICACION DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 162 | REGULARIZA Y APRUEBA CONTRATO ARRENDAMIENTO | 18-04-2018 | No | No aplica | REGULARIZA Y APRUEBA CONTRATO ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA E INVERSIONES SUI SPA A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ATACAMA. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 457 | Autoriza no funcionamiento de Jardines VTF | 17/04/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de Jardines VTF de la Municipalidad de Viña del Mar | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 458 | Autoriza no funcionamiento de Jardines VTF | 17/04/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de Jardines VTF de la Municipalidad de Olmué | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 459 | Autoriza no funcionamiento de Jardines | 17/04/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de Jardines VTF de la SERPAJ | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 156 | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | 16-04-2018 | No | No aplica | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPÓ. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 157 | REGULARIZA Y APRUEBA CONTRATO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS | 16-04-2018 | No | No aplica | REGULARIZA Y APRUEBA CONTRATO DE VDISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ALGARROBAL , COPIAPÓ ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y ALVAC DEL PACIFICO S.A. ID 846-28-LR17 (READJUDICADA EN ID 846-28-R118). | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 160 | APRUEBA CUENTAS POR RENDIR | 16-04-2018 | No | No aplica | APRUEBA CUENTAS POR RENDIR A FUNCIONARIA QUE INDICA. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 914 | Traspaso de Fondos | 13/04/2018 | No | No aplica | Autoriza uso de Fondos de Transferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Iluestre Municipalidad de Hualpen. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 275 | TRASPASO DE FONDOS | 13/04/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 276 | TRASPASO DE FONDOS | 13/04/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 447 | Autoriza no funcionamiento de Jardin VTF | 12/04/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de Jardin VTF de la Universidad de Playa Ancha | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 448 | Autoriza no funcionamiento de Jardines VTF | 12/04/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de Jardines VTF de la Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 893 | Servicio de Sala Cuna | 12/04/2018 | No | No aplica | Autoriza con Efecto Retroactivo a Proceder mediante Trato Directo con "Sala Cuna y Jardín Infantil Ubebitos", Rut N°70.133.711-4, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 224 | Dispone pago | 11/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandarto de cobro a Institución que indica | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 225 | Dispone pago | 11/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandarto de cobro a Institución que indica | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 226 | Dispone pago | 11/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 153 | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | 10-04-2018 | No | No aplica | AUTORIZA EMISIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA PAGO DE MULTA A SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 821 | Dispone Pago | 10/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°456 y 457, Sociedad Constructora Nahen Limitada, Rol Unico Tributario N°75.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 822 | Dispone Pago | 10/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°444 y 445, Sociedad Constructora Nahen Limitada, Rol Unico Tributario N°75.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 823 | Dispone Pago | 10/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°438 y 443, Sociedad Constructora Nahen Limitada, Rol Unico Tributario N°75.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 216 | Autoriza pago que indica | 10/04/2018 | No | No aplica | Autoriza pago que indica a empresas que se indican por razones señaladas. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 217 | Autoriza pago que indica | 10/04/2018 | No | No aplica | Autoriza pago que indica a empresas que se indican por razones señaladas. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 218 | Autoriza devolución de pago. | 10/04/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación de construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Nueva Generación Temuco a Constructora Vega e Iglesia Limitada. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 219 | Autoriza devolución de pago. | 10/04/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación de construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Costanera II Temuco a Constructora Barreto Ltda. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 220 | Autoriza devolución de pago. | 10/04/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución de pago por concepto de permiso de edificación de Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Coralito de la localidad de Labranza a Construcciones Claudio Gonzalez | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 221 | Autoriza devolución de pago. | 10/04/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución de pago por concepto de permiso de edificación de Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Mirador de Volcanes de Lautaro a Constructora Alma Polis | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 228 | Autoriza Traspaso de fondos | 10/04/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre establecimientos VTF, Municipalidad de Angol. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 151 | REGULARIZA CAPACIDAD JARDIN INFANTIL LUCERITO | 09-04-2018 | No | No aplica | REGULARIZA CAPACIDAD JARDIN INFANTIL LUCERITO , COMUNA DE COPIAPÓ, CODIGO 03101008 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 152 | REGULARIZA AUTORIZACION DE CIERRE TEMPORAL DE JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO | 09-04-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION DE CIERRE TEMPORAL DE JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO "LAS PALOMITAS , LOCALIDFAD CHAÑAR BLANCO DE LA COMUNA DE VALLENAR. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 150 | AUTORIZA PAGO VALOR PAGO ARANCEL NOTARIO PUBLICO | 06-04-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO VALOR PAGO ARANCEL NOTARIO PUBLICO POR ESCRITURA PUBLICA MANDATO JUDICIAL CAUSA RIT 9827-2017, JUZGADO GARANTÍA DE COPIAPO . ROBO JARDIN INFANTIL LUCERITO. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 418 | Autoriza Traspaso de Fondos | 06/04/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 419 | Autoriza Traspaso de Fondos | 06/04/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF SERPAJ | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 803 | Dispone Pago | 06/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°462 y N°463, Sociedad Constructora Nahen Limitada, Rol Unico tributario N°76.518.830-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 804 | Dispone Pago | 06/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°1264 y N°1265, Vega e Iglesias Limitada, Rol Unico Tributario N°77.097.910-2. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 806 | Dispone Pago | 06/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 249, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 807 | Dispone Pago | 06/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 248, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 808 | Dispone Pago | 06/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 247, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 809 | Dispone Pago | 06/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 246, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 213 | Modifica Resolución Exenta N° 015/159, de fecha 15 de marzo de 2018. | 06/04/2018 | No | No aplica | Modifica Resolución Exenta N° 015/159, de fecha 15 de marzo de 2018, que dispone pago a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 730 | Dispone Pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°241 y 243, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 731 | Dispone Pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°241 Y 243, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 732 | Dispone Pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°236, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 733 | Dispone Pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°236, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 744 | Aprueba Recursos PMI | 05/04/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Recursos por Concepto de Transferencia para Centros de Continuidad programa PMI Año 2018 denominado Kupulwe Trapa Trapa. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 799 | Dispone Pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°237 y N°238, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 800 | Dispone Pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Facturas Electronicas N°223 y N°224, Arquitectura Ingenieria y Construcción ARCOX SPA, Rol Unico tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 204 | Aprueba obras extraordinarias | 05/04/2018 | No | No aplica | Aprueba obras extraordinarias y disminución de obras para reparaciones post incendio en Jardín Infantil Pewen de la comuna de Melipeuco. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 211 | Dispone pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago de sentencia definitiva de fecha 10 de noviembre de 2016, de la Excelentísima Corte Suprema, causa rol 31.160-2016. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 212 | Dispone pago | 05/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago de sentencia definitiva de fecha 4 de enero de 2017, de la Excelentísima Corte Suprema, causa rol 35.145-2016. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 142 | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO DE PROFESIONAL | 03-04-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO DE PROFESIONAL RESIDENTE QUE INDICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TRENCITO, DE LA COMUNA DE CALDERA ID 846-33-LR15 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 143 | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA LICITACION PUBLICA ID 846-29-LR17 | 03-04-2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA LICITACION PUBLICA ID 846-29-LR17, CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL VICUÑA COMUNA DE COPIAPÓ CODIGO BIP N° 30470244-0. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 411 | Autoriza Traspaso de Fondos | 03/04/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Municipalidad de Zapallar | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 413 | Dispone pago | 03/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1224-2017 | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 210 | Dispone pago | 03/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 140 | AUTORIZA PAGO | 02/04/2018 | No | No aplica | AUTORIZA PAGO DE VALOR PROFORMA LICITACION PUBLICA ID 846-26-LR17 CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS , HUASCO. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 141 | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/ 132 | 02/04/2018 | No | No aplica | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/ 132 DE 27 DE MARZO DE 2018 QUE AUTORIZA PAGO VALOR PROFORMA LICITACIÓN PUBLICA ID 846-20-LR17, CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL NUEVA CASTILLA, COMUNA DE VALLENAR CÓDIGO BIP N° 30468194-0 | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 249 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION | 02/04/2018 | N. A. | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO REX. 051/265, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017 Y DISPONE CONSTITUCION DEL COMITÉ REGIONAL DE CALIDAD DE LA JUNTA NACIONA LDE JARDINES IFNATILES DE LA REGION DE COQUIMBO | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 250 | DISPONE PAGO | 02/04/2018 | N. A. | No | No aplica | DISPONE PAGO A LA EMPRESA ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A. POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 197 | Dispone pago | 02/04/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a la resolución del Juzgado Laboral de fecha 22/03/2018 en causa O-552-2017. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 169 | Autoriza traspaso de fondos | 28/03/2018 | 29-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora de la comuna de Quellón mes de febrero | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 170 | Autoriza traspaso de fondos | 28/03/2018 | 29-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora de la comuna de Entre Lagos mes de febrero | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 168 | Autoriza pago de factura | 27/03/2018 | 28-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 103 a BCI Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 161 | Autoriza pago de facturas | 26/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de facturas N° 241112, N° 241113, N° 241114 y N° 241115 a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 162 | Autoriza pago de factura | 26/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 1603 a Banco Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 163 | Autoriza pago de factura | 26/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 241282, N° 241283, N° 241284 y N° 241285 a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 164 | Autoriza pago de factura | 26/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 2411116 a Banco Estado de Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 165 | Autoriza pago de factura | 26/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 2654 a Banco Chile | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 166 | Autoriza pago de factura | 26/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 241281 a Factoring Baninter S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 167 | Autoriza pago de factura | 26/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 8138 a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 155 | Autoriza traspaso de fondos | 23/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora de la comuna de Quellón mes de febrero de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 156 | Autoriza traspaso de fondos | 23/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora de la comuna de Ancud mes de febrero de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 158 | Autoriza pago de gastos básicos | 23/03/2018 | 26-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de gastos básicos de jardín infantil Transversal 4 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 154 | Autoriza pago de gastos básicos | 21/03/2018 | 22-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de gastos basicos de jardin infantil San Alberto de Quellon | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 145 | Autoriza pago de gastos comunes | 16/03/2018 | 19-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de gastos comunes de la Coordinación Provincial de Osorno. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 149 | Rectifica resolución exenta | 16/03/2018 | 19-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-079 de fecha 08 de febrero de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 150 | Autoriza traspaso de fondos | 16/03/2018 | 20-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora de la comuna de Purranque mes de febrero de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 142 | Autoriza pago de facturas | 15/03/2018 | 16-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 240896 y N° 240897 a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 702 | Aprueba Contrato CECI | 29/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Contrato de Aportes para la Ejecución del Proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia (CECI) Denominado "El Aromito" Entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de El Carmen. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 703 | Aprueba Contrato CECI | 29/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Contrato de Aportes para la Ejecución del Proyecto Centro Educativo Cultural de la Infancia (CECI) Denominado "Las Cuncunitas" Entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de El Carmen. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 704 | Aprueba Contrato PMI | 29/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Contrato de Aportes para la Ejecución del Programa de Mejoramiento de la Atención a al Infancia (PMI) Entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Organización "Centro de Padres y Apoderados PMI Luz de Esperanza". | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 705 | Aprueba Contrato PMI | 29/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Contrato de Aportes para la Ejecución del Programa de Mejoramiento de la Atención a al Infancia (PMI) Entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Iluestre Municipalidad de Florida. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 706 | Aprueba Recursos CASH | 29/03/2018 | No | No aplica | Aprueba Recursos por Concepto Encargada Comunal de la Infancia y Movilización Adultos para Centros de Continuidad Programa CASH Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 403 | Autoriza no funcionamiento | 29/03/2018 | 29-03-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 404 | Autoriza no funcionamiento | 29/03/2018 | 29-03-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de La Ligua | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 405 | Autoriza no funcionamiento | 29/03/2018 | 29-03-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento J.I VTF Municipalidad de Cabildo | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 213 | Aprueba transferencia gastos | 29-03-2018 | N/A | No | No aplica | Aprueba transferencia gastos continuidad programa CECI | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 214 | Aprueba gastos | 29-03-2018 | N/A | No | No aplica | Aprueba gastos programa CASH 2018 | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 132 | Autoriza modificación de Contrato | 28-03-2018 | Mediante correo certificado de fecha 04.04.2018 | NO | No aplica | Autoriza modificación de Contrato por servicios de Cuidadores y/o Rondines para J.I. Antofagasta y Comunas. Licitación Pública entre 2000 y 5000 UTM. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 133 | Aprueba contrato de Arrendamiento | 28-03-2018 | Mediante correo certificado de fecha 04.04.2019 | NO | No aplica | Aprueba contrato de Arrendamiento de Inmuebles JUNJI-MEDEL LEPPE SpA. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 643 | Dispone Pago | 28/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 214, Contrucciones e Ingenieria Ehitus Limitada, Rol Unico Tributario N°76.083.185-9. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 645 | Dispone Pago | 28/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronicas N° 185 y 187, Gabriel Alejandro Gutierrez Gallardo, Rol único Tributario N°12.065.661-9. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 646 | Dispone Pago | 28/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 235, Arquitectura Ingenieria y Contrucción Arcox Spa, Rol Único Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 647 | Dispone Pago | 28/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°188, Grabriel Alejandro Gutierrez Gallardo, Rol Único Tributario N°12.065.661-9. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 80 | Autoriza y dispone pago | 28-03-2018 | 28-03-2018 | No | No aplica | Autoriza y dispone pago a la I.M.I por derechos Municipalesque indica. " | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 82 | Autoriza pago | 28-03-2018 | 28-03-2018 | No | No aplica | Autoriza pago por conceptos, tasas por certificados dominio vigente y de gravamenes al conservador de bienes raices de Iquique. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 132 | AUTORIZA PAGO VALOR | 27-03-2018 | A traves de Portal Mercado Público | No | No aplica | AUTORIZA PAGO VALOR PROFORMA PROFORMA LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL NUEVA CASTILLA, COMUNA DE VALLENAR. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 133 | ANULA RESOLUCION EXENTA N° 015/97 | 27-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | ANULA RESOLUCION EXENTA N° 015/97 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018, POR ERROR ADMINISTRATIVO. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 636 | Dispone Pago | 27/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 215, Contrucciones e Ingenieria Ehitus Limitada, Rol Único Tributario N°76.083.185-9. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 637 | Dispone Pago | 27/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 220, Arquitectura Ingenieria y Contrucción Arcox Spa, Rol Único Tributario N°76.194.296-4. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 396 | Dispone pago | 27/03/2018 | 28-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1363-2017 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 397 | Dispone pago | 27/03/2018 | 28-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1038-2017 | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 209 | Aprueba gastos | 27-03-2018 | N/A | No | No aplica | Aprueba gastos programa PMI 2018 | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 630 | Aprueba Recuros CASH | 26/03/2018 | No | No aplica | Aprueba Recursos por Concepto Encargada Comunal de la Infancia y Movilización Adultos para Centros Programa CASH Nueva Focalización Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 631 | Aprueba Recursos CECI | 26/03/2018 | No | No aplica | Aprueba Recursos por Concepto de Tranferencia para Centros de Continuidad Programa CECI Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 632 | Aprueba Recursos PMI | 26/03/2018 | No | No aplica | Aprueba Recursos por Concepto de Tranferencia para Centros de Continuidad Programa PMI Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 236 | AUTORIZA PROROGA | 26/03/2018 | N. A. | No | No aplica | TENGASE POR AUTORIZA PRORROGA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRODUCTO DE LA LICITACION I.D. 1574-9-LE17 POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 188 | Autoriza suplir documentos | 26/03/2018 | No | No aplica | Autoriza suplir documentos de respaldo por fotocopias simples. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 189 | Aprueba convenio de colaboración | 26/03/2018 | No | No aplica | Aprueba convenio de colaboración del Programa Ceci, Alfunahue comuna de Villarrica. | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 207 | Autorizase estacionamiento de vehículo institucional | 26-03-2018 | N/A | No | No aplica | Autorizase estacionamiento de vehículo institucional | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 130 | ESTABLECE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES | 23-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | ESTABLECE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL EN LA TERCERA REGIÓN , Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 439 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 131 | AUTORIZA DISMINUCIÓN DE OBRAS, AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE CUBICACIONES Y PRESUPUESTO | 23-03-2018 | A traves de Portal Mercado Público | No | No aplica | AUTORIZA DISMINUCIÓN DE OBRAS, AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE CUBICACIONES Y PRESUPUESTO DE LA OBRA DISEÑO DE ESPECIALIDADES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NUEVA CASTILLA ID 846-20-LR17 | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 183 | Autoriza devolución de pago. | 23/03/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación S.C. y J.I Los Lilium de la comuna de Collipulli a la Constructora GMI. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 184 | Autoriza devolución de pago. | 23/03/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución de pago por permiso de edificación S.C y J.I Portal San Francisco de la comuna de Temuco a la Constructora GMI. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 185 | Autoriza devolución de pago. | 23/03/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución de pago por permiso de edificación S.C y J.I Presidente Rios de la comuna de Villarrica a la Constructora Antonio Barreto | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 186 | Autoriza devolución de pago. | 23/03/2018 | No | No aplica | Autoriza devolución del pago por concepto de permiso de edificación S.C y J.I Parque Pulmahue de Padre las Casas a Constructora Alma Polis. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 72 | Autoriza y dispone pago | 23-03-2018 | 23-03-2018 | No | No aplica | Autoriza y dispone pago a la Ilustre Municipalidad de Iquique para derechos Municipales que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 73 | Autoriza y dispone pago | 23-03-2018 | 23-03-2018 | No | No aplica | Autoriza y dispone pago a la Ilustre Municipalidad de Iquique para derechos Municipales que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 74 | Dipone pago | 23-03-2018 | 23-03-2018 | No | No aplica | Dipone pago a Institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 75 | Dispone pago | 23-03-2018 | 23-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 76 | Dispone pago | 23-03-2018 | 23-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 615 | Dispone Pago | 22/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°241266 Metalurgica Silcosil Limitada, Rol Unico Tributario N°79.909.150-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 616 | Dispone Pago | 22/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°241232 Metalurgica Silcosil Limitada, Rol Unico Tributario N°79.909.150-k. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 617 | Dispone Pago | 22/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 1658, Duran San Martín Compañía Limitada, Rol Unico Tributario N°77.278.950-5. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 618 | Dispone Pago | 22/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 1659, Duran San Martín Compañía Limitada, Rol �Punico Tributario N°77.278.950-5. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 187 | Dispone pago | 22/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 189 | Autoriza y dispone pago | 22/03/2018 | No | No aplica | Autoriza y dispone el pago a la Ilustre Municipalidad de Providencia, Rut: 69,070,300-9, por pago de permisos de circulación vehículos Dirnac, por el periodo 2018-2019. | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 194 | Autoriza traspaso interno | 22-03-2018 | N/A | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos jardines infantiles Cormun Rancagua | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 126 | APRUEBA CUENTAS POR RENDIR | 21-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | APRUEBA CUENTAS POR RENDIR , PARA FUNCIONARIO QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 127 | AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS | 21-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS DE JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COPIAPÓ DESDE JARDÍN INFANTIL ALICANTO A JARDIN INFANTIL MANUEL RODRIGUEZ. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 607 | Dispone Pago | 21/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 172, Soc. Contructora Reving Limitada, Rol Unico Trinutario N°96.657.890-4. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 608 | Dispone Pago | 21/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°171, Soc. Contructora Reving Limitada, Rol Unico Tribnutario N° 96.657.890-4. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 376 | Dispone pago | 21/03/2018 | 22-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1249-2017 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 377 | Dispone pago | 21/03/2018 | 22-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1058-2017 | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 231 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 20/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 232 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 20/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 235 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 20/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 176 | Aprueba contrato de Transporte | 20/03/2018 | No | No aplica | Aprueba contrato de servicio de transporte escolar S.C y J.I Temucuicui de la comuna de Ercilla | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 121 | AUTORIZA REAPERTURA JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO LABORAL | 19-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | AUTORIZA REAPERTURA JARDÍN INFANTIL ALTERNATIVO LABORAL " CORRALITO DE LA LOCALIDAD EL CORRAL , COMUNA DE ALTO DEL CARMEN , REGIÓN DE ATACAMA. CÓDIGO JUNJI (330217. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 225 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 19/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 226 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 19/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 227 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 19/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPROACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 228 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 19/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 171 | Autoriza cierre Jardín Infantil. | 19/03/2018 | No | No aplica | Autoriza cierre Jardín Infantil Alternativo Rayito de Sol. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 581 | Traspaso de Fondos | 16/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza Uso de Fondos de Tranferencia para Traspaso entre Establecimientos Administrados Vía Transferencia de Fondos por la Ilustre Municipalidad de San Carlos. | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 118 | Autoriza acuerdo complementario | 15-03-2018 | Mediante correo certificado de fecha 19.3.2018 | NO | No aplica | Autoriza acuerdo complementario entre MUNDO DIDACTICO LTDA. - JUNJI del 02 Marzo 2018. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 116 | APRUEBA CUENTAS POR RENDIR | 15-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | APRUEBA CUENTAS POR RENDIR PARA FUNCIONARIA QUE INDICA. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 117 | APRUEBA ACTA COMPLEMENTARIA | 15-03-2018 | A traves de Portal Mercado Público | No | No aplica | APRUEBA ACTA COMPLEMENTARIA DE RECEPCION ÚNICA DEL CONTRATO DENOMINADO DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL LAS FLORES SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES E INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INEXO LIMITADA. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 118 | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO | 15-03-2018 | A traves de Portal Mercado Público | No | No aplica | AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PARA REALIZAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA "INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDINES INFANTILES COMUNA DE COPIAPÓ . ID 846-11-LP16 | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 539 | Aprueba modificación de Resolución Exenta | 15/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/507 de Fecha 09.03.2018 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 540 | Aprueba modificación de Resolución Exenta | 15/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/196 de Fecha 25.01.2018 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 222 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 15/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 223 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 15/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA CORPROACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 159 | Dispone pago | 15/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que indica | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 356 | Autoriza no funcionamiento | 15/03/2018 | 16-03-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de J.T. VTF Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 357 | Autoriza no funcionamiento | 15/03/2018 | 16-03-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de J.T. VTF María Ayuda | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 63 | Dispone pago | 14-03-2018 | 14-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 64 | Dispone pago | 14-03-2018 | 14-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 212 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 13/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 213 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 13/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 214 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 13/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 609 | jardin particular | 13/03/2018 | no | No | No aplica | aprueba acuerdo | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 610 | jardin particular | 13/03/2018 | no | No | No aplica | aprueba acuerdo | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 611 | jardin particular | 13/03/2018 | no | No | No aplica | aprueba acuerdo | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 612 | jardin particular | 13/03/2018 | no | No | No aplica | aprueba acuerdo | Ver enlace |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 614 | jardin particular | 13/03/2018 | no | No | No aplica | aprueba acuerdo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 341 | Autoriza no funcionamiento | 13/03/2018 | 14-03-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de J.T. VTF Municipalidad de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 342 | Autoriza traspaso de fondos de fondos | 13/03/2018 | 14-03-2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos de fondos J.I VTF Municipalidad de La Calera | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 151 | Modifica Resolución Exenta N° 015/0056 de 29 de enero de 2018 | 12/03/2018 | Sí | Sin modificaciones | Modifica Resolución Exenta N° 015/0056 de 29 de enero de 2018, de la Vicepresidenta Ejecutiva de este Servicio, que "Aprueba Procedimiento para el Cálculo y Aplicación de Multas" de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 332 | Dispone pago | 12/03/2018 | 13-03-2018 | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1378-2018 | Ver enlace | ||
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 60 | Aprueba anexo de contrato | 12-03-2018 | 08-03-2018 | No | No aplica | Aprueba anexo de contrato que indica. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 111 | Autoriza renovación contrato | 09-03-2018 | Mediante correo certificado de fecha 12.3.2018 | NO | No aplica | Autoriza renovación contrato por servicios de Mantención y/o reparación de edificaciones en J.I. y D. Regional. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 112 | Autoriza acuerdo complementario | 09-03-2018 | Mediante correo certificado de fecha 12.3.2018 | NO | No aplica | Autoriza acuerdo complementario entre Importadora y Distribuidora AUKINKO LTDA.- JUNJI del 02 Marzo 2018. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 113 | Autoriza acuerdo complementario | 09-03-2018 | Mediante correo certificado de fecha 12.3.2018 | NO | No aplica | Autoriza acuerdo complementario entre Importadora y Comercializadora ANDO CREANDO LTDA. - JUNJI del 28 Febrero 2018 | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 114 | Autoriza acuerdo complementario | 09-03-2018 | A traves de Portal Mercado Publico | NO | No aplica | Autoriza acuerdo complementario entre SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. - JUNJI del 28 Febrero 2018 | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 111 | COMUNICA POLITICA REGIONAL DE RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS | 09-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | COMUNICA POLITICA REGIONAL DE RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE ATACAMA. | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 508 | Aprueba Recursos PMI | 09/03/2018 | No | No aplica | Aprueba Recursos por Concepto de Transferencia para Centros de Continuidad Programa PMI Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 514 | Dispone Pago | 09/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 388, Importadora, Exportadora y Comercializadora Orbex Limitada., Rol Unico Tributario N°76.283.052-3. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 515 | Dispone Pago | 09/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N° 389, Importadora, Exportadora y Comercializadora Orbex Limitada., Rol Unico Tributario N°76.283.052-3. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 139 | Dispone pago | 09/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago a proveedor que indica | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 108 | Autoriza renovación contrato | 08-03-2018 | Mediante correo certificado de fecha 08/03/2018 | NO | No aplica | Autoriza renovación contrato por servicios de Desratización, Desinfección y Sanitización entre CONYSER LTDA. - JUNJI. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 110 | APRUEBA ACTA COMPLEMENTARIA DE RECEPCION ÚNICA DEL CONTRATO | 08-03-2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | APRUEBA ACTA COMPLEMENTARIA DE RECEPCION ÚNICA DEL CONTRATO DENOMINADO DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JARDIN INFANTIL RAHUE SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES E INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INEXO LIMITADA. | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 185 | AUTORIZA SUSPENSION DE ACTIVIDADES | 08/03/2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR DIAS QUE INDICA RESPECTO DEL JARDIN INFANTIL V.T.F. "PEQUEÑO PIRATA" DE LA U.C.N. COMUNA DE COQUIMBO | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 186 | AUTORIZA SUSPENSION DE ACTIVIDADES | 08/03/2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR DIAS QUE INDICA RESPECTO DEL JARDIN INFANTIL V.T.F. "LOS PAPAYITOS" DE LA U.L.S. COMUNA DE LA SERENA | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 321 | Dispone pago | 08/03/2018 | 09-03-2018 | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia C-3103-2015 | Ver enlace | ||
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 56 | Aprueba modificación de contrato | 08-03-2018 | 08-03-2018 | No | No aplica | Aprueba modificación de contrato. Lobito Marino. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 98 | REGULARIZA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO | 07-03-2018 | A traves de Portal Mercado Público | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DENOMINADO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL TRENCITO , COMUNA CALDERA " ID 846-33-LR15 POR DISMINUCIÓN DE PARTIDAS Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 565 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 97 | AUTORIZA PAGO | 06/03/2018 | A traves de oficina de partes | No | No aplica | AUTORIZA PAGO VALOR PROFORMA LICITACION PUBLICA ID 846-20-LR17, CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL NUEVA CASTILLA , COMUNA DE VALLENAR. | Ver enlace |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 136 | Dispone pago | 06/03/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 49 | Aprueba comodato | 06-03-2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Aprueba comodato Serviu-Junji, para funcionamiento del Jardin Infantil "Qury mayiri" | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 50 | Aprueba comodato | 06-03-2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Aprueba comodato Serviu-Junji, para funcionamiento del Jardin Infantil "Purum Naira" | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 51 | Aprueba politica de reconocimiento y participación de las Familias | 06-03-2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Aprueba politica de reconocimiento y participación de las Familias Región de Tarapaca. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 54 | Aprueba inicio de funcionamiento | 06-03-2018 | 06-03-2018 | Sí | No aplica | Aprueba inicio de funcionamiento de establecimiento que indica. | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 96 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA 015/084 | 05/03/2018 | A traves de Portal Mercado Público | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA 015/084Y READJUDICA LICITACION PUBLICA ID 846-2-LP18 , POR LA CONTRATACION DE LAS REPARACIONES MENORES DE LOS JARDINES INFANTILES , DE LA REGION DE ATACAMA , COPIAPÓ PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES , REGION DE ATACAMA.. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 306 | Autoriza Traspaso de Fondos | 05/03/2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF de Zapallar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 307 | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF de Cartagena | 05/03/2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF de Cartagena | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 308 | Autoriza Traspaso de Fondos | 05/03/2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Sagrados Corazones | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 309 | Autoriza Traspaso de Fondos | 05/03/2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Nogales | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 310 | Autoriza Traspaso de Fondos | 05/03/2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 311 | Autoriza Traspaso de Fondos | 05/03/2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF SERPAJ | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 312 | Autoriza Traspaso de Fondos | 05/03/2018 | 06-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos entre Jardines VTF Santa María | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 48 | Dispone y aprueba estructura del comité calidad | 05-03-2018 | 05-03-2018 | Sí | No aplica | Dispone y aprueba estructura del comité calidad regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Tarapaca. | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 304 | Dispone pago | 02/03/2018 | 05-03-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia O-318-17 | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 139 | Autoriza traspaso interno | 02-03-2018 | N/A | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles comuna de Doñihue | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 140 | Autoriza traspaso interno | 02-03-2018 | N/A | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles Cormun Rancagua | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 158 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 01/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 159 | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO | 01/03/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 291 | Autoriza Traspaso de Fondos | 01/03/2018 | 02-03-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF Municipalidad de San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 292 | Modifica Resoluicón Exenta | 01/03/2018 | 02-03-2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 15/151 de 2018 Suspensión de actividades Corp. Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 293 | Modifica Resolución Exenta | 01/03/2018 | 02-03-2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 15/5675 de 2017 Suspensión de actividades Corp. Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 242 | APRUEBA PROGRAMA QUE INDICA | 28/02/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS JARDINES INFANTILES CLASICOS ADMINISTRADOS POR JUNJI, 2018 | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 243 | REGULARIZA PAGO | 28/02/2018 | N. A. | No | No aplica | REGULARIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE, POR MOTIVOS QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 246 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 28/02/2018 | N. A. | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 44 | Dispone pago | 27-02-2018 | 27.02.2017 | No | No aplica | Dispone pago que indica. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 171 | Autoriza pago de factura | 23-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago factura 241402 de Metalurgica Silcosil Limitada cedida a Factoring Security S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 188 | Aprueba contrato de comodato | 23-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Aprueba contrato de comodato suscrito con la Municipalidad de Longaví | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 41 | Aprueba Plan programa anual de capacitación 2018 | 23-02-2018 | 23.02.2018 | No | No aplica | Aprueba Plan programa anual de capacitación 2018 (Junji-Achs) unidad de prevención de riesgos y seguridad, región de Tarapaca Junji. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 43 | Rectifica Resulución | 23-02-2018 | 23.02.2018 | No | No aplica | Rectifica Resulución N°015/0030 de fecha 08 de febrero de 2018, que aprueba Plan de mantención preventiva a jardines infantiles a Jardines Infantiles 2018 Unidad de Tecnologias de la información, Región de Tarapaca, Junji. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 169 | Autoriza pago de derechos en Tesorería Municipal de Villa Alegre | 22-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago de derechos en Tesorería Municipal de Villa Alegre pór concepto de pago de permiso de edificación obra menor, Conservación Jardín Infantil Petetín | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 408 TRA | Aprueba Informe Final de Gestión de la Capacitación 2017 | 19-02-2018 | N.A. | Sí | No aplica | Aprueba Informe Final de Gestión de la Capacitación 2017 | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 35 | Dispone pago | 19-02-2018 | 19.02.2018 | No | No aplica | Dispone pago de deducible a proveedor CIA de Leasing Tattersall S.A | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 165 | Autoriza pago de factura | 16-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago factura 240232 de Metalurgica Silcosil Limitada cedida a BICE Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 166 | Establece nuevo orden de subrogación para la Encargada Regional SIAC | 16-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Establece nuevo orden de subrogación para la Encargada Regional SIAC | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 151 | Aprueba Política de Reconocimiento y Participación de las Familias en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, región del Maule | 13-02-2018 | N.A. | Sí | No aplica | Aprueba Política de Reconocimiento y Participación de las Familias en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, región del Maule | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 31 | Aprueba programa anual actividades | 09-02-2018 | 09.02.2018 | Sí | No aplica | Aprueba programa anual actividades Unidad de participación Ciudadana 2018, Junji Región de Tarapaca. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 32 | Autoriza alta de bienes muebles | 09-02-2018 | 09.02.2018 | No | No aplica | Autoriza alta de bienes muebles que se indican. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 117 | Autoriza pago de facturas | 08-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago de facturas 142,143,144, 146, 148, 149 y 150 de Segiridad Ibiza Global SpA cedidas a Facto Chile S.A. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 30 | Aprueba Plan de mantención preventiva | 08-02-2018 | 08.02.2018 | No | No aplica | Aprueba Plan de mantención preventiva a Jardines Infantiles 2018 Unidad de Tecnologias de la información, Región de Tarapaca, Junji. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 110 | Autoriza pago de factura | 07-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago factura 287 de Constructora LC2 Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Los Niches de Curicó) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 111 | Autoriza pago de factura | 07-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago factura 343 de Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Bicentenario de Talca) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 112 | Autoriza pago de factura | 07-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago factura 344 de Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Bicentenario de Talca) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 104 | Autoriza modificación de nivel | 02-02-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza modificación de nivel de atención en Jardín Infantil "Jardín del Este" de la comuna de Talca, administrado por la Municipalidad de Talca | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 96 | Autoriza pago de factura | 30-01-2018 | N.A | No | No aplica | Autoriza pago factura 823 de la Sociedad Constructora Faundes, Córdova y Compañía Limitada cedida a Banco de Chile (Proyecto Chacabuco) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 246 | Aprueba plan anual de capacitación | 29-01-2018 | N.A | No | No aplica | Aprueba plan anual de capacitación 2018 de la región del Maule | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 17 | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | 26-01-2018 | 26.01.2018 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 18 | Dispone pago | 26-01-2018 | 14.12.2017 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 19 | Dispone pago | 26-01-2018 | 14.12.2017 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 20 | Dispone pago | 26-01-2018 | 14.12.2017 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 21 | Dispone pago | 26-01-2018 | 19.12.2017 | No | No aplica | Dispone pago a institución que indica por mandato de cobro. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 84 | Aprueba contrato de comodato | 24-01-2018 | N.A | No | No aplica | Aprueba contrato de comodato suscrito con la Municipalidad de Villa Alegre | Ver enlace |
| Otros | Maule | Oficios | 164 | Reitera instrucciones a entidades administradoras | 19-01-2018 | N.A | Sí | No aplica | Reitera instrucciones sobre obligatoriedad de envío de comprobante de egreso y documentación de respaldo en caso de prorrateo de gastos en dos o más jardines | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 57 | Autoriza pago de factura | 18-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago factura 28 de Gonzalo Hadweh Parham cedida a Factoring Security S.A. (Proyecto Camino Real de Cauquenes) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 58 | Autoriza pago de factura | 18-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago factura 29 de Gonzalo Hadweh Parham cedida a Factoring Security S.A. (Proyecto Santa María del Valle de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 59 | Autoriza pago de factura | 18-01-2018 | N.A | No | No aplica | Autoriza pago factura 23 de Gonzalo Hadweh Parham cedida a Factoring Security S.A. (Proyecto Santa María del Valle de Linares) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 60 | Autoriza pago de factura | 18-01-2018 | N.A | No | No aplica | Autoriza pago factura 277 de Constructora LC2 Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Corral de Piedras de Sagrada Familia) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 41 | Autoriza pago de factura | 16-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago de factura 13601 de Comercializadora Rincón Didáctico Limitada cedida a BCI Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 44 | Otorga autorización Normativa | 16-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Otorga autorización normativa al establecimiento denominado "Mickey Mouse" de la comuna de San Clemente | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 8 | Autoriza traslado | 16-01-2018 | 16.01.2018 | No | No aplica | Autoriza traslado de bienes a Func.que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 39 | Aprueba inicio de funcionamiento de establecimiento | 12-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Aprueba inicio de funcionamiento jardín infantil "Don Rodrigo de Curicó" | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 40 | Autoriza pago de factura | 12-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago de factura 419 de Importadora, exportadora y Comercializadora Orbex Limitada cedida a Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorro Chile Limitada | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 36 | Aprueba modificación periodo de funcionamiento | 11-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Aprueba modificación de periodo de funcionamiento jardín infantil administrado por la Universidad Autónoma de Chile | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 26 | Autoriza paralización de obras | 09-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza paralización obras en proyecto de conservación Jardín Infantil Bambi de Molina | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 30 | Autoriza pago de factura | 09-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago de factura 4045 de Lanix Technology Chile S.A.cedida a Tanner Servicios Financieros S.A. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 31 | Autoriza paralización de obras | 09-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza paralización obras en proyecto de conservación Jardín Infantil Petetín de Villa Alegre | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 4 | Rectifica Resolución Exenta | 09-01-2018 | 09.01.2018 | No | No aplica | Rectifica Res.Exenta N° 015/406 de fecha 7/11/2017 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en el sentido que se indica. | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 15 | Autoriza pago de factura | 05-01-2018 | N.A. | No | No aplica | Autoriza pago de factura 342 de Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Limitada cedida a BCI Factoring S.A. (Proyecto Bicentenario Talca) | Ver enlace |
| Otros | Maule | Resolución Exenta | 21 | Autoriza pago de factura | 05-01-2018 | N.A | No | No aplica | Autoriza pago factura 179 de la Sociedad Constructora Faundes, Córdova y Compañía Limitada cedida a Banco de Chile (Proyecto Chacabuco) | Ver enlace |
| Otros | Tarapacá | Resolución Exenta | 2 | aprueba contrato | 04-01-2018 | 04.01.2018 | No | No aplica | aprueba contrato que indica.LENTES Y AUDIFONOS | Ver enlace |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 47 | APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS | 13/02/2018 | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE MANTENCION SISTEMA ELECTRICO JARDÍN INFANTIL LUCERITO , COMUNA DE COPIAPÓ, Y DESIGNA (ITO) CALIDAD DE TITULAR Y SUPLENTE . ORDEN DE CCOMPRA 846-39-SE 18 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 51 | REGULARIZA AUTORIZACION | 14/02/2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO PROFESIONAL RESIDENTE QUE INDICA DEL PROYECTO JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS . ID 846-26-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 52 | REGULARIZA Y AUTORIZA | 14/02/2018 | No | No aplica | REGULARIZA Y AUTORIZA CIERRE ADELANTAMIENTO DE TERMINO DE AÑO LECTIVO 2017 DE JARDIN INFANTIL PALOMITAS DE LA LOCALIDAD DE CHAÑAR BLANCO | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 53 | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/011 , DE 11 /01/2018 | 14/02/2018 | No | No aplica | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/011 , DE 11 /01/2018 , QUE REGULARIZO TRASLADO TEMPORAL Y CAPACIDAD DE PARVULOS/AS JARDIN INFANTIL NARANJITO COMUNA DE VALLENAR . CODIGO 3301004 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 54 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N° 015/009, DE 10/01/2018 | 15/02/2018 | No | No aplica | DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N° 015/009, DE 10/01/2018 Y REGULARIZA DESIGNACION DE NUEVO INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS PROYECTO JARDIN INFANTIL LAS TERRAZAS ID 846-26-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 80 | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/011 , DE 11 /01/2018 | 19/02/2018 | No | No aplica | MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/011 , DE 11 /01/2018 , QUE REGULARIZO TRASLADO TEMPORAL Y CAPACIDAD DE PARVULOS/AS JARDIN INFANTIL NARANJITO COMUNA DE VALLENAR . CODIGO 3301004 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 94 | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO DE PROFESIONAL | 28-02-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO DE PROFESIONAL RESIDENTE QUE INDICA DEL PROYECTO N CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL NUEVA CASTILLA , DE LA COMUNA DE VALLENAR ID 846-20-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 95 | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO DE PROFESIONAL | 28-02-2018 | No | No aplica | REGULARIZA AUTORIZACION DE CAMBIO DE PROFESIONAL RESIDENTE QUE INDICA DEL PROYECTO N CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL VICUÑA , DE LA COMUNA DE COPIAPO ID 846-29-LR17 | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 198 | Autoriza no funcionamiento | 01/02/2018 | 02-02-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 199 | Autoriza no funcionamiento | 01/02/2018 | 02-02-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF San Antonio | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 200 | Autoriza no funcionamiento | 01/02/2018 | 02-02-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF Fundación María Ayuda | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 201 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 01/02/2018 | 02-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Cartagena | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 202 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 01/02/2018 | 02-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 203 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 01/02/2018 | 02-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Quintero | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 204 | Deja sin efecto Res. Exenta N° 015/2621 de 2014 | 01/02/2018 | 02-02-2018 | No | No aplica | Deja sin efecto Res. Exenta N° 015/2621 de 2014 y revoca autorización normativa a establecimiento "Bambi" | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 208 | Aprueba Convenio PMI "Las Estrellitas" | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Las Estrellitas", comuna de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 209 | Aprueba Convenio PMI "Los Niños de Puchuncaví" | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Los Niños de Puchuncaví", comuna de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 210 | Aprueba Convenio PMI "Caritas Felices" | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Caritas Felices", comuna de Santo Domingo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 211 | Aprueba Convenio PMI "Mis Primeros Pasos", comuna de Los Andes | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Mis Primeros Pasos", comuna de Los Andes | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 214 | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1246-2017 | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia M-1246-2017 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 217 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Calera | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 218 | Aprueba Convenio PMI "Nueva Esperanza" | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Nueva Esperanza", comuna de Quillota | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 219 | Aprueba Convenio PMI "Manitos a la Obra" | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Manitos a la Obra", comuna de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 220 | Aprueba Convenio PMI "Flor de Abejas" | 06/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Flor de Abejas", comuna de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 222 | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF Quilpué | 07/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 223 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 07/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de La Ligua | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 225 | Autoriza pago de gastos básicos a Centros Educativos Culturales 2017 | 07/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Autoriza pago de gastos básicos a Centros Educativos Culturales 2017 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 226 | Modifica Res. Exenta N° 015/5634 del 2017 | 07/02/2018 | 08-02-2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 015/5634 del 2017 autoriza no funcionamiento Hijuelas | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 232 | Aprueba Convenio PMI "Pequeños Héroes" | 09/02/2018 | 12-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Pequeños Héroes", comuna de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 233 | Aprueba Convenio PMI "Los Pajaritos" | 09/02/2018 | 12-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Los Pajaritos", comuna de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 234 | Aprueba Convenio PMI "A los pies de la Cordillera" | 09/02/2018 | 12-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "A los pies de la Cordillera", comuna de Cabildo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 235 | Aprueba Convenio PMI "Los Manantiales" | 09/02/2018 | 12-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Los Manantiales", comuna de Putaendo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 237 | Aprueba Convenio PMI "Rincón del Tesoro" | 09/02/2018 | 12-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Rincón del Tesoro", comuna de Cabildo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 238 | Aprueba Convenio PMI "Trencito" | 09/02/2018 | 12-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Trencito", comuna de Petorca | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 239 | Aprueba Convenio PMI "Creciendo Felices" | 12/02/2018 | 13-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Creciendo Felices", comuna de Cabildo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 240 | Deja sin efecto Res. Exenta N° 015/149 del 2018 | 12/02/2018 | 13-02-2018 | No | No aplica | Deja sin efecto Res. Exenta N° 015/149 del 2018 que autoriza no funcionamiento de Jardín VTF de la Fundación María Ayuda | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 241 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 12/02/2018 | 13-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Quillota | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 242 | Aprueba Convenio PMI "A los Pies del Arcoíris" | 12/02/2018 | 13-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "A los Pies del Arcoíris", comuna de San Esteban | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 243 | Aprueba Convenio PMI "Nuestro Sueño" | 12/02/2018 | 13-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Nuestro Sueño", comuna de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 244 | Aprueba Convenio PMI "Arbolito" | 12/02/2018 | 13-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Arbolito", comuna de Petorca | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 245 | Aprueba Convenio PMI "Crezcamos Sanamente" | 12/02/2018 | 13-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Crezcamos Sanamente", comuna de Santa María | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 247 | Aprueba Modificación de Convenio VTF Liceo Menesiano | 13/02/2018 | 14-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Modificación de Convenio VTF Liceo Menesiano | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 249 | Modifica Res. Exenta N° 015/214 de 2018 | 14/02/2018 | 15-02-2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 015/214 de 2018 que da cumplimiento a sentencia | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 252 | Aprueba Convenio PMI "Nuestros Hijos" | 14/02/2018 | 15-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Nuestros Hijos", comuna de Nogales | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 253 | Aprueba Convenio CECI "San Enrique" | 14/02/2018 | 15-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio CECI "San Enrique", comuna de Santo Domingo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 254 | Aprueba Convenio CECI "Altos de Serrano" | 14/02/2018 | 15-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio CECI "Altos de Serrano", comuna de Quillota | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 255 | Dispone Pago para dar cumplimiento a sentencia 0-1368-2017 | 14/02/2018 | 15-02-2018 | No | No aplica | Dispone Pago para dar cumplimiento a sentencia 0-1368-2017 | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 257 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 15/02/2014 | 16-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Petorca | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 259 | Autoriza no funcionamiento de jardín VTF | 15/02/2014 | 16-02-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardín VTF Municipalidad de Quillota | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 260 | Autoriza no funcionamiento de jardín VTF | 15/02/2014 | 16-02-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardín VTF Municipalidad de Concón | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 261 | Autoriza no funcionamiento de jardín VTF | 15/02/2014 | 16-02-2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de jardín VTFCorporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 262 | Aprueba Convenio CECI "Las Cruces" | 16/02/2018 | 19-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio CECI "Las Cruces", comuna de Olmué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 263 | Aprueba Convenio CECI "Ayekantun" | 16/02/2018 | 19-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio CECI "Ayekantun", comuna de Villa Alemana | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 265 | Aprueba Convenio PMI "Nube Luz" | 16/02/2018 | 19-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Nube Luz", comuna de Puchuncaví | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 269 | Aprueba Convenio PMI "Sonreír es Vida" | 21/02/2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | Aprueba Convenio PMI "Sonreír es Vida", comuna de Nogales | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 270 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 21/02/2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Concón | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 271 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 21/02/2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 272 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 21/02/2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de San Felipe | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 273 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 21/02/2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Limache | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 274 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 21/02/2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Santo Domingo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 275 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 21/02/2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de LlayLLay | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 278 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Los Andes | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 279 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Viña del Mar | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 280 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Hijuelas | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 281 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Putaendo | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 282 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Quilpué | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 283 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Quintero | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 284 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Corporación Municipal de Valparaíso | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 285 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de Catemu | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 286 | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF | 26/02/2018 | 27-02-2018 | No aplica | Autoriza Traspaso entre Jardines VTF de la Municipalidad de La cruz | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 33 | BAJA SIN ENAJENACION | 30.01.2018 | N. A. | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 34 | BAJA SIN ENAJENACION | 30.01.2018 | N. A. | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DONACION QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 35 | BAJA SIN ENAJENACION | 30.01.2018 | N. A. | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DESTRUCCION QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 38 | ALTA DE BIENES | 30.01.2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICAN | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 39 | ALTA DE BIENES | 30.01.2018 | N. A. | No | No aplica | AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE SE INDICAN | Ver enlace |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 56 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 08.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 57 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 08.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 58 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 08.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 59 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 08.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 60 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 08.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 61 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 62 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 63 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 64 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 65 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 66 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 67 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 68 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 70 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 71 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 72 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 73 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE CORPORACION DE SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA SERPAJ | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 74 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 76 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 77 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 78 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 79 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 80 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 09.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 138 | APRUEBA POLITICA | 19.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA POLITICA DE RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 144 | APRUEBA CONTRATO | 22.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO ENTRE JUNJI E INVERSIONES SAN JAVIER LIMITADA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 145 | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS | 22.02.2018 | No | No aplica | APRUEBA TRASPASO DE FONDOS ENTRE JARDINES INFANTILES DE LA FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 153 | BAJA SIN ENAJENACION | 23.02.2018 | No | No aplica | BAJA SIN ENAJENACION Y DESTRUCCION QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Coquimbo | Resolución Exenta | 154 | AUTORIZA ALTA DE BIENES | 23.02.2018 | No | No aplica | AUTORIZA ALTA DE BIENES MUEBLES QUE INDICA | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 19 | otorga autorizacion normativa | 03-01-2018 | No | No aplica | otorga autorizacion normativa j.i. "liliput vitacuta" los abetos n°1532 vitacura | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 248 | otorga autorizacion normativa y deja sin efecto empadronamiento | 31-01-2018 | No | No aplica | otorga autorizacion normativa y deja sin efecto empadronamiento j.i. "bam bam" rojas magallanes n°2275 la florida | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 249 | otorga autorizacion normativa | 31-01-2018 | No | No aplica | otorga autorizacion normativa j.i. "gente menuda" angel pimentel n°127 puente alto | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 250 | otorga autorizacion normativa | 31-01-2018 | No | No aplica | otorga autorizacion normativa j.i. jaime guzman errazuriz n°3065 ñuñoa | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 290 | otorga autorizacion normativa | 06-02-2018 | No | No aplica | otorga autorizacion normativa j.i. "cocalan" orion oriente n°10409 la florida | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 502 | otorga autorizacion normativa | 23-02-2018 | No | No aplica | otorga autorizacion normativa j.i. "andypaz central" avenida central n°155 maipu | Ver enlace | |
| Otros | Metropolitana | Resolución Exenta | 503 | otorga autorizacion normativa | 23-02-2018 | No | No aplica | otorga autorizacion normativa j.i. "andy paz santa maria" avenida el rosal n°4290 maipu | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 72 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS | 01-02-2018 | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA TRICAHUITOS A JARDIN INFANTIL AMANAKI | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 73 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS | 01-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SANTA TERESA A JARDIN INFANTIL EL MAITEN | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 74 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS | 02-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 2017 | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 77 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS | 02-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SAGRADA FAMILIA A JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RINCON DE LOS SUEÑOS | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 78 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. | 02-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SAGRADA FAMILIA A JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PILAR RUISEÑOR | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 81 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS | 05-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE SANTA CRUZ | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 82 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS | 05-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE PICHIDEGUA | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 91 | AUTORIZA APARCAMIENTO EXCEPCIONAL DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL | 07-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA APARCAMIENTO EXCEPCIONAL DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 101 | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS | 14-02-2018 | N/A | No | No aplica | AUTORIZA TRASPASO INTERNO JARDINES ADMINISTRADOS VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS. JARDINES INFANTILES COMUNA DE RENGO | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 66 | Autoriza traspaso de fondos | 02/02/2018 | 02-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Castro mes de diciembre de 2017 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 67 | Autoriza traspaso de fondos | 02/02/2018 | 02-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quellón mes de diciembre de 2017 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 68 | Autoriza traspaso de fondos | 02/02/2018 | 02-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Los Muermos mes de diciembre de 2017 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 78 | Autoriza pago | 08/02/2018 | 09-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 95 a Bice Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 80 | Autoriza traspaso de fondos | 09/02/2018 | 09-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Purranque mes de enero de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 81 | Rectifica resolución exenta | 09/02/2018 | 09-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Rectifica resolución exenta N° 015-068 de fecha 02 de febrero de 2018 que autoriza el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Los Muermos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 82 | Autoriza contratación | 09/02/2018 | 09-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza a entidad administradora para la contratación que indica comuna de Purranque | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 83 | Autoriza traspaso de fondos | 09/02/2018 | 09-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Calbuco mes de diciembre de 2017 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 93 | Autoriza traspaso de fondos | 14/02/2018 | 15-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles a entidad administradora comuna de Puerto Montt mes de enero de 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 94 | Autoriza traspaso de fondos | 14/02/2018 | 15-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Téngase por autorizado el traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Montt mes de diciembre de 2017 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 95 | Autoriza suspensión de actividades | 14/02/2018 | 15-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades por emergencia o capacitación a jardines infantiles VTF | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 96 | Autoriza suspensión de actividades | 14/02/2018 | 15-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades por emergencia o capacitación a jardines infantiles VTF | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 97 | Autoriza traspaso de fondos | 14/02/2018 | 15-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Puerto Octay mes de enero 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 101 | Autoriza traspaso de fondos | 16/02/2018 | 19-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Ancud mes de enero 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 102 | Autoriza traspaso de fondos | 16/02/2018 | 19-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza traspaso de fondos entre jardines infantiles de la comuna de Quinchao mes de enero 2018 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 108 | Autoriza pago de factura | 20/02/2018 | 22-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 240574, N° 240575 y N° 240576 a Bice Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 109 | Autoriza pago de factura | 20/02/2018 | 22-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de la factura N° 240289 a Bice Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 113 | Autoriza Prórroga | 20/02/2018 | 22-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato complementario de convenio marco suscrito entre JUNJI y Opciones S.A. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 115 | Autoriza Prórroga | 22/02/2018 | 22-02-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de arriendo correspondiente al arriendo y suministro de impresoras | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 120 | Deja Sin Efecto Resoluciones | 28/02/2018 | 02-03-2018 Correos de Chile | No | No aplica | Deja sin efecto resoluciones exentas que autorizan el traspaso de fondos para el mes de enero de 2018 en diferentes comunas | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 11 | Autoriza transferencia de fondos para Jardines VTF de Punta Arenas. | 12-01-2018 | 12-01-2018 | No | No aplica | TIENE POR AUTORIZADO TRANFERENCIA DE FONDOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 12 | Autoriza transferencia de fondos para Jardines VTF de Punta Arenas. | 12-01-2018 | 12-01-2018 | No | No aplica | TIENE POR AUTORIZADO TRANFERENCIA DE FONDOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 13 | Designa miembros integrantes de comisión para recepción provisoria del Jardín Infantil Cumbres Patagónicas de Punta Arenas. | 17-01-2018 | 17-01-2018 | No | No aplica | DESIGNA MIEMBROS PARA LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CUMBRES PATAGÓNICAS, PUNTA ARENAS, CÓDIGO BIP 30402180-0 | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 16 | Suspende actividades en Jardines Infantiles VTF por realización de las comunidades de aprendizaje. | 22-01-2018 | 22-01-2018 | No | No aplica | APRUEBA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS JARDINES INFANTILES "ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ" (12101030) Y "NELDA PANICUCCI" (12101032) DEBIDO A COMUNIDADES DE APRENDIZAJE | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 17 | Suspende actividades en Jardín Infantil VTF por realización de evaluación al personal. | 22-01-2018 | 22-01-2018 | No | No aplica | APRUEBA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN EL JARDÍN INFANTIL "PIECECITOS DE NIÑO" (12101025) POR JORNADA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Afecta | 1 | Aprueba Bases de Licitación para ejecución de obras para la construcción de jardines infantiles. | 23-01-2018 | 23-01-2018 | Sí | No aplica | APRUEBA LAS SIGUIENTES BASES ADMINISTRATIVAS TIPO, ANEXO COMPLEMENTARIO, BASES TÉCNICAS, ANEXOS PARA LA LICITACIÓN, Y CONTRATO TIPO DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCIÓN DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 19 | Suspende actividades en Jardín Infant VTF por trabajos en empalme eléctrico. | 25-01-2018 | 25-01-2018 | No | No aplica | TIENE POR APROBADA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN EL JARDÍN INFANTIL "EL CASTILLITO" (12402003) POR RAZONES QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 24 | Dispone pago por mandto de cobro. | 29-01-2018 | 29-01-2018 | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 28 | Aprueba política de reconocimineto y participación de las familias en la región de Magallanes. | 31-01-2018 | 31-01-2018 | No | No aplica | APRUEBA POLÍTICA REGIONAL DE RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 35 | Modifica Resolución Exenta N° 11 de fecha 12 de enero de 2018. | 31-01-2018 | 31-01-2018 | No | No aplica | MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA 11 DEL 12/01/2018 QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE ESTABLECIMIENTOSAMISNITRADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 45 | Dispone pago por servicio de transporte para Programa CECI. | 14-02-2018 | 14-02-2018 | No | No aplica | DISPONE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA CECI | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 46 | Regulariza aplicación de multa por atraso en ejecución de obras a la Constructora La Cuesta SpA. | 14-02-2018 | 14-02-2018 | No | No aplica | REGULARIZA APLICACIÓN DE MULTAS POR ATRASO EN TÉRMINO DE OBRAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOMAS DE BAQUEDANO, PORVENIR", SUSCRITO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y LA CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 53 | Dispone pago por mandato de cobro. | 14-02-2018 | 14-02-2018 | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 62 | Dispone pago por mandato de cobro. | 22-02-2018 | 22-02-2018 | No | No aplica | DISPONE PAGO POR MANDATO DE COBRO A INSTITUCIÓN QUE INDICA | Ver enlace |
| Otros | Magallanes | Resolución Exenta | 17 | Autoriza ajuste de saldos del 2017 entre establecimientos administrados por la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales. | 26-02-2018 | 26-02-2018 | No | No aplica | TIENE POR AUTORIZADO AJUSTE DE SALDOS DEL AÑO 2017 POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN (LEY 20.905), ENTRE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y MENORES DE PUERTO NATALES | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 412 | Aprueba Contrato de Comodato | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Comodato por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Escuela Belgica", comuna de Chiguayante. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 413 | Aprueba Contrato de Comodato | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Comodato por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Girasol", comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 414 | Aprueba Contrato de Comodato | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Comodato por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Historiadores", comuna de Los Ángeles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 415 | Aprueba Contrato de Comodato | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Comodato por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Villa Las Islas", comuna de Los Ángeles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 416 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Antu Rayen", comuna de Cañete. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 417 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Cardenal Silva henríquez", comuna de San Pedro de la Paz. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 418 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Comuno", comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 419 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Escuela Israel", comuna de Concepción. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 420 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Homero Vigueras", comuna de Concepción. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 421 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Los Naranjos", comuna de Chillán Viejo. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 422 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Mirador", comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 423 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Nahuelbuta", comuna de Nacimiento. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 424 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Sol Naciente", comuna de Cañete. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 425 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Villa Cap", comuna de Concepción. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 426 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Villa Don Carlos", comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 427 | Aprueba Contrato de Usufructo | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de Usufructo por 30 años sobre Inmueble Municipal que indica, respecto del Jardín Infantil "Villa Los Poetas", comuna de San Carlos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 428 | Aprueba Concesión | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Concesión de Uso Gratuito por 5 años respecto de Inmueble Fiscal, Comuna de San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Bio Bio, Jardín Infantil "Trencito de Konantu". | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 429 | Aprueba Comodato | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Comodato por 5 años sobre Inmueble SERVIU que indica, respecto d ela Unidad Educativa, "Botecito de Lenga", Comuna de Hualpén, Región del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 430 | Aprueba Comodato | 23/02/2018 | No | No aplica | Aprueba Comodato por 5 años sobre Inmueble SERVIU que indica, respecto d ela Unidad Educativa, "Leliantú", Comuna de Mulchén, Región del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 431 | Aprueba Recursos CECI | 23/02/2018 | Sí | No aplica | Aprueba Recuros por Concepto de Transferencia para Centros de Continuidad Programa CECI Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 432 | Aprueba Recursos CASH | 23/02/2018 | Sí | No aplica | Aprueba Recuros por Concepto de Encargada Comunal de la Infancia Y Movilización Adultos para Centros de Continuidad programa CASH Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 433 | Dispone Pago | 23/02/2018 | Sí | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°81, Sociedad Constructora Poryección Limitada., Rol Único Trinutario N°76.138.688-3. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 404 | Aprueba Inicio de Funcionamiento | 21/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba inici de funcionamiento de Unidad eductaiva Sala Cuna y Jardin Infantil, Villa Don Carlos, Comuna de Arauco | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 405 | Aprueba Inicio de Funcionamiento | 21/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de Unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Girasol, comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 115 | Dispone pago | 20/02/2018 | No | No aplica | Dispone pago para efectos de dar cumplimiento a sentencia definitiva y ejecutoriada que indica en Procedimiento Ordinarios Laborales C-24-2016, seguida ante el Juzgado Laboral de Angol. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 387 | Autoriza Asignación de Fondos Internos | 16/02/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Fondos Internos por Rendir a Doña Ladys Jeannette Pozo Moscoso, Perteneciente a la Oficina Provincial de Arauco, Región del Bio bio, Programa 01, Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 101 | Dispone cobro de garantia | 15/02/2018 | No | No aplica | Dispone cobro de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, licitación ID N° 852-25-LP15. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 102 | Dispone cobro de garantia | 15/02/2018 | No | No aplica | Dispone cobro de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, licitación ID N° 852-9-LP15. | Ver enlace | |
| Otros | Araucanía | Resolución Exenta | 103 | Dispone cobro de garantia | 15/02/2018 | No | No aplica | Dispone cobro de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, licitación ID N° 852-38-LP15. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 377 | Dispone Pago | 15/02/2018 | Sí | No aplica | Dispone pago a Institución que Indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°6335, Intergrade S.A, Rol Unico Tributario N°96.669.540-4. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 103 | Dispone pago | 15/02/2018 | No | No aplica | Dispone pago de sentencia definitiva de fecha 21 de diciembre de 2017, de Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, causa RIT: T-19-2017 | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 379 | Aprueba Modificación de Res. Ex. | 15/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/3575 de Fecha 09.11.2017 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Bio bio. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 91 | Complementa y modifica en lo que señala, Resolución Exenta N° 015/017 de fecha 11 de enero de 2018 | 13/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Complementa y modifica en lo que señala, Resolución Exenta N° 015/017 de fecha 11 de enero de 2018 que establece montos y normas sobre recursos que la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá transferir mensualmente, a entidades públicas o privadas que se indican, para el funcionamiento de jardines infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 359 | Aprueba Modificación de Res. Ex. | 09/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/3992 de Fecga 26.12.2017 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 360 | Autoriza Rectificación de Res. Ex. | 09/02/2018 | No | Sin modificaciones | Autoriza Rectificación de Resolución Exenta N°015/315 de Fecha 06 de Febrero de 2018 Que Autoriza Trato Directo con "Sala Cuna y Jardín Infantil Ubebitos", Rut N°76.133.711-4, Por el Servicio de Sala Cuna Que se Indica, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 365 | Autoriza Rectificación de Res. Ex. | 09/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza Rectificación de Resolución Exenta N°015/240 de Fecha 26 de Enero de 2018 Que Autoriza Trato Directo con "Sala Cuna y Jardín Infantil Piolin", Rut N°79.976.550-0, Por el Servicio de Sala Cuna Que se Indica, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 336 | Apruébese Termino de Convenio VTF | 07/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruébese Término de Convenio de Fondos para el Funcionamiento de Sala Cuna "Mi Pequeño Reino", Entre JUNJI y Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 80 | Dispone pago | 06/02/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 314 | Apruébese Termino de Convenio VTF | 06/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruébese Término de Convenio de Común Acuerdo para Funcionamiento de Jardín infantil con Transferencia de Fondos "Rio Viejo" Código 8401017 Entre Fundación de Beneficiencia Hogar de Cristo y JUNJI. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 315 | Autoriza con Efecto retroactivo a Porceder Mediante Trato Directo | 06/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza con Efecto Retroactivo a Proceder Mediante Trato Directo con "Sala Cuna y Jardín Infantil Ubebitos", Rut N°70.133.711-4, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, para la Junta Nacional de Jardines. Infantiles | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 319 | Autoriza Asignación de Cuentas por Rendir | 06/02/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Cuentas por Rendir Región del Bio bio año 2018 a Doña Alicia Ibañez Aravena, Cédula Nacional de Identidad N°9.837.067-6. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 320 | Autoriza Asignación de Cuentas por Rendir | 06/02/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Cuentas por Rendir Región del Bio bio año 2018 a Doña Paulina Barrientos Arzola, Cédula Nacional de Identidad N°13,107,720-3. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 256 | Aprueba Inicio de Funcionamiento | 02/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de Unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Los Naranjos, Comuna de Chillán Viejo. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 258 | Aprueba Inicio de Funcionamiento | 02/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de Unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Homero Vigueras, Comuna de Cañete. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 259 | Aprueba Inicio de Funcionamiento | 02/02/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de Unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Historiadores, Comuna de Los Ángeles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 245 | Aprueba Suspensión | 31/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Suspención de Funcionamiento de Unidades Educativas VTF Denominada Administradas por I. Municipalidad de Laja. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 246 | Apruebese Termino de Convenio | 31/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruebese Termino Convenio para Funcionamiento de Programa Alternativo Unidad Educativa Laboral "Lucesitas del Día" entre JUNJI y la ilustre Municipalidad de Chiguayante. | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 52 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil bambi a jardín infantil arcoíris | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 53 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil los naranjitos a jardín infantil colorín colorado | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 54 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil caritas felices a jardín infantil las polillitas | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 55 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil manitos mágicas a jardín infantil las polillitas | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 56 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil y sala cuna llaveria a jardín infantil y sala cuna manzanitas mágicas | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 57 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil y sala cuna ayalen a jardín infantil y sala cuna girasol | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 58 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil y sala cuna winnie de pooh a jardín infantil y sala cuna caracolito | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 59 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil y sala cuna winnie de pohh a jardín infantil y sala cuna los angelitos | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 60 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil y sala cuna rayito de luna a jardín infantil y sala cuna mundo feliz | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 61 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil san ramón a jardín infantil galilea | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 62 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil santa gemita a jardín infantil galilea | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 63 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil san ramón a jardín infantil padre pio | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 64 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil ventanita a jardín infantil santa teresita | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 65 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil san Ignacio a jardín infantil las cumbres | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 66 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil santa gemita a jardín infantil benjamita | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 67 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil santa gemita a jardín infantil las cumbres | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 68 | Autoriza traspaso interno jardines | 31/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardín infantil santa gemita a jardín infantil santa teresita | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 70 | dispone pago de sentencia | 31/01/2018 | No | No aplica | dispone pago de sentencia definitiva de fecha 31 de marzo del 2017 del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 71 | aprueba la política regional de reconocimiento y participación de las familias | 31/01/2018 | No | No aplica | aprueba la política regional de reconocimiento y participación de las familias para la junta nacional de jardines infantiles de la región del libertador general Bernardo O'Higgins | Ver enlace | |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 71 | Autoriza modificación de contrato por servicios de mantención y/o reparación de edificaciones en jardines infantiles y oficinas de Dirección Regional. Licitación Pública entre 2000 y 5000 UTM. | 30/01/2018 | Enviado por correo con fecha 6 de marzo 2018 | No | No aplica | Autoriza modificación de contrato por servicios de mantención y/o reparación de edificaciones en jardines infantiles y oficinas de Dirección Regional. Licitación Pública entre 2000 y 5000 UTM. | Ver enlace |
| Otros | Antofagasta | Resolución Exenta | 72 | Autoriza modificación de contrato por servicios de mantención y/o reparación de edificaciones en jardines infantiles y oficinas de Dirección Regional. Licitación Pública entre 2000 y 5000 UTM. | 30/01/2018 | Enviado por correo con fecha 6 de marzo 2018 | No | No aplica | Autoriza modificación de contrato por servicios de mantención y/o reparación de edificaciones en jardines infantiles y oficinas de Dirección Regional. Licitación Pública entre 2000 y 5000 UTM. | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 50 | Autoriza Pago | 30/01/2018 | 01/02/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de gasto básico de gas de Jardín Infantil Eluney codigo 10101039 | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 51 | Autoriza Prórroga | 30/01/2018 | 01/02/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aurotiza prórroga de suministro de servicios básicos electricidad y agua potable para los jardines infantiles, oficinas y bodega regional de la JUNJI, Región de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 52 | Autoriza Prórroga | 30/01/2018 | 01/02/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aurotiza prórroga de suministro de servicios de telefonia celular e internet movil para la JUNJI, Región de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 53 | Autoriza Prórroga | 30/01/2018 | 01/02/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Aurotiza prórroga de suministro de servicios de telefonia fija e internet para los jardines clásicos de la JUNJI, Región de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 191 | Autoriza no funcionamiento | 30/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de J.I. VTF de la Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 192 | Autoriza no funcionamiento | 30/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de J.I. VTF de la Municipalidad de Cartagena | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 193 | Autoriza Traspaso de Fondos | 30/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Santo Domingo | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 37 | Rectifica resoluicón 427 de 2015 y deja sin efecto resolución 121 de 2017 | 29/01/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución exenta 427 del 31 de diciembre de 2015, la cual autoriza el aumento de cubicaciones y aprueba modificación de contrato por aumento en las cubicaciones y presupuesto de la obra "Rahue" de Copiapó y deja sin efecto resolución exenta 121 de 17 de marzo de 2017. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 31 | Regulariza y autoriza plazo | 26/01/2018 | No | No aplica | Regulariza y autoriza plazo para recepción definitiva de la obra de ejecución denominada acumulación e impulsión de agua potable jardines infantiles, comuna de Copiapó id 846-11-lp16. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 32 | Regulariza aprueba cuentas por rendir para funcionaria que indica. | 26/01/2018 | No | No aplica | Regulariza aprueba cuentas por rendir para funcionaria que indica. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 231 | Autoriza Rectificación | 26/01/2018 | No | No aplica | Autoriza cRectificación de Resolución Exenta n°015/133 de fecha 17 d eEnero de 2018 Que Autoriza Trato directo con "sala cuna y Jardín Infantil Ubebitos", Rut N°70.133.711-4, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 240 | Autoriza mediante trato directo | 26/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Mediante Trato directo con "Sala Cuna y Jardin infantil Piolin", Rut N°79.976.380-4, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Bio bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 195 | Aprueba Modificación | 25/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruébese Modificación de Resolución exenta N°015/3970 de Fecha 22.12.2017 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 196 | Autoriza con Efecto Retroactivo | 25/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza con Efecto Retroactivo Uso fondos de Transferencia para Traspaso Entre Establecimientos Administrados Vía transferencia de Fondos la Ilustre Municipalidad de Coronel. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 163 | Autoriza Traspaso de Fondos | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de La Ligua | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 164 | Autoriza Traspaso de Fondos | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Papudo | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 165 | Autoriza Traspaso de Fondos | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de San Antonio | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 166 | Autoriza Traspaso de Fondos | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Casablanca | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 167 | Autoriza Traspaso de Fondos | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Putaendo | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 168 | Autoriza no funcionamiento | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de J.I. VTF de la Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 169 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Los Andes | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 172 | Dispone pago | 25/01/2018 | No | No aplica | Dispone pago sentencia conciliación M-1248-2017 | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 173 | Autoriza no funcionamiento | 25/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento de J.I. VTF SERPAJ | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 161 | Autorización Normativa | 24/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Otorga Autorización Normativa al Establecimiento de Educacion Parvularia Sala Cuna y Jardín Infantil "Sociedad Educacional Rainbow Ltda" de la Comuna de Concepción. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 44 | Autoriza Prórroga | 24/01/2018 | 29/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Coordinación Provincial de Osorno | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 45 | Autoriza Prórroga | 24/01/2018 | 25/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de arrendamiento de inmueble para las oficinas del Programa Meta Presidencial, de la JUNJI, Región de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 46 | Autoriza Prórroga | 24/01/2018 | 25/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de arrendamiento de inmueble para las oficinas de la Dirección Regional de la JUNJI, Región de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 147 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Viña del Mar | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 148 | Autoriza no funcionamiento | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de La Ligua | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 149 | Autoriza no funcionamiento | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Fundación María Ayuda | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 150 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Limache | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 151 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Corporación Municipal de Valparaíso | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 152 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de San Felipe | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 153 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Fundación Liceo Menesiano | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 154 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Casablanca | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 155 | Autoriza Traspaso de Fondos | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Viña der Mar | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 156 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de La Ligua | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 157 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 24/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Quintero | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 158 | Deja sin efecto Res. Exenta N° 015/118 y 015/5481 del 2017. | 24/01/2018 | No | No aplica | Deja sin efecto Res. Exenta N° 015/118 y 015/5481 del 2017. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 159 | Modifica Res. Exenta N° 015/5784 de 2017 | 24/01/2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 015/5784 de 2017 de suspensión de actividades de la Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 29 | Autoriza pago de honorarios | 23/01/2018 | No | No aplica | Autoriza pago de honorarios receptor que indica. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 151 | Autoriza Asignacióm de Cuentas por Rendir | 23/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Cuentas por Rendir, regi+on del Bio Bio Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 154 | Dispone Pago | 23/01/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N13604 de Comercializadora Rincon Didactico Limitada, Rol Unico Tributario N°76.080.432-0. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 142 | Dispone pago | 23/01/2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia Laboral M-1145-2017 | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 143 | Dispone pago | 23/01/2018 | No | No aplica | Dispone pago para dar cumplimiento a sentencia Laboral O-1195-2017 | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 38 | Dispone pago | 22/01/2018 | No | No aplica | Dispone pago por mandato de cobro a Institución que indica | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 37 | Autoriza Suspensión | 19/01/2018 | 22/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza suspension de actividades de jardín infantil VTF código 10106003 de la comuna de Los Muermos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 38 | Autoriza no Contabilización | 19/01/2018 | 22/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza la no contabilización de aistencia en el mes de nero de 2018, en jardines infantiles VTF de la comuna de Hualaihue | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 106 | Autoriza Jornada de Planificación | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Jornada de Planificación Jardines Clásicos y Familiares | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 107 | Dispone transferencia de recursos | 19/01/2018 | No | No aplica | Dispone transferencia de recursos Centros PMI | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 114 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Puchuncaví | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 115 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Quillota | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 116 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de El Quisco | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 117 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 118 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 119 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Catemu | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 120 | Autoriza Traspaso de Fondos | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Quillota | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 121 | Autoriza Traspaso de Fondos | 19/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Quintero | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 113 | Aprueba Modificación | 17/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/3696 de Fecha 26.12.2017 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 115 | Aprueba Funcionamiento | 17/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Los Poetas, Comuna de San Carlos. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 116 | Aprueba Funcionamiento | 17/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Cap, Comuna de Concepción. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 117 | Aprueba Funcionamiento | 17/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Lucecitas, Escuela Belgica, comuna de Chiguayante. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 118 | Aprueba Funcionamiento | 17/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Comuno, comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 119 | Aprueba Funcionamiento | 17/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Inicio de Funcionamiento de unidad Educativa Sala Cuna y Jardín Infantil Comuno, comuna de Arauco. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 121 | Autoriza Asignacióm de Cuentas por Rendir | 17/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Cuentas por Rendir Región del Bio bio año 2018 a Doña Paulina Barrientos Arzola, Cedula Nacionald e Identidad N°13.107.720-3. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 133 | Autoriza mediante trato directo | 17/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Autoriza Mediante Trato directo con "Sala Cuna y Jardin infantil Ubebitos", Rut N°77.692.380-k, por el Servicio de Sala Cuna que se indica, por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región del Bio bio. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 85 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 17/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Puchuncaví | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 86 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 17/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de la Ligua | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 87 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 17/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de San Antonio | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 88 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 17/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Calle Larga | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 89 | Autoriza Traspaso de Fondos | 17/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de La Cruz | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 90 | Autoriza Traspaso de Fondos | 17/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de Casablanca | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 105 | Dispone transferencia de recursos | 17/01/2018 | No | No aplica | Dispone transferencia de recursos Centros CECI | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 27 | Autoriza Suspensión | 15/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Téngase por autorizada la suspensión de actividades por emergencia y/o capacitación a jardines infantiles VTF | Ver enlace |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 84 | Asignación de Fondos Internos | 12/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Fondos Internos por rendir, a Doña Monica Andrea Peña Johson por Concepto de Gastos de Bajo Monto para Programa Educativo Comunicacional de la Junta Nacional de jardies Infantiles, Region del Bio Bio, Año 2018.Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 85 | Asignación de Fondos Internos | 12/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Asignación de Fondos Internos por rendir, a Doña Olga Delmira Arroyo Medina por Concepto de Gastos de Bajo Monto para Programa Educativo Comunicacional de la Junta Nacional de jardies Infantiles, Region del Bio Bio, Año 2018.Año 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 26 | Autoriza Pago | 12/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza pago de las facturas N° 240336, N° 240339 y N° 240340 a Bice Factoring S.A. | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 18 | Autoriza traspaso interno jardines | 12/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles comuna de pichilemu | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 65 | Dispone suspensión de funcionamiento | 12/01/2018 | No | No aplica | Dispone suspensión de funcionamiento de J.I. VTF de la región de Valparaíso | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 66 | Autoriza Traspaso de Fondos | 12/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Santo Domingo | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 67 | Autoriza Traspaso de Fondos | 12/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos J.I. VTF de la Municipalidad de San Antonio | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 10 | Autorización de cierre definitivo de centro programa de mejoramiento de atención | 11/01/2018 | No | No aplica | Autorización de cierre definitivo de centro programa de mejoramiento de atención a la infancia el farolito comuna de Caldera, región de Atacama, código gesparvu 03102009. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 11 | Regulariza traslado temporal y capacidad de párvulos | 11/01/2018 | No | No aplica | Regulariza traslado temporal y capacidad de párvulos/as jardín infantil naranjito comuna Vallenar código 0301004. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 15 | Dispone pago | 11/01/2018 | No | No aplica | Dispone pago requerimiento de 4 de enero de 2018 del Juzgado de Cobranza laboral y Previsional de Santiago, RIT: A-91-2017 | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 17 | Establece normas y recursos | 11/01/2018 | No | No aplica | Establece montos y normas sobre recursos que la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá transferir, mensualmente a entidades públicas o privadas sin fines de lucro que se indican, para la continuidad de funcionamiento de jardines infantiles. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 16 | Autoriza Prórroga | 11/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de suministro de Pellet para proveer a jardines infantiles de la JUNJI, Region de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 17 | Autoriza Traspaso | 11/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Téngase por autorzado el trasaso de fondos entre jardines infantiles por el mes de diciembre de 2017 a la Municipalidad dde Fresia | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 18 | Autoriza Suspensión | 11/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza suspensión de periodo de funcionamiento del jardÍn infantil "Mi Pequeño Mundo", de la comuna de Clabuco | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 19 | Autoriza Prórroga | 11/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de Arrendamiento de inmueble para la bodega regional de la JUNJI, Region de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 20 | Autoriza Prórroga | 11/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de Arrendamiento de inmueble para oficinas de la Coordinación Provincial de Castro de la JUNJI, Región de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 21 | Autoriza Prórroga | 11/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza prórroga de contrato de servicio de sistemas de alarma con monitoreo para jardines infantiles clásicos y oficinas de la Dirección Regional de la JUNJI, Región de Los Lagos | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 22 | Autoriza no Contabilización | 11/01/2018 | 15/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza la no contabilización de aistencia en el mes de nero de 2018, en jardines infantiles VTF de la comuna de San Juan de Costa | Ver enlace |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 59 | Autoriza gastos de movilización | 11/01/2018 | No | No aplica | Autoriza gastos de movilización J.I. VTF de la Municipalidad de Llay Llay | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 2 | Autoriza aumento de plazo | 10/01/2018 | No | No aplica | Autoriza aumento de plazo para realizar la recepción definitiva de la obra denominada instalación sistema de acumulación e impulsión de agua potable jardines infantiles Naranjito, Verito Cortes, Pelusita y Trencito, id 846-13-le16 por aumento de plazo de recepción definitiva. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 3 | Regulariza y autoriza plazo | 10/01/2018 | No | No aplica | Regulariza y autoriza plazo para recepción definitiva de la obra denominada conservación jardín infantil girasol comuna Copiapó id 846-35-lp14. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 4 | regulariza capacidad | 10/01/2018 | No | No aplica | regulariza capacidad de párvulos/as jardín infantil caracolito, comuna de Chañaral ,código 03201001 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 5 | Autoriza suspensión de actividades | 10/01/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades en jardín infantil corona del inca durante el periodo que indica. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 6 | Regulariza autorización de cambio de profesionales | 10/01/2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de cambio de profesionales en etapa de diseño del proyecto construcción jardín infantil vicuña comuna de Copiapó id 846-29-lr17 | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 7 | Regulariza autorización de cambio de profesional | 10/01/2018 | No | No aplica | Regulariza autorización de cambio de profesional residente que indica del proyecto construcción jardín infantil Vicuña, de la comuna de Huasco id 846-29-lr17. | Ver enlace | |
| Otros | Atacama | Resolución Exenta | 9 | Regulariza designación inspector técnico de obras (ito) | 10/01/2018 | No | No aplica | Regulariza designación inspector técnico de obras (ito) del proyecto construcción de la sala cuna y jardín infantil terrazas de la comuna de Huasco | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 78 | Aprueba Modificación | 10/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/3984 de Fecha 27.12.2017 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 82 | Asigna Fondo Fijo | 10/01/2018 | No | No aplica | Asigna Fondo Fijo para Gastos menores a Doña Jael Vasquez Del Pero. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 83 | Asigna Fondo Fijo | 10/01/2018 | No | No aplica | Asigna Fondo Fijo para Gastos menores a Doña Solange Carolina Valenzuela Burgos. | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 53 | Autoriza no funcionamiento Jardín | 10/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardín VTF Fundación María Ayuda | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 54 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 10/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF Corporación Municipal de Viña del Mar | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 55 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 10/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Fundación Hogar de Cristo | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 56 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 10/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF de la Municipalidad de Putaendo | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 57 | Modifica Res. Exenta N° 015/5476 de 2017 | 10/01/2018 | No | No aplica | Modifica Res. Exenta N° 015/5476 de 2017 de suspensión de actividades de la Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 58 | Aprueba Política Regional de Reconocimiento y Participación de las Familias | 10/01/2018 | No | No aplica | Aprueba Política Regional de Reconocimiento y Participación de las Familias | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 59 | Aprueba Modificación | 09/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/3991 de Fecha 24.11.2017 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 60 | Aprueba Modificación | 09/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruébese Modificación de Convenio para Funcionamiento de jardín Infantil Código 8402008 con Transferencia de Fondos Entre la Ilustre Municipalidad de Bulnes y JUNJI. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 61 | Aprueba Modificación | 09/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruébese Modificación de Convenio para Funcionamiento de jardín Infantil Código 8402009 con Transferencia de Fondos Entre la Ilustre Municipalidad de Bulnes y JUNJI. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 62 | Aprueba Modificación | 09/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Apruébese Modificación de Convenio para Funcionamiento de jardín Infantil Código 8402010 con Transferencia de Fondos Entre la Ilustre Municipalidad de Bulnes y JUNJI. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 63 | Aprueba Suspensión | 09/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Suspensión de Funcionamiento de Unidad Educativa VTF Denominada "Pequeño Eden" código 8401029 Administrada por la Ilustre Municipalidad de Pemuco. | Ver enlace | |
| Otros | Dirección Nacional | Resolución Exenta | 8 | Autoriza y dispone pago | 08/01/2018 | No | No aplica | Autoriza y dispone el pago a la Ilustre Municipalidad de Providencia, rut 69.070.300-9, por derecho de estacionamiento en calle Darío Urzúa N° 1938, comuna de providencia, por el periodo 2018. | Ver enlace | |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 5 | Autoriza Suspensión | 08/01/2018 | 09/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza suspensión de periodo de funcionamiento del jardin infantil "Semillitas", de la comuna de Osorno | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 6 | Autoriza Suspensión | 08/01/2018 | 09/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Téngase por autoriza la suspensión de actividades jardin infantil VTF "Mi Pequeño Submarino", de la comuna de Puerto Montt | Ver enlace |
| Otros | Los Lagos | Resolución Exenta | 7 | Autoriza Suplir Documentos | 08/01/2018 | 09/01/2018 Correos de Chile | No | No aplica | Autoriza suplir documentos de respaldos por fotocopias simples a la municipalidad de Osorno | Ver enlace |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 11 | aprueba convenio de transferencia de fondos | 08/01/2018 | No | No aplica | aprueba convenio de transferencia de fondos | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 12 | aprueba convenio de transferencia de fondos | 08/01/2018 | No | No aplica | aprueba convenio de transferencia de fondos | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 13 | aprueba convenio de transferencia de fondos | 08/01/2018 | No | No aplica | aprueba convenio de transferencia de fondos | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 14 | aprueba convenio de transferencia de fondos | 08/01/2018 | No | No aplica | aprueba convenio de transferencia de fondos | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 15 | Aprueba acta de recepción definitiva y ordena liquidación del contrato | 08/01/2018 | No | No aplica | Aprueba acta de recepción definitiva y ordena liquidación del contrato denominado "construcción salas cuna y jardín infantil los naranjos, comuna de Rancagua" suscrito entre la junta nacional de jardines infantiles y servicios construcciones industriales limitada o vangeor ltda. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 48 | Aprueba Modificación | 05/01/2018 | Sí | Sin modificaciones | Aprueba Modificación de Resolución Exenta N°015/4010 de Fecha 27.12.2017 de Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio Bio. | Ver enlace | |
| Otros | BíoBío | Resolución Exenta | 50 | Dispone Pago | 05/01/2018 | Sí | No aplica | Dispone Pago a Institución que indica por Mandato de Cobro, Factura Electronica N°310, Constructora Nahuelbuta Limitada, Rol único tributario N°76.565.260-k. | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 8 | Aprueba acuerdo complementario que indica | 05/01/2018 | No | No aplica | Aprueba acuerdo complementario que indica | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 9 | aprueba terminación convenio habilitación Ceci | 05/01/2018 | No | No aplica | aprueba terminación convenio habilitación Ceci con municipalidad de Lolol que indica | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 42 | Aprueba Contrato de arrendamiento | 05/01/2018 | No | No aplica | Aprueba Contrato de arrendamiento para oficinas de Equipo territorial de Petorca | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 43 | Autoriza Traspaso de Fondos | 05/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Cartagena | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 44 | Autoriza suspensión de actividades | 05/01/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades mes de enero J.I. VTF de la Municipalidad de Cabildo | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 49 | Rectifica Resolución Exenta N° 015/2628 de 2017 | 05/01/2018 | No | No aplica | Rectifica Resolución Exenta N° 015/2628 de 2017 de Traspaso de Fondos Municipalidad de La Calera | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 50 | Autoriza no funcionamiento Jardines | 05/01/2018 | No | No aplica | Autoriza no funcionamiento Jardines VTF Corporación Valparaíso | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 39 | Otorga autorización normativa | 04/01/2018 | No | No aplica | Otorga autorización normativa a establecimiento "MIO BAMBINO" | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 40 | Autoriza suspensión de actividades | 04/01/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades mes de enero J.I. VTF de la Corporación Municipal de Valparaíso | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 6 | Autoriza cambio de profesional | 03/01/2018 | No | No aplica | Autoriza cambio de profesional residente de obra del proyecto "construcción sala cuna y jardín infantil peuco" de la comuna de mostazal | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 31 | Autoriza Traspaso de Fondos | 03/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Corporación Municipal de Quilpué | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 32 | Autoriza Traspaso de Fondos | 03/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Hijuelas | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 33 | Autoriza Traspaso de Fondos | 03/01/2018 | No | No aplica | Autoriza Traspaso de Fondos Jardines VTF Municipalidad de Viña del Mar | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 35 | Autoriza suspensión de actividades | 03/01/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades mes de enero J.I. VTF del Centro Cultural Brotes Nuevos | Ver enlace | |
| Otros | Valparaíso | Resolución Exenta | 37 | Autoriza suspensión de actividades | 03/01/2018 | No | No aplica | Autoriza suspensión de actividades mes de enero J.I. VTF de la Municipalidad de Concón | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 1 | Autoriza traspaso interno | 02/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles comuna Rancagua | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 2 | Autoriza traspaso interno | 02/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles comuna de Machali | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 3 | Autoriza traspaso interno | 02/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles comuna de peralillo | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 4 | Autoriza traspaso interno | 02/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles comuna de santa cruz | Ver enlace | |
| Otros | O'Higgins | Resolución Exenta | 5 | Autoriza traspaso interno | 02/01/2018 | No | No aplica | Autoriza traspaso interno jardines administrados vía transferencia de fondos. jardines infantiles comuna de Coinco | Ver enlace |
